2024年二造《建设工程造价管理基础知识》核心考点速记速练200题（详细解析）

PAGEPAGE12024年二造《建设工程造价管理基础知识》核心考点速记速练200题（详细解析）一、单选题1.【2018年真题】根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的（）。A、2%B、5%C、10%D、20%答案：C解析：本题考查履约保证金的规定。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。2.施工合同履行期间，下列不属于工程计量范围的是（）。A、工程变更修改的工程量清单内容B、合同文件中规定的各种费用支付项目C、暂列金额中的专业工程D、擅自超出施工图纸施工的工程答案：D解析：工程计量的范围包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容；合同文件中规定的各种费用支付项目，如费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等。3.根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（）。A、．设计变更发生后，承包人应在14天内向发包人提交索赔通知B、．索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C、承包人在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书D、索赔意向通知发出后42天内，承包人应向监理人提交索赔报告及有关资料答案：C解析：此题存在争议，按照教材的说法，承包人在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。但这个说法来自于FIDIC和施工合同示范为本。4.用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。A、1057块、0.372m3B、1057块、0.454m3C、1060块、0.372m3D、1060块、0.449m3答案：D解析：本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。标准砖的净用量=1113/（1+5%）=1060（块）；砂浆的净用量=2-1060×0.24×0.115×0.053=0.449（m3）。5.对外贸易货物运输保险费的计算公式是（）。A、B、C、D、答案：A解析：运输保险费=6.关于设备运杂费估算的说法，正确的是（）。A、国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库所发生的运费B、国产设备运至工地后发生的装卸费不应包括在运杂费中C、设备运杂费不包括设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费D、工程承包公司采购设备的相关费用不应计入运杂费答案：A解析：B，国产设备运至工地后发生的装卸费应包括在运杂费中；C，设备运杂费包括设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费；D，工程承包公司采购设备的相关费用应计入运杂费。所以A正确。7.(2009年)根据《合同法》，债权人领取提存物的权利期限为()年。A、1B、2C、4D、5答案：D解析：债权人领取提存物的权利期限为5年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。8.某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款500万元，第二年贷款700万元，第三年贷款600万元，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为（）万元。A、160．91B、161．32C、159．68D、158．65答案：A解析：根据题意，建设期为3年，第一年贷款500万元，第二年贷款700万元，第三年贷款600万元。年利率为6%，建设期内利息只计息不支付。根据建设期利息的计算公式，建设期利息=贷款本金×贷款利率×建设期。将相关数据代入公式，可得建设期利息为：$500\times6\%\times1+700\times6\%\times2+600\times6\%\times(1+2)=160.91$万元。因此，答案为A。9.(2015年)根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是()。A、冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用B、施工排水、降水费有排水和降水两个独立的费用项目组成C、当单层建筑物檐口高度超过15m，可计算超高施工增加费D、已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用答案：A解析：本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。P18：施工排水、降水费由成井和排水、降水两个独立的费用项目组成。P17：当单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层时，可计算超高施工增加费。已完工程及设备保护费是竣工验收前，对已完工程及设备采职的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施所发生的费用。10.比例估算法多用于（）阶段的投资估算。A、项目建议书B、可行性研究C、招标投标D、建设项目实施答案：A解析：投资机会研究和项目建议书阶段，投资估算的精度低，可采取简单的匡算法，如单位生产能力法、生产能力指数法、系数估算法、比例估算法、指标估算法等。11.某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增5%。则该生产线的建设投资为（）万元。A、6000B、6300C、6600D、6615答案：D解析：本题考查投资估算的编制。由于已建项目与拟建项目规模的比值是60/50=1.2，故生产能力指数近似取1，所以，拟建项目的建设投资=5000×（60/50）1×（1+5%）2=6615万元。12.某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。A、专业性B、季节性C、区域性D、动态性答案：C解析：本题考查的是工程造价信息及应用。区域性：建筑材料重量大、体积大、产地远离消费地点，运输量大费用高。建筑材料客观上尽可能就近使用，其信息的交换和流通往往限制在一定地域内。13.在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是()。A、招标公告B、资格预审公告C、招标文件D、投标文件答案：A解析：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。招标公告或投标邀请书）。当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告。当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书，以明确投标人已具备了在某具体项目某具体标段的投标资格，其他内容包括招标文件的获取、投标文件的递交等。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。14.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，关于工程预付款的支付和扣回，下列说法中正确的是()。A、预付款的比例原则上不低于合同金额的10%，不高于合同金额的20%B、从已施工工程的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣C、原已支付预付款的扣回，抵扣方式应当由双方当事人在合同中明确约定D、发包人应在预付款扣完后14天内一次性将全额预付款保函退还给承包人答案：C解析：本题考查的是预付款及期中支付。选项A错误，包工包料工程的预付款的比例原则上不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30%(选项A是20%，所以不正确)；选项B错误，从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣。选项D错误，预付款一般逐月从工程预付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。C：抵扣方式应当由双方当事人在合同中明确约定。15.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）。A、计算机机房工程B、轻钢结构工程C、土方开挖工程D、外墙防水工程答案：C解析：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、玻璃幕墙等工程。16.关于建设工程的分部组合计价，下列说法正确的是（）。A、适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价B、要求将建设项目细分到最基本的构造单元C、是利用产出函数进行计价D、具有自上而下、由粗到细的计价组合特点答案：B解析：工程造价计价的主要思路就是将建设项目细分至最基本的构造单元，找到了适当的计量单位及当时当地的单价，就可以采取一定的计价方法，进行分部组合汇总，计算出相应工程造价。工程计价的基本原理就在于项目的分解与组合.选项A错误，如果一个建设项目的设计方案已经确定，常用的是分部组合计价法。选项C错误，当一个建设项目还没有具体图样和工程量清单时，需要利用产出函数对建设项目投资进行匡算。选项D错误，工程计价是自下而上的分部组合计价。17.工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比KW按从小到大顺序排列正确的是（）。A、正方形→矩形→T形→L形B、矩形→正方形→T形→L形C、T形→L形→正方形→矩形D、L形→T形→矩形→正方形答案：A解析：建筑物周长与建筑面积比，主要使用单位建筑面积所占的外墙长度指标K周，K周越低，设计越经济，K周按圆形、正方形、矩形、T形、L形的次序依次增大。18.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A、为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B、建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C、为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D、在建设期内预计或实际支出的建设费用答案：D解析：本题考查的是建设项目总投资的构成。工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用。19.根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的()。A、基本工资B、奖金C、津贴补贴D、特殊情况下支付的工资答案：D解析：本题考查的是人工日工资单价的组成。特殊情况下支付的工资是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。20.建设工程项目总造价是指项目总投资中的（）。A、建筑安装工程费用B、静态投资总额C、固定资产投资总额D、固定资产投资与流动资产投资总和答案：C解析：建设工程项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额。21.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A、定额人工费B、定额人工费＋定额材料费C、定额人工费＋定额施工机具使用费D、定额人工费＋定额材料费＋定额施工机具使用费答案：B解析：本题考查的是工程量清单编制。“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”22.根据《合同法》，与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在（）个月内予以追认。A、1B、2C、3D、6答案：A解析：与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被迫认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式做出。23.关于工程量清单编制中的项目特征描述，下列说法中正确的是（）。A、措施项目无需描述项目特征B、应按计算规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述C、对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述D、图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述答案：B解析：本题考查的是工程量清单编制。分部分项工程量清单的项目特征应按各专业工程工程量计算规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。24.下列关于投标人须知描述错误的是()。A、在正文中的未尽事宜可以通过“投标人须知前附表”进行进一步明确B、“投标人须知前附表”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写C、“投标人须知前附表”无须与招标文件的其他章节相衔接D、“投标人须知前附表”不得与投标人须知正文内容相抵触答案：C解析：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。选项C错误：投标人须知，主要包括对于项目概况的介绍和招标过程的各种具体要求，在正文中的未尽事宜可以通过“投标人须知前附表”进行进一步明确，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但务必与招标文件的其他章节相衔接，并不得与投标人须知正文的内容相抵触，否则抵触内容无效。25.(2010年)关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是()。A、招标文件的澄清应在投标截止时间14天前发出B、招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源C、投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个相对的时间D、投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个绝对的时间答案：A解析：招标文件的澄清将在规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推迟投标截止时间。26.成本控制方法中，（）是对工程项目成本/进度进行综合控制的一种分析方法。A、工期一成本同步分析法B、挣值法C、项目成本分析表法D、比率法答案：B解析：赢得值法也叫挣值法。赢得值法是对工程项目成本/进度进行综合控制的一种分析方法。通过比较已完工程预算成本与已完工程实际成本之间的差值，可以分析由于实际价格的变化而引起的累计成本偏差；通过比较已完工程预算成本与拟完工程预算成本之间的差值，可以分析由于进度偏差而引起的累计成本偏差。并通过计算后续未完工程的计划成本余额，预测其尚需的成本数额，从而为后续工程施工的成本、进度控制及寻求降低成本途径指明方向。27.(2016年)下列工作中，属于工程招投标阶段造价管理内容的是()。A、承发包模式选择B、融资方案设计C、组织实施模式选择D、索赔方案设计答案：A解析：该题主要考察的是：工程招投标阶段造价管理内全过程造价管理是指複盖建设工程策划决策及建设实施各阶段的造价管理。包括：策划决策阶段的项目策划、投资估算、项目经济评价、项目融资方案分析；设计阶段的限额设计、方案比选、概预算编制；招投标阶段的标段划分、发承包模式及合同形式的选择、招标控制价或标底编制；施工阶段的工程计量与结算、工程变更控制、索赔管理;竣工验收阶段的结算与决算等。28.关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（）。A、招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B、中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C、工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同D、实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同答案：D解析：招标人和中标人应当在自中标通知书发出之日起30天内订立合同。实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同口建设规模较小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可以采用总价合同；紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可以采用成本加酬金合同。29.根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（）个月内，向发证机关报告。A、1B、2C、3D、6答案：A解析：根据题干中提到的《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（）个月内，向发证机关报告。根据题干中的信息，我们可以得出答案为A，即建设单位应当自中止施工起1个月内，向发证机关报告。30.根据我国现行工程造价构成，属于固定资产投资中积极部分的是（）。A、建筑安装工程费B、设备及工器具购置费C、建设用地费D、可行性研究答案：B解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。设备及工器具购置费用是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成的，它是固定资产投资中的积极部分。31.对于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。A、工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B、项目决策的内容是决定工程造价的基础C、投资估算的深度影响项目决策的精确度D、投资决策阶段对工程造价的影响程度不大答案：B解析：本题考查的是项目决策与工程造价的关系（1）项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；（2）项目决策的内容是决定工程造价的基础；（3）项目决策的深度影响投资估算的精确度；（4）工程造价的数额影响项目决策的结果。32.我国建设工程造价管理组织包含的三大系统是指（）。A、行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业机构管理系统B、政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统C、国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统D、国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统答案：B解析：我国建设工程造价管理组织包含的三大系统是:政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统。33.关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算,下列说法正确的是（）。A、改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费B、凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C、新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算D、新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算答案：B解析：改扩建项目一般只计拆除清理费，A错误；新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算，CD错误。34.完成某单位分部(分项)工程需要基本用工4．2工日，超运距用工0．3工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%，则该单位分部(分项)工作预算定额人工消耗量为（）工日。A、5．92B、5．95C、6．02D、6．05答案：D解析：人工消耗量=(1+10%)×(4.2+0.3+1)工日=6.05工日。35.采用工程量清单计价方式招标时，对工程量清单的完整性和准确性负责的是（）。A、编制招标文件的招标代理人B、编制清单的工程造价咨询人C、发布招标文件的招标人D、确定中标的投标人答案：C解析：工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。36.使用国有资金投资项目的范围不包括（）。A、使用各级财政预算资金的项目B、使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目C、使用国家发行债券所筹资金的项目D、使用国有企业事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目答案：C解析：国有资金投资的项目包括全部使用国有资金(含国家融资资金)投资或国有资金投资为主的工程建设项目。(1)国有资金投资的工程建设项目包括：1)使用各级财政预算资金的项目；2)使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目；3)使用国有企事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。(2)国家融资资金投资的工程建设项目包括：1)使用国家发行债券所筹资金的项目；2)使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目；3)使用国家政策性贷款的项目；4)国家授权投资主体融资的项目；5)国家特许的融资项目。(3)国有资金(含国家融资资金)为主的工程建设项目是指国有资金占投资总额50%以上，或虽不足50%但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目。37.下列情形中，只可以进行工期索赔的是（）。A、异常恶劣的气候条件导致工期延误B、施工中遇到不利物质条件C、工程移交后因发包人的原因出现新的缺陷或损坏的修复D、承包人提前竣工答案：A解析：38.据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由()三项费用构成。A、工程费用、建设期利息、预备费B、建设费用、建设期利息、流动资金C、工程费用、工程建设其他费用、预备费D、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用答案：C解析：该题主要考察的是：建设投资的构成。根据国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）的规定，建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。39.(2012年)下列工程项目计划表中，用来阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况的是()。A、年度竣工投产交付使用计划表B、年度计划项目表C、年度建设资金平衡表D、投资计划年度分配表答案：A解析：2）年度竣工投产交付使用计划表。用来阐明各单位工程的建设规模、^投资额、新增固定资产、新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期。40.关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中正确的是()。A、措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B、总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C、暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D、工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算答案：D解析：本题考查的是竣工结算。选项A错误，分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算；措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算；选项B错误，总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；选项C错误，暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。选项D正确，发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算。41.(2010年)下列工程项目管理组织机构模式中，结构简单，隶属关系明确，易于统一指挥，决策迅速的是()。A、直线制B、矩阵制C、职能制D、直线职能制答案：A解析：直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。但由于未设职能部门，项目经理没有参谋和助手，要求领导者通晓各种业务，成为“全能式”人才；无法实现管理工作专业化，不利于项目管理水平的提高。42.关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A、总价措施项目均由投标人自主报价B、暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C、暂估价依据询价情况填报D、投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中答案：D解析：本题考查的是投标报价的编制方法和内容。选项A错误，措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用，选项B错误，暂列金额应按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写，不得变动，选项C错误，材料、工程设备暂估单价和专业工程暂估价均由招标人提供。43.关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是（）。A、企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B、专利权转让价格按成本估计进行C、自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理D、行政划拨的土地使用权作为无形资产核算答案：C解析：本题考查的是新增资产价值的确定。选项A错误，企业接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价作价；选项B错误，专利权转让不按成本估价，按照其所能带来的超额收益计价；选项D错误，通过行政划拨的土地，土地使用权就不能作为无形资产核算。44.(2013年)关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是()。A、人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工B、材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算C、各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D、按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%答案：C解析：各种胶结、涂料等材料的配合比用料，可以根据要求条件换算，得出材料用量。选项A，人工消耗中包括超运距用工，其中超运距=预算定额取定运距-劳动定额已包括的运距，当实际工程现场运距超过预算定额取定运距时，不属于超运距用工，另行计算现场二次搬运费。选项B，材料损耗量按材料净用量的一定比例计算。选项D，不同机械的幅差系数不同，土方机械25%，打桩机械33%，吊装机械30%，钢筋加工、木材、水磨石等各项专用机械的幅度差为10%。45.工程造价是指项目总投资中的（）。A、固定资产与流动资产投资之和B、建筑安装工程投资C、建筑安装工程费和设备费之和D、固定资产投资答案：D解析：工程造价是指项目总投资中固定资产投资额。考前46.税金是指企业按规定缴纳的房产税、非生产性车船使用税、土地使用税、印花税、（）、教育费附加、地方教育附加等各项税费。A、设备及工(器)具费B、设备运杂费C、城市维护建设税D、企业管理费答案：C解析：税金是指企业按规定缴纳的房产税、非生产性车船使用税、土地使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等各项税费。47.(2016年)对于不能计量工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则()。A、以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B、以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C、只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D、以备注中说明的计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”答案：C解析：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。48.国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A、离岸价B、运费在内价C、到岸价D、抵岸价答案：A解析：本题考查的是设备及工器具购置费。FOB，船上交货，意为装运港船上交货，亦称为离岸价格。“船上交货”是指卖方以在指定装运港将货物装上买方指定的船舶或通过取得已交付至船上货物的方式交货。货物灭失或损坏的风险在货物交到船上时转移。49.某出料容量0.5m3的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为1、3、1、1分钟，机械利用系数为0.8，则该搅拌机的台班产量定额是（）m3/台班。A、32B、36C、40D、50答案：A解析：考点:施工机械台班使用定额的编制。1+3+1+1=6（分钟）60/6=10（次）一个台班是八小时，台班产量定额=10×0.5×8×0.8=32m3/台班。50.下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A、土地补偿费B、青苗补偿费C、拆迁补偿费D、新菜地开发建设基金答案：A解析：土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种补偿,土地补偿费归农村集体经济所有，故A正确；青苗补偿费是因征地时对其正在生长的农作物受到损害而作出的一种赔偿，农民自行承包土地的青苗补偿费应付给本人，属于集体种植的青苗补偿费可纳入当年集体收益，故B错误；拆迁补偿费用是在城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁，拆迁人应对被拆迁人给予补偿、安置，故C错误;新菜地开发建设基金指征用城市郊区商品菜地时支付的费用,这项费用交给地方政府，作为开发建设菜地的投资，故D错误。51.关于招标文件的说法，正确的是（）。A、招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价B、潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出C、招标人应当在招标文件中载明招标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起D、招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人答案：C解析：A招标文件不可以设置最低投标限价；B投标人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前提出；D招标人对招标文件进行澄清或修改的，必须在投标截止前15日通知所有潜在投标人。如果不足15日的，开标时间应顺延。52.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0126），下列属于施工变更的是（）。A、对区域内标准标高的调整B、对备品备件采购数量的调整C、发包人对竣工检验合格的项目重新进行竣工试验D、因发包人原因暂停工程超过45天，调减受影响的部分工程答案：C解析：本题考查工程总承包合同价款调整。施工变更的范围包括：①因设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程量的增减;②发包人要求增加的附加试验、改变试验地点;③在发包人提供的项目基础资料和现场障碍资料之外，新增加的施工障碍处理;④发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验;⑤因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更;⑥上述变更所需的附加工作。53.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A、招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C、排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D、排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标答案：B解析：国有资金为主的项目招标，招标人应当按照评标委员会选出的中标候选人顺序选定中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标或不符合条件，招标人可以选择排名第二的中标候选人，或者选择重新招标。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。54.(2010年)关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是()。A、先进适用B、节约土地C、安全可靠D、经济合理答案：B解析：(1)技术方案选择的基本原则：1)先进适用。2)安全可靠。3)经济合理。55.在用起扣点计算法扣回预付款时，起扣点计算公式为T=P-(M/N)则式中N是指()。A、工程预付款总额B、工程合同总额C、主要材料及构件所占比重D、累计完成工程金额答案：C解析：起扣点的计算公式如下：T=P-(M/N)式中：T—起扣点（即工程预付款开始扣回时）的累计完成工程金额；P—承包工程合同总额。M—工程预付款总额；N—主要材料及构件所占比重；56.下列措施项目中宜采用分部(分项)工程量清单的方式编制的是（）。A、非夜间施工照明B、施工排水、降水C、已完工程及设备保护D、二次搬运答案：B解析：有些措施项目是可以计算工程量的，如脚手架工程，混凝土模板及支架(撑)，垂直运输、超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。措施项目中可以计算工程量的项目(单价措施项目)宜采用分部分项工程项目清单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量；不能计算工程量的项目(总价措施项目)，以"项"为计量单位进行编制。57.在项目建设各阶段中，投资决策阶段对工程造价的影响达到（）。A、60%—90%B、70%—90%C、70%—80%D、60%—80%答案：B解析：据有关资料统计,在项目建设各阶段中，投资决策阶段影响工程造价的程度最高，达到70%~90%。因此，决策阶段是决定工程造价的基础阶段。58.按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是()费用。A、设计变更增加的B、局部地基处理增加的C、利率调整增加的D、预防自然灾害采取的措施答案：C解析：基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，主要是指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。利率调整增加属于价差预备费。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。59.工程量清单计价中，不是编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是()。A、资料和指数B、国家、地区或行业定额C、工程造价信息D、投标人拟定的施工组织设计方案答案：D解析：(二）投标报价的编制依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013规定，投标报价应根据下列依据编制:(1)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013与专业工程量计算规范。(2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法。(3)企业定额，国家或省皱、行业建设主管部门颁发的计价定额。(4)招标文件、工程量清单及其补充逋知、答疑纪要。(5)建设工程设计文件及相关资料。(6)施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案。(7)与建设项目相关的标准、规范等技术资料。(8)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息。(9)其他的相关资料。招标控制价的编制依据是指在编制招标控制价时需要进行工程量计量、价格确认、工程计价的有关参数、率值的确定等工作时所需的基础性资料，主要包括：(1)现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013与专业工程量计算规范。(2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。(3)建设工程设计文件及相关资料。(4)拟定的招标文件及招标工程量清单。(5)与建设项目相关的标准、规范、技术资料。(6)施工现场情况、工程特点及常规施工方案。(7)工程造价管理机构发布的工程造价信息，但工程造价信息没有发布的，参照市场价。(8)其他的相关资料。60.根据《中华人民共和国合同法》的规定，属于可变更、可撤销合同的是（）的合同。A、以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益B、以合法形式掩盖非法目的C、因重大误解订立或订立时显失公平D、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益答案：C解析：合同可以变更或者撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：1)因重大误解订立的；2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。选项ABD属于无效合同。61.在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于()。A、低负荷下的工作时间B、机械的多余工作时间C、违反劳动纪律引起的机械时间损失D、有根据地降低负荷下的工作时间答案：A解析：由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于机器低负荷下的工作时间。62.作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是()。A、完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准B、完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准C、完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D、完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准答案：B解析：预算定额在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准。63.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交()进行核准。A、项目申请报告B、项目建议书C、可行性研究报告D、开工报告答案：A解析：根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，需要向政府提交项目申请报告进行核准。这是因为政府核准的投资项目需要符合国家法律法规和产业政策，符合市场准入标准，并且需要经过严格的评估和审核。而项目建议书、可行性研究报告和开工报告都是项目前期准备阶段的不同报告，不能完全满足政府核准的要求。因此，选项A是正确的答案。64.某工业项目及其总装车间的各项费用如下表所示（单位：万元），则总装车间分摊的建设单位管理费为()万元。A、18.67B、18.29C、17.14D、17.21答案：D解析：建设单位管理费按照工程费用之和（包括设备工器具购置费和建筑安装工程费用）乘以建设单位管理费费率计算。建设单位管理费=工程费用X建设单位管理费率建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊。(350+120+240)／(1500+600+1200)×80=17.21（万元）。65.下列各项指标，不属于投资估算指标内容的是()。A、分部分项工程指标B、单位工程指标C、单项工程指标D、建设项目综合指标答案：A解析：投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标，其范围涉及建设前期、建设实施期和竣工验收交付使用期等各个阶段的费用支出，内容因行业不同而各异，一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次。它是综合性最强的指标。66.投标人为使报价具有竞争力，下列有关生产要素询价的做法中，正确的是（）。A、在通过资格预审前进行询价B、尽量向咨询公司进行询价C、不论何时何地尽量使用自有机械D、劳务市场招募零散工有利于管理答案：B解析：本题考查的是询价和工程量复核。向咨询公司进行询价。67.工业用地使用权出让最高年限为（）年。A、30B、50C、40D、70答案：B解析：土地使用权出让最高年限按下列用途确定：①居住用地70年；②工业用地50年；③教育、科技、文化、卫生、体育用地50年；④商业、旅游、娱乐用地40年；⑤综合或者其他用地50年。68.根据《中华人民共和国招标投标法》，开标工作应由（）主持。A、技术方面的专家B、投标人推选的代表C、经济方面的专家D、招标人答案：D解析：本题考查的是《招标投标法》相关内容。开标工作由招标人主持，邀请所有投标人参加。69.根据《合同法》，债务转让合同应当（）。A、通知债权人B、与债权人协商C、经过债权人的同意D、重新签订合同答案：C解析：根据《合同法》第四十八条规定，债务人可以将自己的债务转让给第三人，但应当经过债权人的同意。因此，选项C为正确答案。选项A和B虽然也涉及到债权人，但并不是债务转让合同应当遵守的规定。选项D更是错误的，因为债务转让合同并不需要重新签订。70.影响工程造价的主要因素是（）。A、工程方案和环境保护措施B、建筑设计和工艺设计C、项目建设规模和设备方案D、单位价格和实物工程数量答案：D解析：从工程费用计算角度分析，工程计价的顺序是：分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价。影响工程造价的主要因素是两个，即单位价格和实物工程数量。71.在项目决策阶段，环境治理方案比选的主要内容有()。A、技术水平对比B、环境影响比较C、安全条件对比D、经营费用比较答案：A解析：环境治理方案比选主要包括：技术水平对比；治理效果对比；管理及监测方式对比；环境效益对比。建设地点（厂址）其比较的主要内容包括：建设条件比较、建设费用比较、经营费用比较、运输费用比较、环境影响比较及安全条件比较。应注意不要混淆。72.(2011年)建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于()。A、工程设计B、工程招标C、工程施工D、工程结算答案：A解析：(1）以设计阶段为重点的全过程造价管理。工程造价管理贯穿于工程建设全过程的同时，应注重工程设计阶段的造价管理。工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段，而在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。73.确定项目生产规模的前提是项目的（）。A、盈利能力B、资金情况C、产品市场需求状况D、原材料、燃料供应状况答案：C解析：项目产品的市场需求状况是确定项目生产规模的前提。74.可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（）。A、混合法B、指标估算法C、比例估算法D、系数估算法答案：B解析：建设项目可行性研究阶段投资估算原则上应采用指标估算法。对投资有重大影响的主体工程应估算出分部分项工程量，参考相关概算指标或概算定额编制主要单项工程的投资估算。75.在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入（）。A、施工本身造成的停工时间B、非施工本身造成的停工时间C、准备与结束工作时间D、不可避免的中断时间答案：A解析：该题考核工人工作时间中施工本身造成的停工时间的内容。停工时间按其性质可分为施工本身造成的停工时间和非施工本身造成的停工时间两种。施工本身造成的停工时间，是由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准本工作做得不好、工作地点组织不良等情况引起的停工时间。非施工本身造成的停工时间，是由于水源、电源中断引起的停工时间。76.下列进度计划表中，用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件落实情况的是（）。A、投资计划年度分配表B、年度建设资金平衡表C、年度计划项目表D、工程项目进度平衡表答案：C解析：年度计划项目表。用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件（图纸、设备、材料、施工力量）的落实情况。77.关于建筑设计对工业项目造价的影响,下列说法正确的有（）。A、建筑周长系数越高,单位面积造价越低B、单跨厂房柱间距不变,跨度越大,单位面积造价越低C、多跨厂房跨度不变,中跨数目越多,单位面积造价越高D、大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价答案：B解析：通常情况下，建筑周长系数越低，设计越经济，A错误；对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低，B正确；对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济，C错误；对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济，C正确；对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构，D错误。78.国有资金占控股或主导地位依法必须招标的项目有（）情形的可邀请招标。A、项目技术比较复杂B、拟进行公开招标的费用占项目合同金额比例过大C、受自然地域限制的D、工程项目工期紧答案：B解析：国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标经批准可邀请招标；国有资金占控股或主导地位依法必须招标的项目有下列情形之一的可邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的；（2）采用公开招标方式费用占项目合同金额比例过大。79.出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s,其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为（）m3／台班。（1m3=1000L）A、27.43B、29.54C、32.00D、48.00答案：C解析：根据题目描述，砂浆搅拌机的循环周期为（运料+其他组成部分）×（每分钟转数）÷60秒，即（120+30+180+30+30）×（每分钟转数）÷60秒。已知产量定额为每分钟生产量÷（机械正常利用系数×每分钟转数），因此可求出答案为（500L/每分钟转数）×（机械正常利用系数×每分钟转数）÷60秒。根据题目中的数据，可以得出产量定额为32.00m3/台班。80.在工程合同履行过程中出现施工合同无效导致价款纠纷的处理原则，以下说法正确的是()。A、建设工程施工合同无效，则无论竣工验收是否合格，承包人请求支付工程价款的，均不予支持B、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人承担修复费用C、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收不合格，发包人应向承包人支付由此造成的损失费D、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效答案：D解析：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。^修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。81.关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A、建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B、多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C、大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D、建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加答案：B解析：建筑设计阶段影响工程造价的主要因素包括：A选项，建筑周长系数越低，建筑工程造价越低；C选项，大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构；D选项，建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的降低。82.根据《工程造价咨询企业管理办法》，在工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师人数至少为出资人总数的（）。A、30%B、40%C、50%D、60%答案：D解析：根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业的出资人中，注册造价工程师的人数应该占出资人总数的至少60%，所以答案为D。这主要是考虑到注册造价工程师作为专业技术人员在工程造价咨询中的关键作用，以及对咨询成果的质量保证。83.(2015年)关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是()。A、单位工程的验收由施工单位组织B、大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C、小型项目的整体验收由项目主管部门组织D、工程保修书不属于竣工验收的条件答案：C解析：小型和限额以下项目地整体验收由项目主管部门组织。选项A，单位工程的验收由监理单位组织。选项B，大型项目的整体验收由国家发改委组织。选项D，工程保修书属于竣工验收的条件之一。84.表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于()。A、综合指数B、环比指数C、定基指数D、平均数指数答案：B解析：指数按照采用的基期不同，可分为定基指数和环比指数。环比指数是以前一时期为基期计算的指数，表明社会经济现象对上一期或前一期的综合变动的指数。85.(2010年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是()。A、专职专业人员中取得造价工程师注册证书的人员不少于6人B、企业注册资本不少于50万元C、企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币500万元D、人均办公建筑面积不少于6㎡答案：C解析：甲级工程造价咨询企业资质标准包括：①已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年；②企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%；③技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作15年以上；④专职从事工程造价专业工作的人员（以下简称专职专业人员）不少于20人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于16人，取得造价工程师注册证书的人员不少于10人，其他人员均需要具有从事工程造价专业工作的经历；⑤企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄（出资人除外）；⑥专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理；⑦企业注册资本不少于人民币100万元；⑧企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币500万元；⑨具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于10m2；⑩技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全；①①.企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险手续齐全；①②.在申请核定资质等级之日前3年内无违规行为。86.合同成立是指双方当事人依照有关法律对合同的内容进行协商并达成一致意见，合同是否成立的判断依据是（A、要约是否生效B、承诺是否生效C、合同是否有效D、合同是否生效答案：B解析：承诺生效时合同成立。87.根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目法人应在()正式成立。A、申报项目建议书之前B、项目建议书被批准后C、申报项目可行性研究报告之前D、项目可行性研究报告被批准后答案：D解析：本题考查的是工程项目管理的类型、任务及相关制度。在项目可行性研究报告被批准后，应正式成立项目法人。88.某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、15%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.3、1.15，综合费率为4%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。A、233.48B、252.2C、287.4D、302.8答案：A解析：本题考查的是设计概算的编制。综合调整系数=20%×1.1+50%×1.2+10%×1.3+15%×1.15=1.1225，拟建工程概算造价=216/2700×1.1225×（1+4%）×2500=233.48（万元）。89.下列因素中，影响施工过程的技术因素是()。A、工人技术水平B、操作方法C、机械设备性能D、劳动组织答案：C90.当确定测时法的观察次数时，通常考虑的因素是（）。A、算数平均值的精确度及数列的稳定系数B、算数平均值的精确度及已经达到的功效水平的稳定程度C、被测定的工人人数及数列的稳定系数D、被测定的工人人数及同时测定不同类型施工过程的数目答案：A解析：测时法是属于抽样调查的方法，因此为了保证选取样本的数据可靠，需要对于同一施工过程进行重复测时。一般来说，观测的次数越多，资料的准确性越高，但要花费较多的时间和人力，这样既不经济，也不现实。确定观测次数较为科学的方法，应该是依据误差理论和经验数据相结合的方法来判断。很显然，需要的观察次数与要求的算术平均值精确度及数列的稳定系数有关。91.在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是（）。A、临时公共设施的维持费B、开工试车费C、施工管理现场人员的薪金D、生产前的勘测费用答案：A解析：直接建设成本包括其他当地费用。指那些不能归类于以上任何一个项目，不能计入项目间接成本，但在建设期间又是必不可少的当地费用。如临时设备、临时公共设施及场地的维持费,营地设施及其管理,建筑保险和债券，杂项开支等费用。92.根据《招标投标法》，下列关于投标和开标的说法中，正确的是（）。A、投标人如果准备中标后将部分工程分包的，应在中标后通知招标人B、联合体投标中标的，应由联合体牵头方代表联合体与招标人签订合同C、开标应当在公证机构的主持下，在招标人通知的地点公开进行D、开标时，可以由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况答案：D解析：根据招标文件载明的项目实际情况，投标人如果准备在中标后将中标项目的部分非主体、非关键工程进行分包的，应当在投标文件中载明。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。93.在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数是12%，则预算定额中的人工工日消耗量为()工日。A、3.36B、25.36C、28D、31.36答案：D解析：预算定额中人工工日消耗量包括基本用工、其他用工两个部分。其他用工由超运距用工、辅助用工和人工幅度差组成。人工幅度差的计算如下：人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工）×人工幅度差系数=(22+4+2)×12%=3.36人工工日消耗量=22+4+2+3.36=31.36（工日）94.下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（）。A、专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B、在生产期支付的商标权费C、国内设计资料费D、国外设计资料费答案：D解析：专利及专有技术使用费的主要内容包括：1）国外设计及技术资料费、引进有效专利、专有技术使用费和技术保密费；2）国内有效专利、专有技术使用费用；3）商标权、商誉和特许经营权费等。95.分部分项工程成本分析采用的"三算"对比分析法，其"三算"对比指的是（）的比较。A、概算成本、预算成本、决算成本B、预算成本、目标成本、实际成本C、月度成本、季度成本、年度成本D、预算成本、计划成本、目标成本答案：B解析：分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程。分析的方法是：进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比。96.下列工程造价指数中，属于综合指数的是()，A、措施费指数B、人工费指数C、材料费指数D、设备、工器具价格指数答案：D解析：设备、工器具价格指数可以用综合指数的形式来表示。97.由于发包人原因导致工程无法按规定期限竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A、30B、60C、90D、120答案：C解析：因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。98.某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A、107.68B、110.24C、112.80D、52.80答案：A解析：本题考查的是施工机具台班单价。台班折旧费＝机械预算价格/耐用总台班＝50000/1250＝40（元/台班）检修费＝2000×（4-1）/1250＝4.8（元/台班）维护费＝4.8×60%＝2.88（元/台班）则机械台班单价＝40＋4.8＋2.88＋60＝107.68（元/台班）99.施工单位在施工中发生如下事项：完成业主要求的合同外用工花费3万元；由于设计图纸延误造成工人窝工损失1万元；施工电梯机械故障造成工人窝工损失2万元。施工单位可向业主索赔的人工费为（）万元。A、3B、5C、4D、6答案：C解析：施工单位可向业主索赔的人工费为(3+1)万元=4万元。100.(2016年)根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是()。A、以两次为限，每次不超过2个月B、以三次为限，每次不超过2个月C、以两次为限，每次不超过3个月D、以三次为限，每次不超过3个月答案：C解析：该题主要考察的是：施工许可证的有效期限，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。101.(2009年)根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目总经理的职权之一是()。A、提出项目开工报告B、审核项目初步设计和概算文件C、组织工程招标工作D、提出项目竣工验收申请报告答案：C解析：(3）项目总经理的职权。项目总经理的职权有：组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查；组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投标、中标单位。实行国际招标的项目，按现行规定办理；编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；编制项目财务预算、决算；编制并组织实施归还贷款和其他债务计划；组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整（凡引起生产性质、能力、产品品种和标准变化的设计调整以及概算调整，需经董事会决定并报原审批单位批准）；根据董事会授权处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向董事会报告；负责生产准备工作和培训有关人员；负责组织项目试生产和单项工程预验收；拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员定额方案及工资福利方案；组织项目后评价，提出项目后评价报告；按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料；提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员。102.关于投标保证金，下列说法中正确的是（）A、投标保证金的数额不得少于投标总价的2%B、招标人应当在签订合同后的30日内退还未中标人的投标保证金C、投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金D、投标保证金的有效期应与投标有效期相同答案：D解析：投标人在递交投标文件的同时，应按规定递交投标保证金，数额不得超过投标总价的2%。不按要求递交投标保证金的投标文件作废标处理。最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和来中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。103.(2016年)根据《合同法》，合同生效后，当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按()执行。A、订立合同时履行地市场价格B、订立合同时付款方所在地市场价格C、标的物交付时市场价格D、标的物交付时政府指导价答案：A解析：该题主要考察的是：合同价款履行，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。104.某建设工程由于业主临时设计变更导致停工，承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日；承包商租赁的挖土机窝工2个台班，挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班，则承包商可以向业主索赔的费用为（）元。A、5200B、4800C、5400D、5800答案：A解析：可索赔的费用：人工费=300×8=2400元;租赁机械费=1000×2=2000元;自有机械费=400×2=800元。2400+2000+800=5200元。105.(2013年)根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。A、垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B、施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款C、施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款D、施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用答案：A解析：当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。106.某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价(FOB)为100万美元，国外运费5万美元，运输保险费1万美元，关税税率20%，增值税税率16%，无消费税，则该设备的增值税为（）万元人民币。(外汇汇率：1美元=6．5元人民币)A、138．05B、156．29C、124．80D、132．29答案：D解析：根据公式：到岸价格(CIF)=离岸价格(FOB)+国际运费+运输保险费，即：关税完税价格。所以，关税完税价格=(100+5+1)万美元=106万美元．根据公式：组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税又因为：进口产品增值税额=组成计税价格×增值税税率所以，进口产品增值税额=(106+106×20%)万美元×16%=20．352万美元因为：外汇汇率：1美元=6．5元人民币所以，20．352万美元×6．5≈132．29万元。107.根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的（）。A、夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B、工人安全防护用品的购置费用C、地下室施工时采用的照明设施拆除费D、建筑物的临时保护设施费答案：B解析：属于夜间施工增加费;C属于非夜间施工照明费;D选项属于建筑物的临时保护设施费。108.(2014年)关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。A、双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工工程的期中支付B、对已签发支付证书中的计算错误。发包人不得再予修正C、进度款制度申请中应包括累计已完成的合同价款D、本周起实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计答案：C解析：进度款支付申请：累计已完成的合同价款、累计已实际支付的合同价款、本周期合计完成的合同价款、本周期合计应扣减的金额、本周期实际应支付的合同价款。109.合同订立过程中，属于要约失效的情形是（）。A、承诺通知到达要约人B、受要约人依法撤销承诺C、要约人在承诺期限内未作出承诺D、受要约人对要约内容做出实质性质变更答案：D解析：本题考查合同订立中要约失效的情形。要约失效是指要约在一定条件下不再具有约束力，合同订立也就无法继续进行。根据合同法的规定，要约失效的情形包括：A.承诺通知到达要约人：当要约人收到受要约人的承诺通知后，要约即生效，合同订立也就完成了，不属于要约失效的情形。B.受要约人依法撤销承诺：在合同订立过程中，受要约人可以在承诺期限内撤销承诺，但是这并不意味着要约失效，因为要约仍然存在，只是受要约人的承诺被撤销了。C.要约人在承诺期限内未作出承诺：如果要约人在承诺期限内未作出承诺，要约即失效，但是这并不是要约失效的情形，因为要约本身并没有发生变化。D.受要约人对要约内容做出实质性质变更：这是要约失效的情形之一。如果受要约人对要约内容做出实质性质变更，要约即失效，合同订立也就无法继续进行。综上所述，本题的正确答案是D。110.某施工机械耐用总台班为800台班，检修次数数为3，一次检修费用为1200元，除税系数为1，则该机械的台班检修费为()元。A、7.5B、6.0C、4.5D、3.0答案：C解析：本题考查的是台班大修理费的计算。台班检修费=（一次大检修费×检修次数×除税系数）/耐用总台班=（3×1200）/800=4.5元111.预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（）。A、以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法B、以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法C、以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D、以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法答案：D解析：本题考查的是预备费。价差预备费按估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法计算。112.(2016年)投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为()。A、承包商任务B、计价方式C、付款办法D、合同价款调整答案：B解析：(2)合同形式分析，主要分析承包方式（如分项承包、施工承包、设计与施工总承包和管理承包等)；计价方式（如单价方式、总价方式、成本加酬金方式等）。113.下列关于工程量清单计价的说法不正确的是（）。A、招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人或招标代理人编制B、采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分C、招标工程量清单的准确性和完整性由投标人负责D、招标工程量清单应以单位（项）工程为单位编制答案：C解析：在工程量清单计价的过程中，有几个关键的环节和责任分配需要明确。A选项提到，招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的、具有相应资质的工程造价咨询人或招标代理人来编制。这是正确的，因为编制工程量清单需要专业的知识和资质。B选项指出，采用工程量清单方式招标时，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分。这同样是正确的，因为工程量清单是投标报价的重要依据，也是合同文件的重要组成部分。D选项说，招标工程量清单应以单位（项）工程为单位编制。这也是正确的，因为单位（项）工程是工程量清单的基本单位，有助于清晰地列出所需的工作和对应的数量。然而，C选项提到招标工程量清单的准确性和完整性由投标人负责，这是不正确的。实际上，招标工程量清单的准确性和完整性应由招标人负责，因为招标人是工程量清单的编制者，而投标人是基于这个清单进行报价的。因此，不正确的说法是C选项：招标工程量清单的准确性和完整性由投标人负责。114.以下关于工程代建制下代建单位责任的说法中，错误的表述是（）。A、不参与项目前期决策B、在项目建设过程中不承担管理咨询风险C、不对项目运营期间资产保值增值负责D、不对项目的投资收益负责答案：B解析：本题考查的是工程项目实施模式。如果代建单位未能完全履行代建合同义务，擅自变更建设内容、扩大建设规模、提高建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格，应承担所造成的损失或投资增加额，由此可见，代建单位要承担相应的管理、咨询风险。115.项目经理部通过在混凝土拌和物中加入添加剂以降低水泥消耗量，属于成本管理措施中（）。A、经济措施B、组织措施C、合同措施D、技术措施答案：D解析：本题考查的是施工成本管理的措施。成本管理的技术措施包括：结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用添加剂等方法降低材料消耗的费用等。116.下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。A、为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B、新产品试验费C、施工企业技术革新的研究试验费D、重要科学研究补助费答案：A解析：研究试验费是指为建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试验及按照相关规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。包括自行或委托其他部门研究试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费等。117.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，（）。A、需经对方同意B、无需经对方同意，但应通知对方C、无需经对方同意，也不必通知对方D、需经对方同意，但要办理公证答案：A解析：本题考查的是合同的变更、转让及终止。当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。118.某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项目，预计建设期为3年。该地区