施工班组电渣压力焊承包合同

1、电渣压力焊班组承包合同格式合同发包人（简称甲方)：南通恒泰建筑劳务有限公司曲阜市政德教育基地项目部承包人（简称乙方）:电渣压力焊班由裕达建工集团有限公司总承包、南通恒泰建筑工程劳务有限公司劳务分包、由电渣压力焊班分项承包的曲阜市政德教育基地工程，为明确各方的责任.权利和义务，本着自愿互利、权益平等的原则,经协商一致签定本合同.第一条：工程概况1。1工程名称：曲阜市政德教育基地工程1.2承包范围：电渣压力焊分项工程1。3承包形式：包安全，包质量,包进度，包文明施工，包辅材，包机具。1。4工程质量等级：优质工程第二条：合同工期21开工日期 2013 年 5 月 1 22主体砼结构标准层按5 天/层

2、完成.第三条：合同文件的组成与解释顺序3。1本合同与施工图纸3。2班组零星用工统计表3.3班组互助用工统计表3.4班组分项工作量汇总表3。5班组分项工作量费用结算表第四条：甲方责任4.1及时。准确.完整地向乙方提供施工图及变更等技术资料；4.2提供施工周转料具及其他材料，确保乙方工程施工需要;4.3 协助乙方办理暂住证。技能证.上岗证。人身保险等证件，其费用由乙方自理；4。4 甲方住工地负责人；焊接分项负责人;负责检查乙方工程质量.工程进度.安全管理并决定奖罚,以及有关用工签证联名签具意见。第五条：乙方责任5。1 严格执行甲方的各项管理规章制度，服从并接受甲方现场管理人员的和工作安排现象如夜间

3、加班，酌情处以200元以上的罚款。5.2 严格按甲方提供的施工图纸。施工方案和行业标准进行施工,确保工程质量和工期进度。必须备足和施工工期相应的机械和设备及工人。5。3 如乙方人员配备不足或人员减少、打架斗殴、不听指挥、管理不善及未完成合同承包内容,中途擅自停工或退场现象，年终均按工作量的70%结算。5.4乙方不得以任何理由中途提出价格变更要求。5。5 甲方仅和乙方班组承包人发生经济关系，和乙方职工没有任何经济往来；如乙方职工和乙方班组承包人发生经济纠纷,甲方概不负责.5.6 乙方职工工地内发生打架斗殴,无论责任大小,首先处罚班组 3000 元/次，然后再处理问题。5。7乙方施工分项必须确保作

4、业工人名附身份证,对年满55周岁。不满 18 周岁职工妇女儿童及患有心脏病.高血压.癫痫.各种传染性疾病等人员一概不得录用或寄宿工地，如隐瞒真情发生问题,由乙方负全部责任。.5.8150元左右/日计算，对项目部派遣零星用工均 120元/日计算，班组必须配合。如不服从项目部安排现象,处以乙方200元/次。5.9 乙方班组承包人必须熟悉图纸,如班组整体技术素质太差，跟不上甲方要求的质量和工期，甲方将责令其退场。中途退场时均按工作量50%支付.5.10 乙方班组承包人孔令金 ，住工地负责人,乙方班组承包人必须每天24小时吃住工地，跟班指挥，合理安排劳动力，外出必须向工长和生产有全部法律和经济责任。第

5、六条：工程结算6。1计量规则：按国家、省、市规定标准计算。 元6.3 付款方式:根据甲方与建设单位大合同相应条款规定，由乙方垫资至正负零结构完成，由甲方支付工程量的 60，以后按每六层付至完成工程量的60，结构封顶支付已完工作量 85，主体验收合格及跨年度施工付至已完工程量 90,余款按合同第6.1条规定结算审查定案后三个月内付清。因乙方违约（如剩余工程量等）发生的互助工作量(或用工）等全部费用由乙方全额承担，业主。总包及监理单位的奖罚款因乙方原因由乙方承担在结算中增减。第七条：劳务工作质量与验收7。1 乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强

6、内部检查工作，坚持自检、互检交接检制度，随时接受甲方代表和各级质检部门的检查检验，为检查检验提供便利条件,并按甲方可以调遣其他班组帮助整改至验收合格,其互助用工费用由乙方承担。7。2 乙方按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以施工图纸、设计变更、甲方交底说明为依据，精心组织施工。7.3严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，乙方必须经甲方验收合格、记录后，方可继续下一道工序施工。对重大、复杂隐蔽工程,有乙方通知甲方，由甲方报请业主、监理验收，办理隐蔽工程验收手续后，方可进行下道工序施工。第八条：安全生产8.1照执行。8。2 乙方必须按建设部“一标四规范”要求进行安全生产、提高班组自身安

7、全意识，加强班组职工安全教育和管理,做好安全设施防护和自身防护用品的佩带,严禁冒险作业。8.3劳动保护用品(如安全帽）费用由班组自理。8.4施工中如因乙方不按总包单位安全管理制度等规定施工，不按总包单位责并承担费用。第九条：文明施工9。1 目部指定位置整齐码放。9.2 乙方施工部位分项工序交接验收前,必须做好落手清”;否则甲方可以调遣其他班组帮助清理，其互助用工费用由乙方承担。9.3 乙方必须按照甲方“文明施工管理规定”组织实施。第十条:现场管理10。1甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工。有关计划、进度，材料供应等双方应密切配合,保证施工顺利进行。甲乙双

8、方现场负责人要建立联系制度，每周日晚上点召开联50100元/次。10.2甲乙双方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育。10.3人员出入现场和住宿区。第十一条：料具管理11。1 乙方分项工程所需建筑材料.周转材料管卡等提前一周报告项目部申请,小型手持工具等均自行配备.自行保管。等按领用数额负责退还,损坏丢失照价赔偿。11.3 乙方施工范围辅料包括：结构施工消耗焊剂、电缆线、电焊机、电焊条、绝缘手套、安全帽、安全带等防护用品。第十二条:工程承建或缓建第十三条:违约责任与仲裁甲方代表不能及时给出必要的指令、确认、批准而影响乙方施工，甲方承担责任。13。2 乙方质量达不到设计和规范的要求

9、,乙方负责无偿进行修理，承担因返工造成的工料损失及工期拖延责任。合同第1.313。4 不经双方同意，任何一方不得随意解除合同.如出现单方变更解除合同，因此给对方造成经济损失的，甲方未按合同规定拨付应付款项的,及乙方班组职工有事上访影响恶劣等均按结算价款的5%承担违约金.基于甲乙双方的合约关系,乙方保证以甲方整体名义,密切配合甲方对总包单位的工程款结算和催要。双方真诚约定：乙方余款的5愿意协同甲方一反之则返扣此费用.如果总包单位许诺直接支付班组人工费，乙方保证不从总包单位直接付款,否则乙方余款的础上，甲方绝对保证乙方工程款100兑现。13.6 本合同发生纠纷，甲乙双方当事人应及时协商，协商不成时

10、，双方按以下第1种方式解决：(1）向当地仲裁委员会申请仲裁；（2)向人民法院起诉.第十四条：其他条款14.1 乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系，否则由此引起的一切责任和损失由乙方承担。14。2乙方需要甲方签证时,必须在每一事项发生之日期7日内办妥手续，必须由主管工长.现场经理签名.14.3乙方服从甲方管理办法，遵守甲方的各项规章制度。乙方应按当地建筑主管部门与公安部门规定办理一切手续,费用自理。如因手续不完善或工人违纪违法造成的责任,由乙方承担。14.5：本合同及一切附件、涉及本合同变更、解除及终止一切协议等资料，必须由合同双方当事人签名，其行为才被认定为有效，否则无效.第十五条：合同的生效终止15.1合同生效日期：自乙方与甲方签定之日起生效.15.2合同终止日期：乙方工程全部完工并交付,甲方付款完毕后终止。 第十六条:附加条款161本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决162 本合同一式三份。班组承包人。项目部.