2024合同工期延期情况说明

2024年合同工期延期情况说明-PAGE2024年合同工期延期情况说明-PAGE合同工期延期情况说明合同编号：__________第一章：合同双方1.2业主特此委托承包商按照本合同的约定，完成本合同项下的工程。1.3业主和承包商在此确认，双方已充分阅读、理解并同意本合同的全部条款。第二章：工程范围（1）土建工程；（2）装饰装修工程；（3）电气工程；（4）给排水工程；（5）暖通工程；（6）其他双方约定的工程。2.2工程范围的具体内容以附件一《工程量清单》为准。第三章：合同工期3.1合同工期自双方签订本合同之日起计算。3.2承包商应按照双方约定的工期完成工程。3.3若因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应协商一致，签订补充协议，明确新的工期。第四章：合同价款（1）工程量清单所列明的工程价款；（2）因工程变更导致的价款调整；（3）其他双方约定的费用。4.2合同价款的具体金额以附件二《合同价款表》为准。第五章：支付方式5.1业主应按照合同约定的进度向承包商支付工程款。5.2承包商应在每个付款节点前向业主提交相应的工程量报告，业主应在收到报告后15个工作日内完成付款。5.3若业主未按时支付工程款，承包商有权暂停施工，并要求业主支付逾期付款的违约金。5.4合同工期的延期情况说明：（1）若因业主原因导致工期延误，业主应承担由此产生的全部费用和损失；（2）若因承包商原因导致工期延误，承包商应采取一切必要措施加快施工进度，并承担由此产生的全部费用和损失；（3）若因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应协商一致，签订补充协议，明确新的工期。第六章：工程质量6.1承包商应按照国家有关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。6.2业主有权对工程质量进行监督和检查，承包商应予以配合。6.3若业主对工程质量提出异议，承包商应在接到通知后立即整改，直至达到业主满意为止。6.4工程质量保证期为工程竣工验收合格之日起计算，具体期限双方约定。第七章：工程变更7.1在施工过程中，业主有权根据实际需要对工程进行变更。7.2业主提出工程变更的，应书面通知承包商，并经双方协商一致。7.3工程变更可能导致合同价款和工期的调整，双方应签订补充协议予以明确。第八章：安全生产8.1承包商应严格遵守国家安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。8.2业主有权对施工现场进行安全检查，承包商应予以配合。8.3若发生安全事故，承包商应立即采取措施进行救援，并及时向业主报告。8.4双方应共同做好施工现场的环境保护工作，避免对周边环境和居民生活造成影响。第九章：竣工验收9.1工程竣工后，承包商应向业主提交竣工验收申请。9.2业主应在收到竣工验收申请后15个工作日内组织验收。9.3验收合格后，双方签订竣工验收证书，并办理工程移交手续。9.4若验收不合格，承包商应按照业主的要求进行整改，直至达到业主满意为止。第十章：违约责任10.1双方应严格履行本合同的约定，若一方违约，应承担违约责任。10.2若业主未按时支付工程款，应向承包商支付逾期付款的违约金。10.3若承包商未按约定工期完成工程，应向业主支付逾期竣工的违约金。10.4若因一方违约导致合同解除，违约方应赔偿对方因此造成的损失。10.5双方因履行本合同发生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一章：不可抗力11.1双方因不可抗力无法履行合同义务的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。11.2不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、罢工等。11.3遇到不可抗力的一方，应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。11.4双方应积极采取措施，减轻不可抗力事件造成的影响，并尽快恢复合同履行。第十二章：合同解除12.1在合同履行过程中，双方均有权解除合同，但应书面通知对方。12.2合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。12.3若因一方违约导致合同解除，违约方应赔偿对方因此造成的损失。第十三章：争议解决13.1双方因履行本合同发生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.2在诉讼过程中，双方应积极提供证据，配合法院审理。13.3诉讼费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。第十四章：合同变更与补充14.1双方同意，合同内容变更、补充时，应签订书面协议，并经双方签字盖章。14.2合同变更、补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3双方应按照变更、补充协议履行合同，不得擅自变更或解除。第十五章：保密条款15.1双方在履行合同过程中