2024年建筑施工合同标准范文（4篇）

第页共页2024年建筑施工合同标准范文建筑施工合同甲方：（委托人）地址：（住所）联系电话：（联系方式）乙方：（承包人）地址：（住所）联系电话：（联系方式）根据《中华人民共和国建设工程质量法》、《中华人民共和国建设工程应急管理条例》等法律法规，甲乙双方经友好协商，达成以下合同，以便甲乙双方共同遵守。一、工程概述1.1项目名称：___________1.2项目地点：___________1.3工程内容：___________1.4工程规模：___________1.5项目进度：___________二、施工内容及工期2.1甲方委托乙方负责完成上述工程的设计、施工及验收工作。2.2乙方应按照合同约定的要求，按时、保质、保量地完成建设工程。2.3工期：______年______月______日至______年______月______日。三、施工价款及支付方式3.1施工价款总额为人民币_________元。3.2施工价款支付方式：(1)前期款：签订合同后，甲方应向乙方支付合同价款的____%作为前期款，金额为人民币_________元，在乙方提供前期工程所需开支发票后支付。(2)进度款：工程完成进度达到____%时，甲方应及时支付乙方相应的进度款，金额为人民币_________元，甲方应向乙方支付相应的发票后支付。(3)完工款：乙方完成全部工程后，甲方应在验收合格后的_____个工作日内向乙方支付完工款，金额为人民币_________元，甲方应向乙方支付相应的发票后支付。3.3甲方未按时支付款项的，需按照合同约定的付款方式并支付违约金，违约金的计算标准为逾期未支付的金额的____%。四、工程质量和验收标准4.1工程质量应符合国家和地方相关标准的要求。4.2乙方应按照工程设计文件和相关规范执行施工，严格控制施工质量。4.3工程竣工验收应按照国家有关法律法规和标准进行，验收合格后，甲方应向乙方支付完工款。五、责任和争议解决5.1乙方应对工程质量负责，发生质量问题应及时进行整改。5.2乙方对工期负责，如因乙方原因导致工期延误，应按每延误一天支付甲方相应的违约金，违约金计算标准按合同总价的____%计算。5.3如在履行合同过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，应提交至有关仲裁机构协商解决。六、其他事项6.1合同变更：任何一方在施工过程中需要变更合同内容的，应提前书面通知对方，并经双方协商达成一致意见后方可变更。6.2合同解除：若因不可抗力等不可预见的原因，导致无法继续履行合同的，双方应及时协商解决，并解除合同。6.3未尽事宜：未尽事宜双方应根据实际情况进行协商解决，并签订补充协议。七、合同生效与终止7.1本合同自双方代表签字之日起生效。7.2合同终止：合同终止的条件包括但不限于合同完成、合同期满、一方提前解除合同等。甲方（签字）：乙方（签字）：日期：日期：2024年建筑施工合同标准范文（2）发包人（全称）：_____承包人（全称）：_____发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对第一条工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年;⒊装修工程为____年;⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为____年;⒌供热与供冷系统为____个采暖期、供冷期;⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年;⒎其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第三条质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项：程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：_____承包人（公章）：_____法定代表人（签字）：__________法定代表人（签字）：______________年____月____日____年____月____日2024年建筑施工合同标准范文（3）建筑施工合同本合同由以下各方于____年____月____日签订，即业主____（以下简称“甲方”）与承包商____（以下简称“乙方”）。本合同有效期自收到甲方____万元人民币作为乙方履约保证金之日起至工程竣工并通过竣工验收合格之日止。经双方协商一致，以邮件交流方式签订的合同亦具有法律效力。合同的签订以及有关工程所涉及的一切事宜需遵守国家法律法规、行政规章、建设工程技术标准等相关规定。第一条工程概况1.1工程名称：____1.2工程地点：____1.3工程规模：____1.4工程内容及要求：____第二条工程合同价款2.1本工程的合同价款为人民币____万元整（大写：____）。2.2合同价款的支付方式：甲方按照工程进度及验收情况，分____次支付给乙方。每次支付金额不得超过甲方自身资金的30%，支付时间以工程进度计划为准。第三条工期3.1工程起止日期：自合同生效之日起，至____年____月____日止。3.2乙方保证在规定的工期内按照要求完成施工任务。如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方并能够提供合理的解释。第四条施工质量及验收标准4.1乙方承包本工程的施工任务，并保证按照国家相关法律、法规和技术标准的要求进行施工，保证工程质量符合设计要求，并承担因质量问题产生的后果和责任。4.2工程验收标准按照国家相关规定和项目设计文件进行评定，达到验收标准方可认定为合格。第五条安全与保险责任5.1乙方对施工过程中的安全事故负主要责任，承担安全保障措施的建立与实施，并保障施工现场的安全及周边环境的保护。5.2乙方在施工期间需要购买相应的工程保险，保证工程期间的施工设备、人员和工程物资的安全，并提供保险单据作为合同履行的一部分。第六条知识产权6.1工程中产生的所有技术文件和图纸等知识产权归乙方所有。6.2甲方在没有乙方书面许可的情况下，不得擅自将上述技术文件和图纸提供给第三方使用。第七条纠纷解决方式7.1对于因履行本合同而发生的争议，应尽量通过友好协商解决。如无法协商解决，则提交有管辖权的仲裁委员会进行仲裁。7.2合同签订地为____，因本合同引起的诉讼，双方同意提交有管辖权的人民法院进行裁决。第八条合同解除和违约责任8.1任何一方必须书面通知对方，解除本合同。解除合同一方须向对方支付相应的违约金。8.2在下列情况下，一方违约方将承担相应违约责任，并赔偿对方因此而遭受的一切经济损失：（1）乙方未按照约定的工期完成施工任务；（2）乙方未按照合同要求保证工程质量；（3）违反安全规定造成的事故和环境破坏。第九条其他事项9.1本合同未尽事宜，可由双方协商解决，并对合同进行适当修改或追加补充协议。9.2本合同一式两份，双方各持一份，具有同等的法律效力。9.3本合同自双方盖章之日起生效。甲方：（盖章）法定代表人签字：地址：联系人：联系电话：乙方：（盖章）法定代表人签字：地址：联系人：联系电话：2024年建筑施工合同标准范文（4）合同编号：2024-001甲方：______________________（以下简称甲方）乙方：______________________（以下简称乙方）鉴于甲方为在______________________（建设地点）拟进行建筑施工，甲方选择乙方为本次建筑施工的承包商，双方达成如下协议：一、工程范围1.本合同的工程范围包括但不限于______________________（详细列举工程内容）的施工。2.施工期限为______________________。二、施工标准1.乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行建筑施工，确保施工质量合格。2.施工过程中如发生质量问题，乙方应承担相应责任并及时整改。三、工程进度1.乙方应按照合同约定的工期计划进行施工，确保工程按时完工。2.若乙方无法按时完成工程，应向甲方提前报备，并经过甲方同意后延长工期。四、支付方式1.甲方按照合同约定的支付方式对乙方进行工程款支付，支付时间为______________________。2.支付金额和付款比例详见附件《付款计划表》。五、安全保障1.施工期间，乙方应切实做好安全防护工作，保障工程施工过程中的安全。2.如发生安全事故，乙方应及时采取措施并向有关部门报告。六、保修期1.工程完工后，乙方应提供一定期限的免费保修期，具体保修期限为______________________。2.保修期内如发现质量问题，乙方应及时协助解决。七、违约责任1.若乙方未能按时完成工程或施工质量问题严重影响工程质量，甲方有权采取相应措施并要求乙方承担相关违约责任。2.双方如有其他违约情况，应协商解决，协商不成的，可向有关部门投诉或选择司法途径解决。八、争议解决1.双方如发生争议