消防施工合同书

1、消防施工合同书在建筑工程的建设中,消防施工是重要的组成部分。那么消防施工合同书又是怎样的呢?以下是在小编为大家整理的消防施工合同书范文，感谢您的欣赏。消防施工合同书范文一建设单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款。第一条：工程概况工程名称：工程规模： 平方米工程地点：工程内容： 消防报警系统、消火栓系统第二条：合同价款及承包形式：本工程经甲、乙双方商定，同意采用 承包方式。即 保证消防验收一次性合格通过。工程总价款： 元;本工程所应交纳的各种税费均由乙方承担 。施工过程中，因消防报建

2、及相关手续未通过而致停工或相关行政处罚，乙方安装的工程由乙方负责。其他工程原因由乙方负责协调。第三条：付款办法本合同在签字生效之日起 天内由甲方按“基本建设拨款条例”的规定进行拨款，先预付乙方工程款 元，其后在乙方主要设备进场并施工后 天内支付 元。2. 本工程竣工验收合格后 天内，甲、乙双方应结清除 质保金外的全部工程帐务。第四条：施工日期本合同签定后 月 日开工，预计 个工作日竣工。第五条：设备及材料供应方式1. 本工程所需设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。2. 乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返

3、工损失，均 由乙方负责。第六条：工程质量及验收交工工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收规范。 隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表，到施工现场进行检查，办理隐蔽工程签证手续。本合同生效后，甲方应积极组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工设计图纸四套。工程竣工后，由乙方提交应由乙方提供的竣工工程验收资料，明确交工日期，通知甲方组织工程验收。工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确定本工程质量保修期为一年。第七条：双方职责甲方：派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工及工程验收签证，并与土建施工单位协调向乙方提供用水、用电、大型机械使用方便

4、，负责提供材料、设备及工具的存放室。根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，并将每笔工程款付至乙方指定的帐户上(见最后一页)。负责组织工程验收。对大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况，经甲乙双方商定，可对本工程价款作适当的调整。如不属于乙方负责的中途停建、缓建或其它原因造成的乙方停工、窝工损失，甲方应酌情给予适当的补偿。乙方：1.施工前，及时做好各项施工准备工作和向甲方提交开工通知书。2.按合同规定，与甲方商定做好材料和设备的采购、供应和管理工作。3.严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量。4.已安装的设备，在工程投入使用前负责保管，并清理好施工场地。 及时提交竣工验收资料，

5、办理工程竣工结算，参加竣工验收。在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理。严格遵守甲方颁布的有关工地规章制度。工程竣工交验后，乙方应义务培训建设方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修。在施工过程中，所发生的人身财产安全事故其责任和费用由乙方承担。第八条：其它1.本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。2.本合同未尽事宜，双方协商议定。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。4.本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：单位地址： 单位地址： 单位电话： 单位电话：邮 编： 邮 编：甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：年

6、月日：消防施工合同书范文二甲方(发包单位)：乙方(承包单位)：根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法等规定和施工规范，遵循平等、自愿的原则，甲方将湖北荆楚乐食品有限公司消防工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，经甲、乙双方协商一致，特签订如下合同：第一条：工程内容1、项目内容：湖北荆楚乐食品有限公司消防工程。2、工程地址：松滋市南海镇。3、工程内容：消火栓系统、疏散、应急照明系统。4、开工进场日期：以甲方时间要求为准。5、竣工日期：与施工方协调和土建主体工程同步竣工。6、质量等级：合格。第二条：工程造价、付款方式及价调整1、工程造价：按定额预算双方协商工程总造价为人民币：贰拾壹万元

7、整(210000.00)。2、付款方式：合同签订后，开工前主材料进场2日后，由甲方验收确认不低于同等价款材料后，再行支付工程总造价的30%工程款即人民币;陆万叁仟元整( 63000。00)3、工程竣工且消防部门验收合格后，并取得消防安全验收合格证书及(工程总告造价)普通发票，结清60%工程款即人民币：壹拾贰万陆仟元整( 126000.00 )。4、此工程的质保金为工程总造价的10%即人民币：贰万壹仟元整( 21000.00)。质保期为1年，质保期满付清全部款项。第三条：工程质量及验收标准1 、本工程由甲方、乙双方及政府消防部门主管部门以及施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规

8、范为依据共同验收。竣工资料由乙方向相关部门提供(需要甲方提供的相关资料由甲方提供给乙方)。2 、乙方必须严格按图施工，同时必须服从甲方现场管理人员及监理人员的管理;施工中不得偷工减料和使用假冒伪劣产品。若一旦发现上述现象，甲方将责令乙方停止施工进行整改。在整改过程中如导致延误工期及其他损失均由乙方承担。施工中因偷工减料或使用假冒伪劣产品造成重大责任事故，导致恶性时间发生，乙方应承担全部经济和法律责任，并按实际经济损失的双倍赔偿甲方的损失。3 、乙方进入施工现场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验产品检验报告单，使用说明书，检测报告和设备验收标准，并应甲方要求报备。甲方或政府消防主管

9、部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担)，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。4 、全部工程质量必须符合建设工程施工质量验收同意标准、火灾自动报警系统施工及验收规范、自动喷水灭火系统施工及验收规范、机械设备安装工程施工及验收规范、建筑电气工程施工质量验收规范、室内灭火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准及国家和行业现行的相关规定、标准和规范。5 、乙方交付工程前应做48小时的试运行试验。第四条：安全施工1 、乙方应经常对全部施工人员进行安全教育，填写好施工日志。生产现场必须有专门的安全管理人员进行现场监督，确保安全生产。2 、乙方应对所有进场施工人

10、员购买保险，同时对投保名单等资料报送甲方，甲方将对没有投保的人员有权拒绝进入施工现场。3 、建设工程施工现场的消防安全管理由施工单位负责，疏散通道、安全出口配备相应种类的消防器材确保完好有效。4 、乙方在施工过程中发生的一切工伤、残、亡及安全、质量等其他事故甲方概不负责，全部由乙方承担所有的经济和法律责任。如因此株连甲方，甲方将依法追偿。第五条：双方的权力和义务1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电。2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、税务登记证、组织机构代码征等相关资质证明。3、乙方必须向甲方提供施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。4、乙方负责

11、消防工程施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防部门验收报告，与甲方指定的设计单位沟通等工作。5、乙方必须有按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动，如有变更以书面的变更通知为准。6、乙方提出的变更必须经甲方局面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给、甲方造成经济损失的乙方应予赔偿。7、乙方必须按照防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。第六条：违约责任及索赔1、乙方不得擅自将工程转包给他人施工，如发现工程转包，甲方有权终止合同，并可另选施工队伍，且由此所产生的一切损失均有乙方承担。2、乙方在施工过

12、程中，必须严格按照当地建设行政管理部门的要求及施工合同相关条款组织施工管理，如乙方违约，违规而受到政府相关管理部门处罚的及因此牵连甲方，均有乙方承担全部的经济和法律责任。3、本工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天按300元支付甲方违约金，直至全部工程竣工之日止，并从工程拨款中扣除，如因甲方原因导致工期顺延则由甲方承担误工损失。4、本合同签订后，甲、乙双方应严格履行，如发生单方违约行为，则由违约方承担工程总造价的20%违约责任，本合同继续履行。5、工程未通过验收前，施工现场及设备双方应共同管理与保护。甲方不得提前使用，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任。6、由于乙方提供的材料、设备的质

13、量和乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事故等，乙方承担由此造成的一切损失。7、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防部门验收。第七条：其他约定1、该工程不得进行转包。2、乙方必须服从甲方的管理，编制好的施工方案经甲方同意后实施。3、甲方需要提供相关水源、电源到施工现场，并做好施工中各有关部门的协调。施工中的挖沟、开孔、回填及与之相关的小量修补等工作均由乙方负责。4、乙方应积极主动的配合土建施工方施工，施工过程中土建施工方可协助乙方力所能及的提供相应的

14、设施和设备(如塔吊、脚手架、钢绳等)以及用水用电，统一收集整理水电工程资料等。其他部门的费用由乙方自行缴纳。5、乙方所用的设备及材料必须使用公安消防部门备案的国标产品，消防设备及材料进场时必须提供合格证书经监理甲方管理人员验收合格后方能进场使用。乙方在施工过程中应严格遵守相关的安全生产法律、法规，执行安全生产操作规程，保证施工安全。乙方在安装消防管道时不得影响和破坏房屋结构，尤其是如发生房屋结构受损、安全生产事故和人员伤害等，否则由乙方承担全部责任。6、工程竣工后由甲方申请组织消防部门验收，乙方确保验收合格，并取得消防部门验收合格报告。验收时甲方应积极配合乙方完成与之相关的工作。验收时所产生的

15、一切费用均由乙方承担。第八条：本合同履行过程中如发生争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不成的，湖北驰华律师事务所协调解决，也可向当地人民法院提起诉讼。第九条：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均由本同的组部分，与本合同具有同等的法律效力。第十条：本合同双方盖章当日生效。合同所涉内容全部完成并经有关部门验收合格后，本合同自动终止。第十一条：本合同一式三份，甲、乙双方和湖北松之杰律师事务所各执一份。甲、乙双方签字盖章之日起生效。甲方 (签字盖章)： 乙方 (签字盖章)：日期 年 月 日 日期 年 月 日消防施工合同书范文三建设单位：施工单位：根据中华人民共和国合同法、建筑安

16、装工程承包合同条例等法规文件，为明确双方经济和责任，经双方协商同意签定本合同，并按照合同严格执行。一、 工程范围及承包方式：1、 工程范围：室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等2、 承包方式：包工包料二、 工程地点：普兰店市三、 双方职责(一)、甲方责任：1、负责及时拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场协调。2、为乙方提供施工条件。(如：施工用水、电、宿舍)(二)、乙方责任：按照图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位关于安全技术等各项规定，确保工程质量验收合格。四、 工程期限：1、自本合同签定之日起 天完工2、下列情况工期顺延(1)、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。(2)、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工，以及建设单位资金不足等原因。五、工程造价及结算方式(一)、