2024年一建《建设工程法规及相关知识》强化练习提升刷题库600题（含答案）

PAGEPAGE12024年一建《建设工程法规及相关知识》强化练习提升刷题库600题（含答案）一、单选题1.当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（）。A、仲裁委员会主任指定B、仲裁庭指定C、一方当事人选择D、仲裁委员会指定答案：A解析：当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。综上所述，本题正确答案为A。2.某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为()。A、使用权B、所有权C、持有权D、留置权答案：B解析：买卖合同实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权，即出卖人转移标的物的所有权于买方，买方向出卖人支付价款。这是买卖合同的基本特征。3.发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，应当()。A、继续顺延申请期限B、由承包人重新提出申请C、视同发包人认可承包人的返还保证金申请D、视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议答案：C解析：本题考察的知识点：建设工程质量保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。4.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。2018真题A、发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任B、建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任C、建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任D、建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复答案：B解析：本题考查的是竣工工程质量争议的处理。选项A，发包人直接指定分包人分包专业工程，造成建设工程质量缺陷的，发包人应承应当承担过错责任。选项C，发包人擅自使用未经竣工验收的工程，承包人除了对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任外，不承担工程质量保修的责任。选项D，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。5.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在（）的监督下现场取样并送检。A、设计单位B、工程质量监督机构C、监理单位D、施工企业质量管理部门答案：C解析：2009年建设工程法规真题第65题本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度。根据《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。综上所述，本题的正确答案为C。6.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()。A、乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B、乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C、乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D、乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任答案：D解析：《合同法》规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。本题中，乙丙公司之间私自约定，未经过债权人的同意，若债权人不同意，将承担连带责任。7.租赁合同区别于买卖合同的根本特征是()。A、租赁合同是诺成合同B、租赁合同是双务合同C、租赁合同是有偿合同D、租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同答案：D解析：在租赁合同中，承租人的目的是取得租赁物的使用收益权，出租人也只转让租赁物的使用收益权，而不转让其所有权；租赁合同终止时，承租人须返还租赁物。这是租赁合同区别于买卖合同的根本特征。8.某施工单位租用大型起重机械，提供的起重机械经检验不合格，但出租单位伪造了产品合格证和检测合格证明。施工单位虽然发现了出租单位的伪造行为，但为赶工期依然使用了该设备。结算时，施工单位提出出租单位存在欺诈行为，要求撤销合同。下列说法中正确的是（）。A、施工单位可以申请人民法院撤销该租赁合同B、出租单位可以以施工单位欺诈为由申请变更合同C、该合同因存在欺诈，属于可变更、可撤销合同D、该出租合同因违反强制性规定而无效答案：D解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。本题中，出租单位伪造产品合格证和检测合格证，违反了国家的强制性规定。根据《合同法》的规定，违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。因此，该合同是无效的。综上所述，本题的正确答案为D。9.根据《建筑法》，以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是（）A、资质许可由原资质许可机关予以撤销B、吊销资质证书，并处罚款C、给予警告，或处罚款D、申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质答案：A解析：撤销原本不具备相应资质条件而非法取得（一）机关工作人员滥用职权、玩忽职守（二）超越法定职权（三）违反法定程序（四）不符合资质标准条件的准予资质许可（五）以欺骗、贿赂等不正当手段吊销合法取得后，因严重违法而受到吊销处罚10.某材料供应商由于自身原因,没有按照合同约定及时提供原材料,给工程建设项目造成了经济损失,该供应商应该承担()。A、行政处分B、违约责任C、行政处罚D、停止侵权答案：B解析：2020/约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任。11.某建设工程实行施工总承包，某专业分包工程施工现场发生安全事故。根据规定，应当由()负责上报。A、建设单位B、监理单位C、分包单位D、总承包单位答案：D解析：《建筑法》规定，施工中发生事故时，建筑施工企业应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。12.专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创造。根据《专利法》及其实施细则的规定，包括（）。A、发明、实用新型、内部设计B、商标、实用新型、产品方案C、发明、实用新型、外观设计D、发明、软件、产品构造答案：C解析：专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创造。根据《专利法》及其实施细则的规定，包括发明、实用新型和外观设计。13.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。2017A、不同类型的建设工程，质量保修范围不同B、合同约定的保修期限不能高于法定保修期限C、工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D、建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日答案：A解析：本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。A选项，不同类型的建设工程，其保修范围是有所不同的；B选项，合同约定的保修期限不能低于法定保修期限，可以高于；C选项，工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限有关（地基基础与主体结构）；D选项，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。14.某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后()小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A、1B、6C、12D、24答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。对重大质量事故，事故发生地的建设行政主管部门和其他有关部门应当按照事故类别和等级向当地人民政府和上级建设行政主管部门和其他有关部门报告。特别重大质量事故的调查程序按照国务院有关规定办理。15.诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（）年的，法院不予保护。A、8B、10C、15D、20答案：D解析：4.权利的最长保护期限。诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，法院不予保护。16.某单项工程项目建安费用为3500万元,按《建设工程价款结算暂行办法》规定,该工程竣工结算审查期限从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()。A、20天B、30天C、45天D、60天答案：C解析：本题考察的是：竣工结算文件的审査期限。《建设工程价款结算暂行办法》规定，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对（审査）并提出审查意见：（1)500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天；（2)500万元2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天；（3)2000万元5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天；（4)5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天。17.保证合同是()订立的合同。（2012）A、债权人与债务人B、债务人和保证人C、债权人与保证人D、债权人与债务人和保证人答案：C解析：所谓保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。18.在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须()。A、经附近居民所在单位的同意B、在居民小区代表监视下施工C、公告附近居民D、经居民小区业主委员会同意答案：C解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其他有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。19.某债务合同，2003年3月31日到期，债务人没有按期偿还债务，在2005年9月30日权利人因违法事件被判刑2年，在此期间权利人对自己的权利无法请求保护，诉讼时效还有（）。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：普通诉讼时效，即向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为3年。诉讼时效为2003年3月31日至2006年3月31日，最后半年为2005年10月1日~2006年3月31日2005年9月30日开始进入，10月份后正好是诉讼时效中止的时间，还有半年的时间。20.对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由（）承担责任。A、被代理人B、代理人C、第三人D、行为人答案：D解析：2005年建设工程法规真题第46题根据《中华人民共和国民法通则》第六十六条规定，没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任。本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。综上所述，本题正确答案是D。21.甲地的建设单位于乙地的建设单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉，则该诉讼管辖方式为（）。A、一般地域管辖B、协议管辖C、专属管辖D、指定管辖答案：B解析：B项：《民事诉讼法》规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。甲乙两地的施工单位约定纠纷由丙地法院管辖，属于协议管辖。所以B项正确。A项：一般地域管辖是指以当事人与法院的隶属关系来确定诉讼管辖。《民事诉讼法》规定，对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。所以A项错误。C项：专属管辖是指法律规定的某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。《民事诉讼法》规定，下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；（二）因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖；（三）因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。所以C项错误。D项：《民事诉讼法》规定，有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解决不了的，报请它们的共同上级人民法院指定管辖。所以D项错误。综上所述，本题正确答案为B。*22.根据《建筑法》的规定，以下表述正确的是()。A、建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B、建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C、联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D、施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人答案：D解析：2020/建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《建筑法》规定，禁止建筑业企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。23.某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当（）。A、配备兼职安全生产管理人员B、配备专职安全生产管理人员C、因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员D、设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员答案：B解析：24.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。A、办公区与生活区B、备料区与作业区C、办公、生活区与备料区D、办公、生活区与作业区答案：D解析：2004年建设工程法规真题第23题根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。综上所述，本题正确答案是D。25.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）。A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C、总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D、分包单位只对总承包单位承担责任答案：C解析：2011年建设工程法规真题第51题本题考查的是总承包单位应当承担的法定安全生产责任。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。《民法通则》规定，债务人一方人数为二人以上的，负有连带义务的每个债务人，都负有清偿全部债务的义务，履行义务的人，有权要求其他负连带义务的人偿付他应当承担的份额。在本案中，分包单位和总承包单位对外承担的是连带责任，而在内部关系上，双方应该按照各自的份额来承担责任，对于连带责任人履行义务超过其应当分担的部分，应当向另一方追偿。因此，总承包单位对于其承担的超过其应承担份额的部分有权向分包单位追偿。因此C项正确，ABD错误。综上所述，本题的正确答案为C。26.某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是()。A、开标由当地建设行政主管部门主持B、开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证C、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出D、开标时不能宣读投标文件答案：C解析：标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。根据《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。27.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，因设计变更导致建设工程的质量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以（）。A、参照争议发生时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算B、参照争议发生时当地物价主管部门发布的计价方法或者计价标准结算C、参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算D、参照签订建设工程施工合同时当地物价主管部门发布的计价方法或者计价标准结算答案：C解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。综上所述，本题正确答案为C。28.根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位在拆除工程施工15日前,需要向有关部门报送的备案资料是()。A、建设单位的资质证明B、施工单位中标通知书C、工程施工合同D、施工单位资质等级证明答案：D解析：建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：1)施工单位资质等级证明；2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；3)拆除施工组织方案；4）堆放、清除废弃物的措施。29.根据《行政诉讼法》规定,相对人对具体行政行为不服直接向人民法院提起诉讼,应当在知道作出具体行政行为之日起（）内提起,法律另有规定的除外A、15日B、30日C、2个月D、6个月答案：D解析：行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的外，应当在知道或者应当知道作出行政行为之日起6个月内起诉。30.竣工验收的主体是（）。A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、质量监督机构答案：A解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。综上所述，本题正确答案为A。31.根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。（2015A、地下水B、市政自来水C、雨水D、中水答案：D32.承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。A、3月5日B、3月12日C、3月20日D、4月10日答案：A解析：2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。33.乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。2017真题A、乙的债权属于法定不得转让的债权B、甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C、乙转让债权应当经过甲同意D、乙转让债权的通知可以不用通知甲答案：B解析：本题考查的是合同的履行、变更和权利义务的转让。抗辩权是指债权人行使债权时，债务人根据法定事由对抗债权人行使请求权的权利。债务人的抗辩权是其固有的一项权利，并不随权利的转让而消灭。在权利转让的情况下，债务人可以向新债权人行使该权利。受让人不得以任何理由拒绝债务人权利的行使。34.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是()。（2014）A、招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C、排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D、排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标答案：B解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。35.依照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（）。A、建设单位负责试验，并承担试验费用B、建设单位负责试验，双方分担试验费用C、施工单位负责试验，建设单位承担试验费用D、施工单位负责试验，双方分担试验费用答案：C解析：2007年建设工程法规真题第20题建设单位供应的材料设备使用前，由施工单位负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费由建设单位承担。综上所述，本题正确答案为C。36.双方当事人达成仲裁和解协议后,一方撤回仲裁申请。当另一方拒不履行和解协议时,当事人()。A、可申请仲裁机构强制执行B、只能向人民法院起诉C、可中请仲裁庭恢复审理D、根据原仲裁协议再次申请仲裁答案：D解析：《仲裁法》规定，当事人申请仲裁后，可以自行和解。和解是双方当事人的自愿行为不需要仲裁庭的参与。达成和解协议的，可以请求裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后又反悔的，可以根据原仲裁协议重新申请仲裁。37.（2019年真题）下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（）A、将承包的工程转包或违法分包B、拖欠工程款C、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D、对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除答案：A解析：P118-119承揽业务不良行为认定标准：(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。38.某工程投标中，施工单位提交了一份担保公司的保函作为履约保证金，则该保证合同的当事人为（）。A、招标人与施工单位B、招标人与担保公司C、施工单位与担保公司D、必须是招标人、施工单位、担保公司三方答案：B解析：根据《担保法》的规定，保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。本题中，担保公司是保证人，招标人是债权人，施工单位是债务人。因此，保证合同的主体是担保公司和招标人。综上所述，本题的正确答案为B。39.关于投标有效期的说法，正确的是（）。A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还答案：B解析：2011年建设工程法规真题第29题本题考查的是投标文件的法定要求和投标保证金。B项：根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。B项正确。A项：根据《工程建设项目施工招标投标办法》，招标延长通知送达投标人且须经投标人同意，投标保证金期限才随之延长。因此A错误。C项：根据《工程建设项目施工招标投标办法》第36条规定，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标文件一般包括下列内容：（1）投标函；（2）投标报价；（3）施工组织设计；（4）商务和技术偏差表。投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。投标人的投标是一种要约行为，投标人作为要约人，向招标人（受要约人）递交投标文件后，即意味着向招标人发出了要约。一旦招标人发出中标通知书，作出承诺，则合同即告成立，中标的投标人必须接受并受到约束。此时，投标文件对招标人和投标人才具有合同约束力。因此，C项错误。D项：根据《工程建设项目施工招标投标办法》第40条的规定，在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。因此，D项错误。综上所述，本题正确答案为B。40.以下原因造成质量缺陷，施工单位应承担保修责任的是()A、建设单位擅自改动结构、设备位置B、住户装修过程中破坏防水层造成渗漏C、地震造成墙体裂缝D、设计承载力不足造成柱体弯曲答案：D解析：/本题考察的是质量保修责任。如果是因建设单位或者用户使用不当或擅自改动结构、设备位置以及不当装修等造成质量问题的，施工单位不承担保修责任;由此而造成的质量受损或者其他用户损失，应当由责任人承担相应的责任。41.施工单位依法承揽工程后（）。A、不得分包工程B、经建设单位同意后依法转包工程C、必须按照工程设计图纸施工，不得擅自修改工程设计D、不得更换项目经理答案：C解析：C项：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。所以C项正确。A项：施工单位总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。所以A项错误。B项：根据我国法律的规定，我国的转包是完全禁止的。因此，不论建设单位是否同意，都不得进行转包。所以B项错误。D项：施工单位更换项目经理应至少提前7天，以书面形式通知发包人。并经发包人同意后报建设行政主管部门审批后才能更换。因此，可以更换项目经理。所以D项错误。综上所述，本题正确答案为C。42.根据我国民事诉讼法的规定，因（）提起的诉讼，属于专属管辖的诉讼。A、票据纠纷B、涉外纠纷C、不动产纠纷D、军人婚姻纠纷答案：C解析：《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的纠纷，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。43.某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救性发掘，则应当由()组织发掘。A、建设单位B、施工单位C、建设单位和施工单位D、政府文物行政部门答案：D解析：本题考察的是：施工发现文物报告和保护的规定。确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织，并同时补办审批手续。44.下列选项中，属于劳动合同的必备条款的是（）。A、补充保险和福利待遇B、劳动合同期限C、试用期D、培训事项答案：B解析：根据《劳动合同法》的规定，劳动合同应当具备以下条款：（一）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（二）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（三）劳动合同期限；（四）工作内容和工作地点；（五）工作时间和休息休假；（六）劳动报酬；（七）社会保险；（八）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（九）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除前款规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。B项属于上述规定的第（三）项条款，ACD项可以由当事人约定，不是必备条款。综上所述，本题的正确答案为B。45.下列关于安全生产许可证的说法中正确的是（）。A、装饰装修公司不需要取得安全生产许可证B、施工单位的架子工应当持证上岗C、建筑施工企业，其生产管理人员必须经有关部门考核合格方可任职D、参加建设工程一切险是申请安全生产许可证的条件之一答案：B解析：B项：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。因此，B项正确。A项：根据《建筑工业企业安全生产许可证管理规定》的规定，国家对建筑施工企业实行安全生产许可制度。建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。本规定所称建筑施工企业，是指从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动的企业。因此，A项错误。C项：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。因此，C项错误。D项：根据《安全生产许可证条例》的规定，企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件之一是依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。因此，D项错误。综上所述，本题的正确答案为B。46.关于两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，下列说法正确的是()。A、建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B、建筑施工企业可以允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书承揽工程C、应当按照资质等级高的单位的资质等级范围承揽工程D、应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程答案：D解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。47.某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。(2015真题)A、2013年9月1日B、2015年4月1日C、2015年4月20日D、2015年10月20日答案：C解析：本题考查的是工程价款的支付。建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。2014年10月20日实际竣工，截止到2014年4月20日为6个月。48.某建设单位根据城市市政有关部门提供的地下管线资料提交施工单位施工，由于该资料的准确性有误差，导致施工过程中出现挖断管道的工程事故，造成施工单位经济损失，施工单位应该()。A、就此向建设单位要求赔偿B、就此向市政有关部门要求赔偿C、施工单位自行负担一切损失D、建设单位和市政管理部门承担连带责任答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。49.下列关于分包工程的范围说法正确的是()。A、承包单位可以将其承包的全部建筑工程分包给他人B、建筑工程总承包单位可以将部分工程分包给其他承包单位完成C、承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人D、施工总承包的，建筑工程主体结构的施工不必须由总承包单位自行完成答案：B解析：《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人；禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。50.李某将张某的房产卖给王某，订立合同后经张某追认取得了处分权，则()。A、李某和王某签订的房屋转让合同无效B、李某和王某签订的房屋转让合同效力待定C、李某的行为属于违法D、李某和王某签订的房屋转让合同有效答案：D解析：2020/无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。51.根据《行政处罚法》规定，下列不属于行政处罚形式的是()。A、记过B、责令停止营业C、暂扣或者吊销许可证D、停业整顿答案：A解析：常见的行政处罚为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。记过属于行政机关内部行政处分形式。52.2016年9月15日,甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同,转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日,乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法,正确的是()A、甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B、丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C、甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效D、乙拒绝清偿30万元债务的,丙可以要求甲和乙承担连带责任答案：C解析：《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。需要说明的是，债权人转让权利应当通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力。这一方面是尊重债权人对其权利的行使，另一方面也防止债权人滥用权利损害债务人的利益。当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加人使原债权人不再完全享有原债权。53.发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是（）。A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D、垫资违反相关规定，应予以没收答案：B解析：2012年建设工程法规真题第20题本题主要考查工程垫资的处理。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第6条规定：“当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。”BC项：按照上述法条的规定，发包人和承包人在合同中约定垫资没有约定利息的，发包人仍应返还垫资，承包人请求利息的，法院不予支持。所以B正确，C错误。A项：由上述法条可知，法律并没有禁止垫资，双方的垫资条款是有效的。所以A错误。D项：发包人与承包人的垫资并未违反相关的规定，不应没收。所以D错误。综上所述，本题正确答案为B。54.某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（）通知用人单位。A、10日B、20日C、15日以书面形式D、30日以书面形式答案：D解析：2004年建设工程法规真题第37题根据《劳动合同法》第三十七条的规定，劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。在本题中，根据题意，“合同尚未期满”是指在劳动合同期限内而不是试用期内。因此若要解除劳动合同，需提前三十日以书面形式通知用人单位。综上所述，本题正确答案是D。55.按照《建筑业企业资质管理规定》,建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的,其资质证书将被()。A、撤回B、撤销C、注销D、吊销答案：C解析：有下列情形之一的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质，并向社会公布其建筑业企业资质证书作废，企业应当及时将建筑业企业资质证书交回资质许可机关：（1）资质证书有效期届满，未依法申请延续的；（2）企业依法终止的；（3）资质证书依法被撤回、撤销或吊销的；（4）企业提出注销申请的；（5）法律、法规规定的应当注销建筑业企业资质的其他情形。56.施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的,应()。A、经建设单位同意,由设计单位负责修改B、经建设单位同意,由施工企业负责修改C、经建设单位同意,直接对图纸进行修改D、经监理单位审定,由施工企业负责修改答案：A解析：如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位或建设单位提出来，以免造成不必要的损失和质量问题。57.以下不属于《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收所具备工程技术档案和施工管理资料的是()。A、工程竣工图B、质量检验评定资料C、监理会议纪要D、施工日志答案：C解析：工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之―，主要包括以下档案和资料：（1)工程项目竣工验收报告；（2)分项、分部工程和单位工程技术人员名单（3〉图纸会审和技术交底记录；（4)设计变更通知单，技术变更核实单；（5)工程质量事故发生后调查和处理资料；（6)隐蔽验收记录及施工日志；（7)竣工图；(8)质量检验评定资料等；（9）合同约定的其他资料。58.下列关于建造师管理相关制度中正确的是()。A、建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年B、大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任C、注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用D、信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为答案：D解析：2020/册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。申请延续注册的，应当提交下列材料：（1)注册建造师延续注册申请表；（2)原注册证书；（3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件；（4)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。2008年2月建设部发布的《注册建造师执业管理办法（试行)》规定，注册建造师注册证书和执业印章由本人保管。大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。建筑业企业信用档案应当包括企业基本情况、资质、业绩、工程质量和安全、合同履约、社会投诉和违法行为等情况。违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为计入其信用档案。59.下列情形中,不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。A、施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C、施工现场的办公、生活区与作业区分开设置D、职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准答案：B解析：施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。60.行政强制措施由()设定。A、法律B、宪法C、部门规章D、行政法规答案：A解析：本题考核的是行政强制的设定。行政强制措施由法律设定。尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻结存款汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。61.有关和解和调解的说法，正确的是（）。A、诉讼阶段双方达成和解协议，诉讼程序终止B、仲裁调解书经双方签收后具有强制执行力C、诉讼中调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，应重新进行诉讼D、调解和好的离婚案件，人民法院应制作调解书答案：B解析：诉讼阶段和解没有法律效力，诉讼的程序不会收到影响，只有当事人撤回诉讼，诉讼程序才可以终止，A错误；调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。C错误；下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：①调解和好的离婚案件；②调解维持收养关系的案件；③能够即时履行的案件；④其他不需要制作调解书的案件。D错误。62.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关()。A、给予警告，一年内不准再申请注册B、撤销注册，处以罚款，三年内不准再次申请注册C、撤销注册，没收非法所得D、责令改正，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款答案：B解析：欺骗、贿赂等不正当丰段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款。63.《合同法》规定，撤销权的行使是有期限的，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）内形式。A、6个月B、2年C、1年D、5年答案：C解析：《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。综上所述，本题正确答案为C。64.负责全国建筑业企业资质的统一监督管理的部门是()。A、住房和城乡建设部B、交通部C、人事部D、发改委答案：A解析：2020/建筑业企业资质管理规定》，国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。65.关于刑事责任的说法，错误的是()（2012）A、拘役是刑罚主刑的一种B、罚款是刑罚附加刑的一种C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用D、死刑缓期二年执行是死刑的一种答案：B解析：《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：管制，拘役，有期徒刑，无期徒刑，死刑。附加型包括：罚金，剥夺政治权利，没收财产，驱逐出境。66.建设工程实施监理前，（）应当将委托的工程监理单位、监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。A、建设行政主管部门B、行业协会C、监理单位D、建设单位答案：D解析：2004年建设工程法规真题第9题根据《中华人民共和国建筑法》规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。综上所述，本题正确答案是D。67.乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用是0.5万元，乙方应该支付甲方（）万元费用。A、0.5B、2.5C、3D、3.5答案：D解析：根据《合同法》的规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。在本案中，乙方不仅需要支付因违约给甲方造成的3万元，还需要支付甲采取减损措施花费的0.5万元，共计3.5万元。综上所述，本题的正确答案为D。68.关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。（2014）A、中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B、两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程。C、联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任D、共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任答案：D解析：《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。69.按照建筑法的规定，以下正确的说法是()A、建筑企业集团公司可以允许所属法人的公司以其名义承揽工程B、建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C、联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D、施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人答案：D解析：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。最后一行按照我国法律的规定，转包是完全禁止的，而工程分包是允许的，但必须依法进行。70.建设单位取得施工许可证后,若不能按期开工,应当向发证机关申请延期,每次延期不超过()个月A、1B、2C、3D、4答案：C解析：2020/建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。71.建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A、12B、36C、48D、24答案：D解析：《文物保护法》规定.在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告吁地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况.应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。72.（2020年真题）甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同，甲施工企业请求乙材料供应商交付货物，乙材料供应商请求甲施工企业支付货款，则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（）。A、物权、债权B、债权、物权C、物权、物权D、债权、债权答案：D解析：P23材料买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。买卖合同的义务主要是交付货物和支付工程款。对于交付货物，甲施工企业是债权人，乙材料供应商是债务人;对于支付工程款，则相反。73.生产经营单位发生事故时,应当第一时间启动应急响应,组织有关力量进行救援,并将事故信息及应急响应启动情况向（）报告。A、公安部门B、安全生产监督管理有关部门C、监察机关D、人民政府答案：B解析：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告74.下列属于防止地下水污染的具体规定的是（）。A、禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液B、禁止在水体清洗装储过油类或者有毒污染物的车辆和容器C、人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质D、禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物答案：C解析：C项：《水污染防治法》规定，人工回灌地下水，不得恶化地下水质，因此C项属于防止地下水污染的规定。所以C项当选。ACD项：均属于防治水体污染的规定，非防止地下水污染的规定。所以ABD不选。综上所述，本题正确答案为C。75.甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某,关于该用工关系的说法,正确的是()。A、丁某工作时因工受伤,甲应当中请工伤认定B、在派遣期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙C、乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D、在派遣期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬答案：B解析：有下列情形之一的，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位：用工单位有劳动合同法第40条第3项、第41条规定情形的；2)用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的；劳务派遣协议期满终止的。被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。76.关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。（2014）A、以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。C、以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D、以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证答案：C解析：在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。（划拨方式，先规划，后拿地）以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。（出让方式，先拿地，后规划）477.甲、乙因钢材质量产生纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的仲裁员王某对处理此案有受贿行为。依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以申请()。A、请求法院撤销仲裁裁决B、向高级人民法院起诉C、向中级人民法院起诉D、向上级仲裁委员会申诉答案：A解析：裁定不予执行：（1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2)裁决的事项不厲于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4)裁决所依据的证据是伪造的；（5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6)仲栽员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。当事人提出证据证明裁决有上述情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申漳撤销裁决。此外，人民法院认定该裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起六个月内提出。78.用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人的情形不包括()A、劳动者患病或者非因工负伤，在规定医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的B、患职业病或者因负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的C、劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的D、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的答案：B解析：有下列情形之一的，用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：1.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；2.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；3.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。劳动者有下列情形时，用人单位不得随时解除劳动合同：1从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间码2在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；3患病或者因工负伤，在规定的医疗期内的.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；4.女职工在孕期、产期、哺乳期的；5.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；6.法律、行政法规规定的其他情形。79.2007年2月2日甲与乙签订了一个合同，合同中约定甲将自己唯一的挖掘机租给乙，租期为2007年3月1日—2008年3月1日。但是在2007年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2007年2月25日～6月25日，则()。A、甲要承担缔约过失责任B、乙在2007年2月25日即可要求甲承担违约责任C、乙在2007年3月1日方可要求甲承担违约责任D、乙在2008年3月1日方可要求甲承担违约责任答案：B解析：承租人应当按照约定将租赁物交付承租人，并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。在租赁期间出租人应担保没有第三人对租赁物主张权利。该题目里甲将其租赁给乙的挖掘机再次租赁，自其再次租赁之日起，乙可要求甲承担违约责任。80.关于城市建设维护税的说法正确的是A、凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位,都是城市维护建设税的纳税义务人B、城市维护建设税,以纳税人应该缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据C、城市维护建设税,与消费税、增值税、营业税分别缴纳D、凡缴纳消费税、增值税、营业税的个人,不是城市维护建设税的纳税义务人答案：A解析：2020/019年3月经修改后发布的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都是城市维护建设税的纳税义务人。81.按()施工，是保证工程实现设计意图的前提，也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。A、施工质量标准B、工程设计图纸C、施工技术标准D、施工强制性标准答案：B解析：本题考核的是施工单位的质量责任和义务。按工程设计图纸施工，是保证工程实现设计意图的前提，也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。82.某跨海大桥项目，有甲、乙、丙、丁四家单位投标，招标人可以接收投标文件的情形是()。A、甲未通过资格预审B、乙的投标文件逾期送达C、丙的投标文件未按要求密封D、丁的投标文件修改后又按时提交答案：D解析：招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。83.下列关于建设工程分包的说法中，正确的是()。A、施工总承包单位可以将专业工程发包给劳务分包企业B、专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业C、劳务作业分包企业可以将其劳务作业发包给其他劳务分包企业D、专业承包企业可以将其分包的专业工程发包给其他专业承包企业答案：B解析：该题主要考察的是：建设工程分包，建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包：(1)专业工程分包，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。(2)劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中规定，除专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业外，专业分包工程承包人和劳务作业承包人都必须自行完成所承包的任务。84.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包几将工程移交发包人，但发包人一直未付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）。A、2005年10月10日B、2005年10月20日C、2005年12月1日D、2006年5月1日答案：C解析：2007年建设工程法规真题第51题《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。本题中，合同约定“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”，2005年10月1日工程通过竣工验收，利息从应付工程价款之日即2005年12月2日起支付。综上所述，本题正确答案为C。85.关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）。A、建筑业企业增项申请资质，应当按最高等级资质提出申请B、建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同C、企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办前应当在公众媒体上刊登遗失声明D、企业合并、分立、改制、重组的，可以直接承继原建筑业企业资质答案：C解析：A错误，建筑业企业增项申请资质，应当按最低等级资质提出申请；B错误，建筑业资质证书有效期5年，安全生产许可证有效期3年；D错误，企业发生合并、分立、改制、重组等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级86.按照《劳动合同法》及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，正确的是()。A、劳动者提前7天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同B、劳动者试用期内提前15天通知用人单位，可解除劳动合同C、劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，无需告知用人单位可立即解除劳动合同D、劳动者不满意用人单位的严格管理，可随时解除劳动合同答案：C解析：用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。87.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是（）。A、甲与乙、丙之间的合同均有效B、甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C、甲与乙、丙之间的合同均无效D、甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效答案：A解析：2012年建设工程法规真题第62题本题主要考查无效合同。无效合同是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受到法律保护的合同。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。甲乙、甲丙之间的合同均未违反法律、行政法规的强制性规定，也不属于《合同法》规定的无效情形。甲与丙之间的合同因为丙不知道甲与乙已经达成协议说明丙是善意的，构成善意取得，故合同有效所以A正确，BCD错误。综上所述，本题正确答案为A。88.某高速公路项目进行招标，开标后允许（）。（2015）A、评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B、投标人再增加优惠条件C、投标人撤销投标文件D、招标人更改招标文件中说明的评标定标办法答案：A解析：建设工程招标的基本程序主要包括：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件及标底、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、中标和签订合同，以及终止招标等。评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（这是评标的内容）89.某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时（）。A、必须再次审查，审查合格延期３年B、不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止C、按照初始条件重新申请办理D、经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年答案：D解析：根据《安全生产许可证条例》第九条的规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。综上所述，本题的正确答案为D。90.关于建设工程质量保修的说法，正确的是()。（2014）A、全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%的比例预留保证金B、由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用C、建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期D、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实答案：C91.某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约7000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()d内核对（审查）完毕并提出审查意见。A、20B、30C、45D、60答案：D解析：本题考核的是竣工结算文件的审查期限。5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60d。92.甲与某施工企业签订了一份2年期的劳动合同,合同中约定的生效时间为2014年5月1日,为了考察甲是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止于（）。A、2014年6月1日B、2014年7月1日C、2014年8月1日D、2014年11月1日答案：B解析：劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月。93.我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起()日内提出答辩状。A、7B、10C、15D、20答案：C解析：《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送给被告，被告在收到之日起15日内提出答辩状。人民法院应当在收到之日起5日内将答辩状副本发送给原告。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。94.某大型工程建设项目，建设单位依法委托监理公司进行工程监理，建设单位与监理单位之间的法律关系是（）。A、民事法律关系B、行政法律关系C、劳动法律关系D、经济法律关系答案：A解析：A项：民事法律关系，指根据民事法律规范确立的以民事权利义务为内容的社会关系，是由民事法律规范调整而形成的社会关系。本题中，建设单位和监理单位之间是平等的法律主体，因建设工程合同而产生的民事权利义务关系是民事法律关系。因此，A项正确。B项：行政法律关系，是指受行政法律规范调控的因行政活动（权利活动和非权利活动）而形成或产生（引发）的各种权利义务关系。因此，B项错误。C项：劳动法律关系是指劳动法律规范在调整劳动关系过程中形成的法律上的劳动权利和劳动义务关系。劳动法律关系的主体是劳动者和用人单位之间的法律关系。因此，C项错误。D项：经济法律关系是指国家调节或协调经济运行过程中，根据经济法的规定在经济法主体之间所形成的权利义务关系。本题中，监理单位和建设单位之间受《合同法》的调整而不受《经济法》的调整。因此，D项错误。综上所述，本题的正确答案为A。95.根据《建设工程质量管理条例》的规定，《工程质量保修书》应当明确保修的范围、期限和责任。其中最低保修期限是（）。A、双方约定的B、法定的C、设计文件确定的D、业主方规定的答案：B解析：质量保修期限《建筑法》规定保修的期限应当安装保证建筑物合理寿命的年限内正常使用维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低期限是由国务院规定。据此，国务院在《建设工程质量管理条例》中作了明确的规定。96.著作人身权中的署名权、修改权和保护作品完整权的保护期不受限制，商标权可通过续展依法延长保护期，商业秘密则没有时间限制，体现了知识产权的（）特征。A、具有人身权和财产权的双重性质B、专有性C、地域性D、时间性答案：D解析：D项：时间性是指知识产权在法律规定的期限内受到法律的保护，一旦超过法定期限，这一权利就自行消灭。所以D项正确。A项：财产权和人身权的双重属性，知识产权既具有财产权的属性，如使用权、许可权，也具有人身权的属性，如署名权等。所以A项错误。B项：专有性是指知识产权具有排他性。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。所以B项错误。C项：地域性是指知识产权的保护效力只及于确认和保护知识产权的一国法律所能及的地域内。所以C项错误。综上所述，本题正确答案为D。97.注册建造师