（必会）二造《建设工程造价管理基础知识》考前冲刺知识点精练300题（含详解）

PAGEPAGE1（必会）二造《建设工程造价管理基础知识》考前冲刺知识点精练300题（含详解）一、单选题1.下列情形中，属于投标人互相串通投标的是()。A、不同投标人的投标报价呈现有规律性差异B、不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制C、不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜D、投标人之间约定中标人答案：D解析：有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(2)投标人之间约定中标人；(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。2.(2014年)关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A、已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B、已竣工未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C、停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D、已竣工未验收并且为实际投入使用，其无质量争议部分的工程，进攻结算按合同约定办理答案：B解析：本题考查的是质量争议的竣工结算，发包人以对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的：（1）已经竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理。（2）已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检查，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。3.根据《建筑工程施工质量验收统一验收标准》GB50300，下列工程中，属于分项工程的是()。A、电气工程B、钢筋工程C、屋面工程D、桩基工程答案：B解析：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。4.竣工决算文件中，真实记录各种地上、地下建筑物、构筑物、特别是基础、地下管线以及设备安装等隐蔽部分的技术文件是()。A、总平面图B、竣工图C、施工图D、交付使用资产明细表答案：B解析：本题考查竣工图的编制内容，建设工程竣工图是真实地记录各种地上、地下建筑物、构筑物等情况的技术文件，是工程进行交工验收、维护、改建和扩建的依据，是国家的重要技术档案。国家规定：各项新建、扩建、改建的基本建设工程，特别是基础、地下建筑、管线、结构、井巷、桥梁、隧道、港口、水坝以及设备安装等隐蔽部位，都要编制竣工图。5.关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）A、投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B、暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C、专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D、计日工的暂定数量可以由投标人填写答案：B解析：(1)暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。此项费用由招标人填写其项目名称、计量单位、暂定金额等，若不能详列，也可只列暂定金额总额6.(2013年)关于招标控制价，下列说法中正确的是()。A、招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价B、利润可按建筑施工企业平均利润率计算C、招标控制价超过批准概算10%时，应报原概算审批部门审核D、经复查的招标控制价与原招标控制价误差＞±3%的应责成招标人改正答案：D解析：选项A错，投标人的投标报价高于招标控制价的，^其投标应予以拒绝；选项B错，若招标控制价大大高于市场平均价，中标后利润很丰厚，若公布的招标控制价远远低于市场平均价，此限额投标将无利可图；选项C错，招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。7.下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（）。A、设备原价×设备安装费率（%）B、重量（体积、面积）总量×单位重量（体积、面积）安装费指标C、设备原件×材料费占设备费百分比×材料安装费率（%）D、安装工程功能总量×功能单位安装工程费标准答案：B解析：工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热估算，以单项工程为单元，以吨、立方米或平方米为单位即：安装工程费=重量（体积、面积）总量×单位重量（立方米、平方米）安装费指标。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。8.关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是()。A、单位工程竣工结算由承包人编制B、建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效C、竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D、结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人答案：D解析：在竣工结算编制过程中，其他项目应按下列规定计价：(1)计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；(2)暂估价应按发承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的相关规定计算；(3)总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；(4)施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算；(5)现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算；(6)暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。9.建设投资由（）三项费用构成。A、工程费用、建设期利息、预备费B、工程费用、建设期利息、流动资金C、工程费用、工程建设其他费用、预备费D、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用答案：C解析：建设投资是工程造价中的主要构成部分，是为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用。建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。10.(2016年)竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是()。A、产权属于本单位的城市绿化B、不能形成资产的城市绿化C、产权属于本单位的专用道路D、产权不属于本单位的专用道路答案：D解析：经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通信设施、送变电站、地下管道等，且其产权不属于本单位的投资支出。对于产权归属本单位的，应计入交付使用资产价值。11.在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在()以内。A、±30%B、±20%C、±10%D、±5%答案：A解析：投资机会研究阶段的投资估算。这一阶段称为粗估阶段，或称因素估算，其对投资估算精度的要求误差控制在±30%以内，故选A12.最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，()应承担不足部分的补偿责任。A、承包人B、发包人C、监理人D、建设主管部门答案：A解析：本题考查的是最终结清。最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任。13.建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于（）。A、工程设计B、工程招标C、工程施工D、工程结算答案：A解析：工程造价控制的关键在于施工前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。14.某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A、78．72B、81．28C、157．44D、162．56答案：D解析：该施工机械的台班人工费=2×[1+(254-250)／250]×80元／台班=162.56元/台班。15.对于采用（）的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算。A、投资补助、转贷和资本金注入方式B、直接投资和贷款贴息方式C、投资补助、转贷和贷款贴息方式D、直接投资和资本金注入方式答案：D解析：对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。16.项目成本控制的主要环节不包括（）。A、计划预控B、费用控制C、过程控制D、纠偏控制答案：B解析：施工成本控制包括计划预控、过程控制和纠偏控制三个重要环节。17.下列属于建筑工程概算指标的是()。A、机械设备工程概算指标B、电气设备及安装工程概算指标C、采暖工程概算指标D、器具及生产家具购置费概算指标答案：C解析：A、B、D属于设备安装工程概算指标。18.生产准备工作一般应包括的主要内容有（）等。A、组织准备、资金准备、物资准备B、组织准备、技术准备、管理准备C、组织准备、技术准备、物资准备D、管理准备、技术准备、资金准备答案：C解析：工程项目或企业不同，生产准备工作的内容各不相同，但一般应包括以下内容：(1)招收和培训生产人员；(2)组织准备；(3)技术准备；(4)物资准备。19.(2015年)某建设项目建设期为二年，建设期内第一年货款400万元，第二年货款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10%。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为()万元。A、85.0B、85.9C、87.0D、109.0答案：C解析：本题考查的是建设期利息。第一年建设期利息=400x1/2x10%=20万元；第二年建设期利息=(400+20+500*1/2)x10%=67万元；建设期利息=20+67=87万元。20.关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是()。A、征用耕地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的4～6倍B、拆迁补偿的方式可以实行货币补偿C、青苗补偿费归农村集体所有D、被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍答案：B解析：征用耕地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的6～10倍；若农民自行承包土地的青苗补偿费应付给本人；每公顷被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的15倍。21.单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。A、通风、空调工程概算B、工器具及生产家具购置费概算C、电气、照明工程概算D、弱电工程概算答案：B解析：本题考查的是设计概算的编制。选项A、C、D属于单位建筑工程概算的内容。22.某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、15%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.3、1.15，综合费率为4%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。A、233.48B、252.2C、287.4D、302.8答案：A解析：本题考查的是设计概算的编制。综合调整系数=20%×1.1+50%×1.2+10%×1.3+15%×1.15=1.1225，拟建工程概算造价=216/2700×1.1225×（1+4%）×2500=233.48（万元）。23.分别反映各类工程的人工、材料、施工机械及主要设备报告期价格对基期价格的变化程度指标的是（）。A、月指数B、综合造价指数C、单项价格指数D、时点造价指数答案：C解析：单项价格指数反映各类工程的人工费、材料费、施工机具使用费报告期价格对基期价格的变化程度的指标。可利用它研究主要单项价格变化的情况及其发展变化的趋势。24.(2016年)关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是（）。A、分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B、材料的预涨费计入管理费C、开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D、建设安装工程费用是以工程造价指数的形式衡量答案：C解析：分包工程费包括分包工程的直接工程费、管理费和利润，故A错误；材料的预涨费计入直接工程费中的材料费，故B错误；开办费里面包含了工地清理费及完工后清理费，25.在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是()。A、招标公告B、资格预审公告C、招标文件D、投标文件答案：A解析：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。招标公告或投标邀请书）。当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告。当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书，以明确投标人已具备了在某具体项目某具体标段的投标资格，其他内容包括招标文件的获取、投标文件的递交等。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。26.若清单计价规范中的项目名称有缺陷，则处理方法是()。A、招标人作补充，并与投标人协商后执行B、投标人作补充，并与招标人协商后执行C、投标人作补充，并报当地工程造价管理机构（省级）备案D、招标人作补充，并报当地工程造价管理机构（省级）备案答案：D解析：计价规范中的分项工程项目名称如有缺陷，招标人可作补充，并报当地工程造价管理机构（省级）备案。27.(2009年)根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，其中延续注册，延续注册的有效期为()年。A、2B、3C、4D、5答案：C解析：4）延续注册：注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满30日前，按照规定的程序申请延续注册。延续注册的有效期为4年。28.(2015年)关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是()。A、即指零星工作所消耗的人工工时B、在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报C、应按投标文件载明的数量和单价进行结算D、在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写答案：D解析：该题主要考察的是：计日工的内容“计日工对完成零星工作所消耗的人工工日、材料数量、^施工机具台班进行计量，并按照计日工表中填报的适用项目的单价进行计价支付。表2.2.7注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。”29.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。A、受自然环境限制只有少量潜在投标人B、需要采用不可替代的专利或者专有技术C、招标费用占项目合同金额的比例过大D、因技术复杂只有少量潜在投标人答案：B解析：可以不招标的项目。有下列情形之一的，可以不进行招标：1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；5）国家规定的其他特殊情形。30.下列关于竣工日期的说法中，正确的是（）。A、竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B、建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期C、发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期答案：A解析：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。31.根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。A、临时公共设施及场地的维持费B、建筑保险和债券费C、开工试车费D、土地征购费答案：C解析：本题考查的是项目间接建设成本，包括项目管理费、开工试车费、业主的行政费用、生产前费用、运费和保险费及地方税。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。32.(2016年)根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是()。A、第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B、第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C、同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D、补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示答案：B解析：A不对：(3)第三级表示分部工程顺序码(分二位)。B对：第五级即十至十二位为清单项目编码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得有重号。C不对：但同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程未编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码十至十二位的设置不得有重码的规定。P45D不对：补充项目的编码由工程量计算归档的代码与B和三位阿拉伯数字组成。33.某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是()。A、概算指标法B、类似工程预算法C、概算定额法D、综合吨位指标法答案：C解析：本题考查的是设计概算的编制。概算定额法又称扩大单价法或扩大结构定额法，是套用概算定额编制建筑工程概算的方法，要求初步设计必须达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确。34.编制某施工机械台班使用定额，测定该机械小时的生产率为6机械利用系数平均为80%，工作班延续时间为8小时，则该机械的台班产量定额为（）。A、64B、60C、48D、38.4答案：D解析：本题考查的是施工机械台班使用定额的编制。施工机械台班产量定额=机械生产率×工作班延续时间×机械利用系数=6×8×80%=38.435.关于建设工程总承包合同价款的支付，下列说法正确的是（）。A、预付款扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函B、未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向承包人支付预付款金额C、发包人延误付款，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利息D、发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工答案：B解析：发包人按合同价格的一定比例支付预付款金额，具体金额由双方在合同专用条款中约定。合同约定了预付款保函的，在合同生效后，发包人收到承包人提交的预付款保函后10日内向承包人支付预付款金额;未约定预付款保函的，发包人在合同生效后10日内向承包人支付预付款金额。36.工程项目代建合同生效后，为了保证政府投资的合理使用，代建单位须提交工程概算投资（）左右的履约保函。A、5％B、10％C、15％D、20％答案：B解析：工程项目代建合同生效后，为了保证政府投资的合理使用，代建单位须提交工程概算投资10%左右的履约保函。37.下列关于无形资产的计价原则，描述错误的是()。A、投资者按无形资产作为资本金或者合作条件投入时，按评估确认或合同协议约定的金额计价B、购入的无形资产，按照实际支付的价款计价C、企业自创并依法申请取得的无形资产，按开发过程中实际支出计价D、无形资产计价入账后，应在其有效使用期期末核算答案：D解析：(5)无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销，即企业为无形资产支出的费用应在无形资产的有效期内得到及时补偿。38.某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6%，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期利息为()万元。A、76.80B、106.80C、366.30D、389.35答案：C解析：q1=1/2×1000×0.06=30（万元）；q2=(1030+500/2)×0.06=76.8（万元）；q3=(1030+500+76.8+500/2)×0.06=111.408（万元）；q4=(1030+500+76.8+500+111.408+500/2)×0.06=148.092（万元）；建设期贷款利息为：30+76.8+111.408+148.092=366.3（万元）。39.(2009年)作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理实施规划应由()编制。A、企业管理层在投标之前B、项目经理部在投标之前C、企业管理层在开工之前D、项目经理部在开工之前答案：D解析：项目管理实施规划是在开工之前由施工项目经理组织编制，并报企业管理层审批的工程项目管理文件。40.(2015年)当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是()。A、单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算二级B、单位工程概算和单项工程综合概算二级C、单项工程综合概算和建设项目总概算二级D、单位工程概算和建设项目总概算二级答案：D解析：该题主要考察的是：设计概算的编制内容“当建设项目为一个单项工程时，可采用单位工程概算、总概算两级概算编制形式。”41.关于最终结清，下列说法中正确的是（）。A、最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B、最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C、质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方法处理D、最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用条款约定办理答案：D解析：本题考查最终结清问题。所谓最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。B最终结清付款后，承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止。C最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任。42.下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。A、为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B、新产品试验费C、施工企业技术革新的研究试验费D、重要科学研究补助费答案：A解析：研究试验费是指为建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试验及按照相关规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。包括自行或委托其他部门研究试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费等。43.工程项目的多次计价是一个（）的过程。A、逐步分解和组合，逐步汇总概算造价B、逐步深化和细化，逐步接近实际造价C、逐步分析和测算，逐步确定投资估算D、逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价答案：B解析：工程项目的多次计价是一个逐步深化和细化的过程，逐步接近实际造价。在工程项目的不同阶段，需要对造价进行多次计价，以便更加准确地确定投资估算、控制成本和进行竣工结算。这个过程需要逐步深化和细化，不断接近实际造价，以便更好地指导工程项目的实施和管理。因此，选项B是正确答案。选项A、C、D都没有完全描述工程项目多次计价的过程。44.(2015年)关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是()。A、建设单位向总承包单位支付B、分包单位向总承包单位支付C、专业承包单位向总承包单位支付D、专业承包单位向建设单位支付答案：A解析：该题主要考察的是：总承包服务费的内容，“招标人应预计该项费用并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用。”45.关于工程计量的方法，下列说法正确的是（）。A、按照合同文件中规定的工程量予以计量B、不符合合同文件要求的工程不予计量C、单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量D、总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量答案：B解析：单价合同工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的按照现行国家计量规规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定。总价合同个项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。46.下列属于合同约定解除条件的是（）。A、因不可抗力致使不能实现合同目的B、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C、当事人协商一致，可以解除合同D、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行答案：C解析：本题考查合同解除的有关规定。合同解除分为约定解除条件和法定解除条件。约定解除的条件：①当事人协商一致，可以解除合同;②当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。47.(2010年)下列工程中，属于概算指标编制对象的是()。A、分项工程B、单位工程C、分部工程D、整个建筑物答案：B解析：(4)概算指标。概算指标是以单位工程为对象，反映完成一个规定计量单位建筑安装.产品的经济指标。概算指标是概算定额的扩大与合并，以更为扩大的计量单位来编制的。概算指标的内容包括人工、材料、机具台班三个基本部分，同时还列出了分部工程量及单位工程的造价，是一种计价定额。48.(2014年)关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）A、当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B、市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C、人工费变化发生的风险全部由发包人承担D、承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担答案：A解析：本题考查的是工程清单的风险承担原则。B选项，施工单位承担10%以内的施工机具使用费的风险；C选项应是法律法规等导致的人工费的变化，承包人不再承担风险；D选项，承包人的管理费用由承包人承担。49.关于工程量清单编制中的项目特征描述，下列说法中正确的是（）。A、措施项目无需描述项目特征B、应按计算规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述C、对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述D、图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述答案：B解析：本题考查的是工程量清单编制。分部分项工程量清单的项目特征应按各专业工程工程量计算规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。50.与BOT融资方式相比，TOT融资方式的特点是（）。A、融资对象更为广泛，可操作性更强B、项目产权结构易于稳定C、不需要设立具有特许权的专门机构D、项目招标程序大为简化答案：A解析：与BOT模式相比，采用TOT模式时，融资对象更为广泛，可操作性更强，使项目引资成功的可能性增加。51.某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为()万元。A、417B、500C、694D、833答案：A解析：工程预付款数额=5000×60%/180×25=417（万元）52.下列工程项目管理组织机构形式中易形成多头领导的是（）。A、直线制B、职能制C、直线职能制D、职能制和直线职能制答案：B解析：职能制和直线职能制属于直线职能型组织结构，它的特点是在直线制统一指挥的基础上，增加了职能部门，实行专业分工，充分发挥了各级专家的专业管理作用，有利于提高管理专业化程度，加强和改善经营管理。而多头领导是职能部门之间或上下级之间存在多个领导源，容易造成管理混乱和决策失误。因此，选项B是多头领导存在的可能性。53.根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是（）。A、招标分为公开招标、邀请招标和议标三种方式B、联合体中标后，联合体各方应分别与招标人签订合同C、招标人不得修改已发出的招标文件D、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应答案：D解析：A.错误。招标分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等多种方式，不包括“议标”方式。B.错误。联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同。C.错误。招标人在招标过程中有权对招标文件进行修改，但必须在修改后重新发布招标文件，并在规定的时间内通知所有投标人。D.正确。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，否则可能被认为是无效投标。54.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。A、双方达成的补充协议B、双方签订的备案合同C、类似项目的结算价格D、市场的平均价格答案：B解析：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。55.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以（）以下的罚款。A、5000元B、1万元C、2万元D、3万元答案：B解析：工程造价咨询企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以1万元以下的罚款。56.根据FIDIC《施工合同文件》（1999年版）通用合同条件，关于发包人对保留金的保留和返还，下列说法中正确的是（）。A、每次期中支付时扣留2.5%~5%作为保留金B、签发整个工程的接收证书后，返还40%的保留金C、工程最后一个缺陷通知期满后，返还剩余的保留金D、如承包人有尚未完成的工作，不用返还剩余的保证金答案：C解析：2)在工程的最后一个缺陷通知期期满后，保留金的余额应立即支付给承包商。如果颁发的接收证书只限于一个区段或部分工程，则在该区段或部分工程的缺陷通知期期满后，再返还相应区段或部分工程的保留金的40%，计算方法与公式相同。但是，如果在返还保留金时，承包商尚有任何工作仍需完成，工程师有权在此类工作完成之前扣发与完成工作所需费用相应的保留金余额。57.(2011年)根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销合同的是()。A、以合法形式掩盖非法目的的合同B、损害社会公共利益的合同C、一方以胁迫手段订立的合同D、恶意串通损害集体利益的合同答案：C解析：(1）合同可以变更或者撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：1)因重大误解订立的；2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。58.经现场观测，完成10m3某分项工程需消耗某种材料2.76m3，其中现场内材料运输及施工操作过程中的损耗量0.095m3，则该种材料的损耗率为()。A、3.64%B、3.57%C、3.44%D、3.56%答案：D解析：材料净用量=材料消耗量-损耗量=2.76-0.095=2.665(m3)材料损耗率=损耗量／净用量×100%=0.095/2.665=3.56%59.(2015年)拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是()。A、对关键工艺的原则性规定B、拟定施工步骤和施工顺序C、估算整体工程量D、编制施工进度计划答案：A解析：该题主要考察的是：拟定常规施工组织设计的内容“拟定施工总方案。施工总方案只需对重大问题和关键工艺作原则性的规定，不需考虑施工步骤，主要包括：施工方法，施工机械设备的选择，科学的施工组织，合理的施工进度，现场的平面布置及各种技术措施。制定总方案要满足以下原则：从实际出发，符合现场的实际情况，在切实可行的范围内尽量求其先进和快速；满足工期的要求；确保工程质量和施工安全；尽量降低施工成本，使方案更加经济合理”60.关于设备运杂费估算的说法，正确的是（）。A、国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库所发生的运费B、国产设备运至工地后发生的装卸费不应包括在运杂费中C、设备运杂费不包括设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费D、工程承包公司采购设备的相关费用不应计入运杂费答案：A解析：B，国产设备运至工地后发生的装卸费应包括在运杂费中；C，设备运杂费包括设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费；D，工程承包公司采购设备的相关费用应计入运杂费。所以A正确。61.（），重视现场调查研究和技术分析，有一定的科学技术依据，制定定额的准确性较好。A、经验估计法B、技术测定法C、统计分析法D、比较类推法答案：B解析：本题考查的是劳动定额。技术测定法重视现场调查研究和技术分析，有一定的科学技术依据，制定定额的准确性较好，定额水平易达到平衡，可发现和揭露生产中的实际问题。62.(2013年)根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位将保证安全施工的措施报送建设行政主管部门或者其他有关部门备案的时间是()。A、建设工程开工之日起15日内B、建设工程开工之日起30日内C、开工报告批准之日起15日内D、开工报告批准之日起30日内答案：C解析：该题主要考察的是：建设单位的安全责任依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。63.《合同法》规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A、半年B、1年C、2年D、3年答案：B解析：考的合同保全中的撤销权：撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。64.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门需要审批（）。A、初步设计概算B、项目申请报告C、资金申请报告D、项目开工报告答案：C解析：本题考查的是工程项目管理概述。采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的，则只审批资金申请报告。65.当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（）。A、预算单价法B、扩大单价法C、设备价值百分比法D、综合吨位指标法答案：A解析：本题考查的是设计概算的编制。设备安装工程概算的编制方法：最新题库，考前（1）预算单价法：初步设计较深，有详细设备清单时适用；（2）扩大单价法：初步设计深度不够、设备清单不完备，或仅有成套设备时适用。（3）设备价值百分比法：初步设计深度不够，只有设备出厂价。设备原价×安装费率适用于价格波动大不大的定型产品和通用产品。（4）综合吨位指标法：初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时；适用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算。66.在国外项目投资估算中，有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件，可套用相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额。以上投资估算方法适用于()阶段。A、项目的投资设想B、项目的投资机会研究C、项目的初步可行性研究D、项目的详细可行性研究答案：B解析：本题考查的是投资估算的概念及其编制内容。投资机会研究阶段的投资估算。此时应有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件，故可套用相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额，据此初步判断项目是否可行。67.分部分项工程项目综合单价组成不包括（）。A、人工费B、材料费C、管理费D、税金答案：D解析：分部分项工程项目综合单价由人工费、材料费、机械费、管理费和利润组成，并考虑风险因素。68.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程量清单计价的有关要求，下列说法中正确的是（）。A、事业单位自有资金投资的建设工程发承包，可以不采用工程量清单计价B、使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价C、国有资金投资总额占40%以上的项目，必须采用工程量清单计价D、招标工程量清单的准确性和完整性由清单编制人负责答案：B解析：本题考查的是工程量清单编制。事业单位自有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价；国有资金投资总额占50%以上的项目，必须采用工程量清单计价；招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责。69.概算定额是确定完成合格的（）所需消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。A、分部(分项)工程B、单位扩大分项工程C、单位工程D、单项工程答案：B解析：概算定额是完成单位合格扩大分项工程，或扩大结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班的数量及其费用标准。概算定额是一种计价定额，基本反映完成扩大分项工程的人、材、机消耗量及其相应费用，一般以预算定额为基础综合扩大编制而成，主要用于设计概算的编制。70.关于用时间—成本累计曲线编制成本计划的说法，正确的是（）。A、可调整非关键工作的开工时间以控制实际成本支出B、全部工作必须按照最早开始时间安排C、全部工作必须按照最迟开始时间安排D、可缩短关键工作的持续时间以降低成本答案：A解析：考点:施工成本计划的编制方法。项目经理可根据编制的成本支出计划来合理安排资金，同时项目经理也可以根据筹措的资金来调整S形曲线，即通过调整非关键路线上的工序项目的最早或最迟开工时间，力争将实际的成本支出控制在计划的范围内。71.下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是()。A、新产品试制费B、水文地质勘察费C、特殊设备安全监督检验费D、委托专业机构验证设计参数而发生的验证费答案：D解析：本题考查的是与项目建设有关的其他建设费用。选项A应由科技三项费用列支，不包括在研究试验费中；选项B属于勘察设计费；选项C属于特殊设备安全监督检验费。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。72.根据《标准施工招标文件》（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（）。A、招标公告B、投标资格条件C、投标邀请书D、评标委员会名单答案：C解析：本题考查的是施工招投标文件组成。招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书。73.在香港，众多测量师事务所与专业人士之间相互联系和沟通的纽带是（）。A、测量师协会B、工程积算所C、建筑标准协会D、专业学会答案：D解析：香港地区的专业学会是在众多测量师事务所与专业人士之间相互联系和沟通的纽带。这种学会在保护行业利益和推行政府决策方面起着重要作用，同时，学会与政府之间也保持着密切联系。学会内部互相监督、互相协调、互通情报，强调职业道德和经营作风。学会对工程造价起着指导和间接管理的作用，甚至也充当工程造价纠纷仲裁机构。当发承包双方不能相互协调或对工料测量师事务所的计价有异议吋，可以向学会提出仲裁申请。74.关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。A、建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B、研究试验费包括新产品试制费C、改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D、勘察设计费可以计入研究试验费答案：C75.采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg，损耗量为0.65kg，则该材料的损耗率为()。A、4.95%B、5.21%C、5.45%D、5.50%答案：D解析：材料消耗量=材料净用量+损耗量；材料损耗量=材料净用量×材料损耗率，因此，材料损耗率=材料损耗量／材料净用量×100%，将本题的数据代入得出材料损耗率=0.65／(12.47-0.65)×100%=5.5%，本题特别注意计算材料损耗率是用材料损耗量除以材料净用量，而不是材料消耗量。76.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A、工程交付使用B、竣工审计通过C、工程价款结清D、竣工验收合格答案：D解析：根据《建设工程质量管理条例》第三十六条规定：“建设单位应当按照合同约定，对建设工程实行保修。建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。”因此，本题的正确答案为D。其他选项均不符合法律规定。77.对工人工作时间进行分类研究时将工人在工作班内消耗的工作时间分为必需消耗的时间和损失时间。中损失时间中包括多余和偶然工作、停工、违背劳动纪律所引起的损失时间。下列时间中可以在制定定额时适当考虑的是（）。A、．多余工作时间B、偶然工作时间C、施工造成的停工时间D、违反劳动纪律时间答案：B解析：多余工作时间（选项A)和违反劳动纪律时间（选项D)是由工人的主观故意或过错引起的时间损失，是不允许存在的，因此在定额中是不能考虑。施工造成的停工时间（选项C）是由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等情况引起的停工时间，也是不允许存在的，因此在定额中是不能考虑。偶然工作时间（选项B）是工人在任务外进行工作所消耗的时间，能够获得一定产品，因此虽然选项B属于损失时间，但在制定人工定额时应当给予适当考虑。78.关于招标价格的说法，正确的是（）。A、招标时可以设定最低投标限价B、招标时可以设定最高投标限价C、招标时应当编制标底D、招标的项目应当采用工程量清单计价答案：B解析：选项A错误，招标人不得规定最低投标限价。选项B正确，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。选项C错误，招标人可以自行决定是否编制标底。选项D错误，全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价;非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。79.(2014年)关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）A、规费是指由县级及以上有关权利部门规定必须缴纳或计取的费用B、规费包括工程排污费和住房公积金C、投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D、社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用答案：B解析：规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定施工单位必须缴纳或计取，应计人建筑安装工程造价的费用。主要包括社会保脸费、住房公积金和工程排污费。社会保险费：养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费。80.设计概算的三级概算是指()。A、建筑工程概算、安装工程概算、设备及工器具购置费概算B、建设投资概算、建设期利息概算、铺底流动资金概算C、主要工程项目概算、辅助和服务性工程项目概算、室内外工程项目概算D、单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算答案：D解析：建设项目设计概算是以初步设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，对建设项目总投资及构成进行的概略计算。设计概算文件的编制应采用单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算三级概算编制形式。81.进口设备的原价是指进口设备的（）。A、到岸价B、抵岸价C、离岸价D、运费在内价答案：B解析：本题考查的是设备及工器具购置费。进口设备的原价是指进口设备的抵岸价。82.审查设计概算的方法中，（）是对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图样不全、难以核算的较大投资进行多方查询核对，逐项落实的方法。A、对比分析法B、查询核实法C、设备价值百分率法D、联合会审法答案：B解析：查询核实法是对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资进行多方查询核对，逐项落实的方法。主要设备的市场价向设备采购部门或招标公司查询核实，重要生产装置、设施向同类企业(工程)查询了解，引进设备价格及有关费税向进出口公司调查落实，复杂的建筑安装工程向同类工程的建设、承包、施工单位征求意见，深度不够或不清楚的问题直接同原概算编制人员、设计者询问清楚。83.某高层住宅工程结构设计合理使用年限60年。屋面防水为一级，设计使用年限15年。工程于2010年6月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（）。A、基础工程的保修期限为60年B、房间和外墙面的防渗漏的保修期限为5年C、电气管线、给排水管道、装修工程的保修期限为1年D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期答案：C解析：根据题目所述，高层住宅工程结构设计合理使用年限为60年，屋面防水为一级，设计使用年限为15年。工程于2010年6月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中，基础工程的保修期限为60年，符合法律法规要求；房间和外墙面的防渗漏的保修期限为5年，不符合法律法规要求，因为根据《建筑工程质量管理条例》规定，房屋建筑工程的主体结构、屋面防水、外墙保温、防水、防潮、防火等工程的质量保修期限应不少于5年，且不得少于设计使用年限；电气管线、给排水管道、装修工程的保修期限为1年，不符合法律法规要求，因为根据《建筑工程质量管理条例》规定，电气、给排水、暖通空调、消防等工程的质量保修期限应不少于2年，且不得少于设计使用年限；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期，符合法律法规要求。因此，选项C不符合法律法规要求。84.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实施核准制的项目，企业不再经过批准()的程序。A、项目申请报告、可行性研究报告和开工报告B、项目建议书、可行性研究报告和开工报告C、项目申请报告、项目建议书和可行性研究报告D、项目申请报告、项目建议书和开工报告答案：B解析：本题考查的是工程项目建设程序。实施核准制的企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。85.下列关于总分包模式特点的表述错误的是（）。A、有利于项目组织管理B、有利于控制工程造价C、有利于控制工程质量D、业主的风险较大答案：D解析：总分包模式的特点是总分包人分别与业主签订合同，再由总包人根据与分包人签订的合同进行管理。这种模式虽然有利于提高工作效率、加强施工组织、节约管理费用等，但同时也增加了业主的风险，特别是总包人的施工质量、进度、费用控制等方面的风险。因此，选项D“业主的风险较大”是表述错误的。86.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，为了广泛听取社会各方对政府投资项目的意见和建议，国家将逐步实行政府投资项目（）制度。A、专家评审B、公示C、咨询评估D、听证答案：B解析：根据题干中提到的《国务院关于投资体制改革的决定》，可以知道该题考察的是政府投资项目的公示制度。因此，正确答案为B。其他选项中，专家评审、咨询评估、听证都是政府在决策过程中可能采取的方式，但并不是本题的答案。87.根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是（）。A、以两次为限，每次不超过2个月B、以三次为限，每次不超过2个月C、以两次为限，每次不超过3个月D、以三次为限，每次不超过3个月答案：C解析：本题考查的是《建筑法》中施工许可证延期的规定。根据《建筑法》第四十六条规定，建设单位应当按照施工许可证的规定开工建设。但是，因故不能按期开工的，应当在开工期限届满前向原发证机关申请延期。根据《建筑法》第四十七条规定，施工许可证的延期，应当以两次为限，每次不超过3个月。因此，本题的正确答案是C。88.2009年在某地兴建一座50万t合成氨的化肥厂，总投资为460000万元，假如2014年在该地开工兴建65万t合成氨的工厂，合成氨的生产能力指数为0．81，则所需静态投资为（）万元(假定从2009--2014年每年平均指数为1．05)。A、698763．68B、726103．35C、681346．65D、735621．21答案：B解析：对于合成氨生产能力的静态投资计算，可以采用以下步骤：1.计算出第一座50万t合成氨工厂的投资额为460,000万元；2.根据合成氨生产能力指数0.81，可以得出投资能力比例（第一座/第二座）为50万t/65万t=0.77；3.第二座合成氨工厂的静态投资额应为第一座投资额乘以第二座的/第一座投资额的比值，即：$460,000\times(0.81/1)=372,600万元$；4.由于从2009年至2014年，每年平均指数为1.05，因此第二座合成氨工厂的静态投资额应为第一座投资额乘以第二座的/第一座投资额的比值再乘以1.05的n次方（n为从2009年至2014年的年数差），即：$460,000\times(0.81/1)\times(1.05)^5=72,6103.35万元$。因此，选项B“726103.35万元”是正确答案。89.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。A、承包人接受竣工结算支付证书后再物权提出任何索赔B、承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C、承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D、承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书终止答案：D解析：承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔，A错误。承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔，B错误。提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止，C错误，D正确。90.对于招标人在招标文件中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料金额计()。A、暂列金额B、暂估价C、计日工D、专业工程暂估价答案：B解析：暂估价是指招标阶段直至签订合同协议时，招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料以及专业工程的金额。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。91.根据我国现行的关于工程预付款的相关规定，下列说法中正确的是（）。A、当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额B、预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助C、预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的D、预付款担保的主要形式为现金答案：C解析：工程预付款是指由发包人按照合同约定，在正式开工前由发包人预先支付给承包人，用于购买工程施工所需的材料和组织施工机械和人员进场的价款。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款担保的主要形式为银行保函。根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，预付款的比例原则上不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。92.工业用地使用权出让最高年限为（）年。A、30B、50C、40D、70答案：B解析：土地使用权出让最高年限按下列用途确定：①居住用地70年；②工业用地50年；③教育、科技、文化、卫生、体育用地50年；④商业、旅游、娱乐用地40年；⑤综合或者其他用地50年。93.按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害自己方利益的合同，则该当事人可以（）A、请求人民法院变更该合同B、拒绝履行合同，宣布合同无效C、请求行政主管部门撤销该合同D、请求行政主管部门变更该合同答案：A解析：根据《合同法》第四十条规定，当事人一方在订立合同时，由于缺乏经验，致使对有关条款的含义发生重大误解的，对于该条款，可以请求人民法院或者仲裁机构予以变更或者撤销。因此，本题的正确答案为A。B选项虽然提到了宣布合同无效，但是并没有提到请求人民法院，因此不正确。C和D选项则与合同法无关，不符合题意。94.(2013年)根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位的质量责任和义务的说法，正确的是()。A、建设单位报审的施工图设计文件未经审查批准的，不得使用B、建设单位不得委托本工程的设计单位进行监理C、建设单位使用未经验收合格的工程应有施工单位签署的工程保修书D、建设单位在工程竣工验收后，应委托施工单位向有关部门移交项目档案答案：A解析：该题主要考察的是：施工图设计文件审查建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。故正确答案是A。实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。B不对:建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。D不对C未经验收合格就使用，保修这块有待商椎。95.(2013年)某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是()。A、概算指标法B、类似工程预算法C、概算定额法D、综合吨位指标法答案：C解析：概算定额法又称扩大单价法或扩大结构定额法，是套用概算定额编制建筑工程概算的方法。运用概算定额法，要求初步设计必须达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照初步设计的平面图、立面图、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等扩大分项工程（或扩大结构构件）项目的工程量时，方可采用。96.下列方法中，可用来综合控制工程进度和工程造价的是（）。A、香蕉曲线法和S曲线法B、网络计划法和控制图法C、因果分析图法和排列图法D、价值工程法和直方图法答案：A解析：香蕉曲线法的原理与S曲线法的原理基本相同，其主要区别在于：香蕉曲线是以工程网络计划为基础绘制的。97.根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销的合同的是（）。A、以合法形式掩盖非法目的的合同B、损害社会公共利益的合同C、一方以胁迫手段订立的合同D、恶意串通损害集体利益的合同答案：C98.下列施工机械的费用项目中，不能计入施工机械台班单价的是（）。A、施工机械年检费B、小型施工机械安装费C、定期保养所用辅料费D、机上司机劳动保险费答案：D解析：本题考核机械台班单价的构成。不论对象，劳动保险费都计入管理费用。99.根据《标准施工合同》，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解释的顺序是（）。A、已标价的工程量清单—通用合同条款—图纸B、已标价的工程量清单—图纸—通用合同条款C、通用合同条款—已标价的工程量清单—图纸D、通用合同条款—图纸—已标价的工程量清单答案：D解析：解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书;(2)中标通知书(如果有);(3)投标函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)己标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件。100.项目编码是分部(分项)工程量清单项目名称的数字标识，应采用（）位阿拉伯数字表示。A、13B、12C、11D、10答案：B解析：项目编码是分部分项工程项目和措施项目清单名称的阿拉伯数字标识。分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。101.关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A、仲裁是诉讼的前置程序B、仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C、仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D、仲裁协议的效力须由人民法院裁定答案：C解析：本题考查合同争议仲裁相关知识点。根据选项逐一分析：A.仲裁不是诉讼的前置程序，而是一种替代诉讼的方式。B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力，这是正确的说法。C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请，这是正确的说法。仲裁裁决具有与法院判决同等的效力，但是仲裁裁决并不具有强制执行的权力，需要向人民法院申请强制执行。D.仲裁协议的效力不需要由人民法院裁定，而是由仲裁机构进行确认。综上所述，选项C是正确的。102.政府投资工程的承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文件应该交由（）进行审核。A.造价鉴定机构B.造价咨询人C.监理人D.政府造价管理部门A、B、C、D、E、答案：C解析：对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件应该交由工程师（监理人）审核。103.根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而形成的定额是（）。A、预算定额B、概算定额C、概算指标D、投资估算指标答案：D解析：投资估算指标是根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而成的，而其他定额是按照一定的编制程序编制而成的，预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，概算定额一般是在预算定额的基础上综合扩大而成的，概算指标是概算定额的扩大与合并。104.(2015年)根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是()。A、施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用B、应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C、对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D、施工用电、用水的开办费答案：A解析：该题主要考察的是：暂列金额所包含的内容，“暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用”105.关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）A、建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B、研究试验费包括新产品试制费C、改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D、研究试验费包括对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用答案：C解析：新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算。改扩建项目一般只计拆除清理费106.关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是（）。A、人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距用工B、材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算C、各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D、按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%答案：C解析：换算法是指各种胶结、涂料等材料的配合比用料，可以根据要求条件换算，得出材料用量。107.下列关于要约和承诺的说明，正确的是（）。A、要约邀请是要约的必要准备工作B、要约发出时生效，承诺到达时生效C、要约可以撤销但不得撤回D、承诺可以对要约的内容做出非实质性变更答案：D解析：本题考查的是合同订立的程序。承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外，该承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准。108.下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法为()。A、概算定额法B、类似工程预算法C、扩大单价法D、概算指标法答案：C解析：本题考查的是设计概算的编制。选项ABD均属于建筑工程单位概算的编制方法。设备及安装工程概算的编制方法有预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等109.完整的竣工决算所包含的内容是（）。A、竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析B、竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析C、竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析D、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析答案：A解析：竣工决算主要包括竣工决算报告说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价比较分析四部分。竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表两部分又称为建设项目竣工财务决算，是其核心内容。110.按照索赔程序，承包人首先要完成的工作应当是（）。A、向发包人递交索赔报告B、建立赔偿档案C、确定判定索赔成立的原则D、向发包人发出书面索赔意向通知答案：D解析：本题考查的是施工合同示范文本。按照索赔程序，承包人首先要完成的工作应当是向发包人发出书面索赔意向通知。111.某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是（）。A、概算指标法B、类似工程预算法C、概算定额法D、综合吨位指标法答案：C解析：概算定额法适用于设计达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照设计的平面、立面、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等分项工程(或扩大分项工程或扩大结构构件)工程量的项目。这种方法编制出的概算精度较高，但是编制工作量大，需要大量的人力和物力。112.可行性研究阶段的流动资金估算应采用()。A、扩大指标估算法B、概算指标投资估算法C、分项详细估算法D、混合法答案：C解析：分项详细估算法是根据项目的流动资产和流动负债，估算项目所占用流动资金的方法。流动资产的构成要素一般包括存货、库存现金、应收账款和预付账款；流动负债的构成要素一般包括应付账款和预收账款。流动资金等于流动资产和流动负债的差额。可行性研究阶段的流动资金估算应采用分项详细估算法。113.根据项目总投资的构成规定，工程费用由（）构成。A、建筑工程费、建设用地费、基本预备费B、建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费C、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、建设期利息D、建筑安装工程费、工程建设其他费、建设期利息答案：B解析：本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。工程费用=设备及工器具购置费＋建筑安装工程费。生产性总投资=固定资产投资+流动资产投资=工程造价+流动资金；非生产性总投资=固定资产投资；工程造价=建设投资+建设期利息；建设投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费114.据计时观测资料得知：每平方米标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额为()m3／工日。A、8.621B、8.772C、9.174D、14.493答案：B解析：根据题目中给出的计时观测资料，每平方米标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。可以根据这些数据来计算每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额。首先，将辅助工作时间、准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间等扣除后，可以得到纯工作时间，即完成勾缝工作所需的时间。然后，根据纯工作时间的比例和每平方米标准砖墙勾缝时间，可以计算出每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额。答案选项B8.772最为接近通过计算得到的数值，因此B选项为正确答案。115.(2015年)招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性由()负责。A、招标代理机构B、招标人C、编制工程量清单的造价咨询机构D、招标工程量清单的编制人答案：B解析：该题主要考察的是：工程量清单的编制，“招标人对工程量清单中各分部分项工程或适合以分部分项工程项目清单设置的措施项目的工程量的准确性和完整性负责；投标人应结合企业自身实际、参考市场有关价格信息完成清单项目工程的组合报价，并对其承担风险”116.关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是()。A、规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B、规费包括工程排污费和住房公积金C、投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D、社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用答案：A解析：规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，是建筑安装工程费用中的一部分，与工程排污费、住房公积金和社会保险费等是不同的。投标人在投标报价时填写的规费应当按照规定的标准填写，不可随意提高。社会保险费中包括的是员工的社会保险费用，不包括建筑安装工程的一切险的投保费用。117.关于征地补偿费用的说法中，正确的是（）。A、征地补偿费标准为该地被征用前三年平均年产值的4~6倍B、土地补偿费归农村集体经济组织所有C、地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D、被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍答案：B解析：征用耕地（包括菜地）的补偿标准，按政府规定,为该耕地被征用前三年平均年产值的6~10倍，征用其他土地的补偿标准，由省、自治区、直辖市参照征用耕地的土地补偿费制定。A错误，地上附着物及青苗补偿费归地上附着物及青苗的所有者所有，C错误。安置补助费最高不得超过被征用前三年平均年产值的15倍，D错误。118.根据《中华人民共和国建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应