中级经济师建筑经济模拟试题及答案一

中级经济师建筑经济模拟试题及答案一

第1题(不定项选择题乂每题2.00分)

(2010年)某建筑工程公司(乙方)于2008年4月20日与某房地产开发公司(甲方)签订

了兴建商业大厦地下室及裙楼的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请

的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，施工

方案规定：乙方可用租赁的一台斗容量为1的反铲挖掘机施工。合同约定在当年的5月11

日开工，5月20日土方工程完工。在实际施工中，发生了如下事件，乙方均提出索赔。

事件(1):因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工50个工日。乙方提出工期

延期2天、支付50个工日人工费的索赔要求。

事件(2):因软弱土层，接到监理工程师5月15日停工的指令进行地质勘察复查4天，

配合用工25个工日。乙方提出工期延期4天、支付25个工日人工费的索赔要求。

事件(3):5月19日，接到监理工程师5月20日复工的复工令，同时接到基坑开挖深

度加深2米的设计变更通知单。乙方针对开挖深度加深2米提出工期和费用索赔。

事件(4):5月23日用30个工日修复现场周边被损坏的永久性道路，5月24日恢复工

作，最终土方工程于5月30日挖掘完毕。乙方提出工期顺延和费用索赔。

关于事件(4)工期和费用索赔及责任的说法，正确的为()。

A.索赔不成立

B.费用索赔成立

C.工期索赔成立

D.现场周边道路畅通属于甲方负责

正确答案：B,C,D,

第2题(单项选择题)(每题1.00分)

我国《合同法》规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、

调解或者和解、调解不成的，可以根据()向仲裁机构申请仲裁。

A.仲裁协议

B.提交给人民法院的起诉书

C.调解书

D.和解结论书

正确答案：A,

第3题（单项选择题）（每题1.00分）

下列引起工期延误的因素中，属于不可控制因素的是（）。

A.施工组织不当

B.特殊风险

C.业主指定的分包商违约或延误

D.业主原因导致暂停施工

正确答案：B,

第4题（单项选择题乂每题1.00分）

在实践中，施工合同中关于()方面的条款不属于最重要的条款。

A质量

B.工期

C.造价

D.安全

正确答案：D,

第5题(单项选择题乂每题1.00分)

施工企业整个统计报表制度的重要组成部分是()。

A.检查和奖励制度

B.合同统计考核制度

C.合同管理质量责任制度

D.合同管理目标制度

正确答案：B,

第6题（单项选择题乂每题1.00分）

谈判者利用对方的弱点，猛烈攻击，迫其就范，作出妥协，而对己方的弱点则尽量回避,

这种谈判技巧称为（）。

A.高起点战略

B.掌握谈判议程、合理分配各议题的时间

C.避实就虚

D.注意谈判氛围

正确答案：C,

第7题（单项选择题乂每题1.00分）

有经验的谈判者在谈判之初会有意识向对方提出苛刻的条件，使对方过高估计我方的谈

判底线，从而在谈判中作出让步，这种谈判技巧称为()。

A.避实就虚

B.高起点战略

C.注意谈判氛围

D.适当的拖延与休会

正确答案：B,

第8题(单项选择题乂每题1.00分)

由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程，造成工期延长和费用增加

时，承包人提出索赔属于()。

A.默示索赔

B.反索赔

C.综合索赔

D.工程变更索赔

正确答案：D,

第9题（单项选择题）（每题1.00分）

下列引起工期延误的因素中，属于不可控制因素的是（）。

A.业主指定的分包商违约或延误

B.施工组织不当

C.特殊风险

D.业主原因导致暂停施工

正确答案：C,

第10题（单项选择题）（每题1.00分）

代理人在未得到任何授权的情况下，以本人的名义从事代理活动被称为()。

A.代理权终止后的无权代理

B.超越代理权的无权代理

C.根本无代理权的无权代理

D.以上选项都不对

正确答案：C,

第11题(单项选择题)(每题1.00分)

《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期

限为()年。

A.2

B.5

C.8

D.10

正确答案：B,

第12题（单项选择题）（每题1.00分）

我国的合同法中，法定的免责事由仅指（）。

A.自然灾害

B.战争

C.人为因素

D.不可抗力

正确答案：D,

第13题（单项选择题）（每题1.00分）

《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下，给排水管道的最低保修期限

为()年。

A.8

B.6

C.4

D.2

正确答案：D,

第14题(单项选择题)(每题1.00分)

承包人的该项索赔要求虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但是可以根

据该合同的某些条款的含义推论出承包人的索赔权，这称为()。

A.明示索赔

B.单项索赔

C.默示索赔

D.综合索赔

正确答案：C,

第15题（单项选择题）（每题1.00分）

发出索赔意向通知后（）天内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应递交正式的

索赔报告。

A.15

B.20

C.28

D.60

正确答案：C,

第16题（单项选择题）（每题1.00分）

工程师在收到工期延长报告后()天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为

同意顺延工期。

A.8

B.12

C.14

D.25

正确答案：C,

第17题(单项选择题)(每题1.00分)

以下关于索赔的说法中，不正确的是()。

A.索赔具有双向性

B.索赔只能由承包商向业主提出

C.索赔以实际发生了经济损失或权利损害为前提

D.索赔可分为工期索赔和费用索赔

正确答案：B,

第18题（单项选择题）（每题1.00分）

我国《合同法》规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、

调解或者和解、调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁。

A.仲裁协议

B.提交给人民法院的起诉书

C.调解书

D.和解结论书

正确答案：A,

第19题（单项选择题）（每题1.00分）

租赁合同不适用财产的永久性使用。我国《合同法》规定，租赁期限不得超过()。

A.5年

B.10年

C.20年

D.30年

正确答案：C,

第20题(单项选择题)(每题1.00分)

租赁期限为()以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月

正确答案：B,

第21题（多项选择题）（每题2.00分）

《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为

5年的有（）。

A.屋面防水工程

B.装修工程

C.有防水要求的卫生间

D.给排水管道

E.房间和外墙面的防渗漏工程

正确答案：A,C,E,

第22题（多项选择题）（每题2.00分）

下列各类索赔中，属于按合同依据分类的有0。

A.合同中的明示索赔

B.单项索赔

C.合同中的默示索赔

D.综合索赔

E.工期索赔

正确答案：A.C,

第23题（多项选择题）（每题2.00分）

建设工程合同管理的特点是（）。

A.合同风险大

B.工程合同变动较为频繁

C.工程管理工作极为复杂

D.工程价值量大，合同价格高

E.建设工程项目的完成是一个短暂的过程

正确答案:A,B,C,D,

第24题（多项选择题）（每题2.00分）

工程合同谈判人员一般可由（）组成。

A.懂工程技术方面的人员

B.懂地质环境方面的人员

C.懂建筑方面相关法律法规与政策的人员

D.懂建筑经济方面的人员

E.懂建筑管理方面的人员

正确答案：A,C,D,

第25题（多项选择题）（每题2.00分）

常用的合同谈判策略和技巧是（）。

A.避虚就实

B.高起点战略

C.不要拖延或休会

D.注意谈判氛围

E.分配谈判角色，注意发挥专家的作用

正确答案：B,D,E,

第26题（多项选择题）（每题2.00分）

合同生效必须具备的一定的要件，包括（）。

A.行为人具有相应的民事行为能力

B.审查合同当事人意思表示是否真实

C.审查有无违反法律和社会公共利益的情况

D.审查是否确定了合理的合同工期

E.审查合同是否具备法律规定的形式

正确答案：A,B,C,E,

第27题（多项选择题）（每题2.00分）

关于无权代理所订立的合同，说法错误的是（）。

A.是效力待定合同

B.不是效力待定合同

C.是绝对无效合同

D.不是绝对无效合同

E.经过本人的追认是有效的合同

正确答案：B.C,

第28题（多项选择题）（每题2.00分）

按照我国《合同法》的规定，下列免责条款中无效的是（）。

A.施工周期中发生战争

B.造成对方人身伤害的

C.施工周期中发生八级地震

D.施工周期中发生雪灾

E.因故意或者重大过失造成对方财产损失的

正确答案：B.E,

第29题（多项选择题）（每题2.00分）

《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下，最低保修期限为设计文件规

定的该工程的合理使用年限的工程有（）。

A.主体工程

B.供冷期

C.基础设施工程

D.房屋建筑的地基基础工程

E.电气管线

正确答案：A,C,D,

第30题（多项选择题）（每题2.00分）

施工索赔具有的特征有（）。

A.索赔具有双向性

B.索赔具有单向性

C.不以实际发生的经济损失或权力损害为前提

D.是一种未经对方确定的单方行为，需要对方确认才能实现

E.以实际发生的经济损失或权利损害为前提

正确答案：A,D,E,

第31题（多项选择题）（每题2.00分）

合同索赔按照索赔目的可分为（）。

A.工程变更索赔

B.工期索赔

C.费用索赔

D.加快工程索赔

E.不可预见.因素索赔

正确答案：B.C,

第32题（多项选择题）（每题2.00分）

合同索赔按照索赔事件的性质可分为（）。

A.承包商向保险公司要求的索赔

B.工期延误索赔

C.合同终止索赔

D.意外风险索赔

E.工程变更索赔

正确答案：B,C,D,E,

第33题（多项选择题）（每题2.00分）

在工程实践中，承包商可以提出的索赔事件有（）。

A.业主指令工程加速

B.物价上涨，未造成材料价格上涨的

C.合同有缺陷

D.设计变更

E.业主未及时支付工程款

正确答案：A,C,D,E,

第34题（多项选择题）（每题2.00分）

工程项目施工过程中，常见的索赔证据主要有（）。

A.施工记录

B.各种工程合同文件

C.索赔报告

D.工程照片及声像资料

E.工程进度计划

正确答案：A,B,D,E,

第35题（多项选择题）（每题2.00分）

不可控制因素引起的工期延误包括0。

A.施工期间持续非正常降雨

B.战争、革命

C.质量不符合合同要求而造成的返工

D.劳动力不足

E.不利的施工条件及外界阻碍

正确答案：A,B,E,

第36题（多项选择题）（每题2.00分）

合同生效必须具备一定的要件，包括（）。

A.要求行为人具有相应的民事行为能力

B.审查合同当事人意思表示是否真实

C.审查有无违反法律和社会公共利益的情况

D.审查合同是否具备法律规定的形式

E.以上都不对

正确答案：A,B,C,D,

第37题（多项选择题）（每题2.00分）

租赁合同的特征（）。

A.租赁合同具有长期性的特点

B.租赁合同为双务有偿合同

C.租赁合同是转让财产使用权的合同

D.租赁合同为诺成合同

E.租赁合同具有临时性的特点

正确答案:B,C,D,E,

第38题（不定项选择题）（每题2.00分）

某房地产开发商招标修建写字楼工程（底层为商场），工程内容包括拆迁和修建，工期为

18个月。合同规定，如果承包商不能在18个月内完成工程，应向业主支付误期损害赔偿

费。开工后，业主未能在合同规定的时间内向承包商提供足够的施工场地。在开挖基槽时,

发现地基土层中有淤泥夹层，可能引起不均匀沉陷，不得不进行设计变更，造成基础施工暂

停2个月。由于上述原因。预计使工程拖期3个月。

根据以上资料，请回答下述问题：

依据工程索赔处理原则，在下列选项中，正确的说法是（）。

A.承包商可提出工期索赔，但不能提出费用索赔

B.承包商既可提出工期索赔，又可提出费用索赔

C.承包商可提出费用索赔，但不能提出工期索赔

D.该项工期延误属于共同延误

正确答案：B,

第39题（不定项选择题）（每题2.00分）

某房地产开发商招标修建写字楼工程（底层为商场），工程内容包括拆迁和修建，工期为

18个月。合同规定，如果承包商不能在18个月内完成工程，应向业主支付误期损害赔偿

费。开工后，业主未能在合同规定的时间内向承包商提供足够的施工场地。在开挖基槽时,

发现地基土层中有淤泥夹层，可能引起不均匀沉陷，不得不进行设计变更，造成基础施工暂

停2个月。由于上述原因。预计使工程拖期3个月。

根据以上资料，请回答下述问题：

该项索赔产生的原因属于下列选项中的有（）。

A.工程师方面的原因

B.发包人未能按合同的约定提供开工条件

C.设计变更

D.合同本身的原因

正确答案：B,C,

第40题（不定项选择题）（每题2.00分）

某房地产开发商招标修建写字楼工程（底层为商场），工程内容包括拆迁和修建，工期为

18个月。合同规定，如果承包商不能在18个月内完成工程，应向业主支付误期损害赔偿

费。开工后，业主未能在合同规定的时间内向承包商提供足够的施工场地。在开挖基槽时,

发现地基土层中有淤泥夹层，可能引起不均匀沉陷，不得不进行设计变更，造成基础施工暂

停2个月。由于上述原因。预计使工程拖期3个月。

根据以上资料，请回答下述问题：

在下述索赔程序中，表述正确的是（）。

A.进行索赔处理一报送索赔资料一编写索赔报告一提出索赔意向

B.编写索赔报告一发出索赔意向通知一索赔处理

C.审核索赔申请一编写索赔报告一索赔处理

D.发出索赔意向通知一递交索赔报告一索赔处理

正确答案：D,

第41题（不定项选择题）（每题2.00分）

某房地产开发商招标修建写字楼工程（底层为商场），工程内容包括拆迁和修建，工期为

18个月。合同规定，如果承包商不能在18个月内完成工程，应向业主支付误期损害赔偿

费。开工后，业主未能在合同规定的时间内向承包商提供足够的施工场地。在开挖基槽时,

发现地基土层中有淤泥夹层，可能引起不均匀沉陷，不得不进行设计变更，造成基础施工暂

停2个月。由于上述原因。预计使工程拖期3个月。

根据以上资料，请回答下述问题：

该工程的业主已与写字楼的承租人签订了租房协议，若拖期交付使用，业主将承担巨额

赔偿金。因此要求承包商必须在合同原定竣工日期完成工程，并委托工程师全力协助承包商，

并向承包商发出加速施工指示。因此承包商对由此造成的损失向业主提出索赔。这时该索赔

事件按照性质分类称为()。

A.工期索赔

B.工程变更索赔

C.合同终止索赔

D.加快工程索赔

正确答案：D,

第42题(单项选择题)(每题1.00分)

()是否健全是合同管理的关键所在。

A.合同统计考核制度

B.合同管理评估制度

C.合同管理目标制度

D.合同管理质量责任制度

正确答案：B,

第43题（单项选择题）（每题1.00分）

代表建筑企业对外进行谈判的人员。除具有必备的相关专业知识以外，还必须具有相关

法律知识的储备。这是进行合同谈判人员应具备的（）。

A.基本素养

B.最基本的条件

C.前提条件

D.知识体系

正确答案：B,

第44题（单项选择题）（每题1.00分）

谈判者在谈判之初会有意识地向对方提出苛刻的条件，使对方会过高地估计本方的谈判

底线，从而在谈判中更多作出让步，这种谈判技巧称为（）。

A.避实就虚

B.不平衡报价

C.高起点战略

D.先发制人战略

正确答案：C,

第45题（单项选择题）（每题1.00分）

无处分权人处分他人财产，与相对人订立的合同属于（）。

A.无效合同

B.效力待定合同

C.可撤销合同

D.可变更合同

正确答案：B,

第46题（单项选择题）（每题1.00分）

《建设工程质量管理条例》所规定的建设工程保修期，自（）之日起计算。

A.竣工决算

B.交付使用

C.竣工验收合格

D.产品销售

正确答案：C,

第47题（单项选择题）（每题1.00分）

我国《合同法》规定的法定免责事由为（）。

A.对方破产

B.遭遇季节性连续降雨天气而导致停工

C.不可抗力

D.造成对方财产损失但是没有造成人身伤害的

正确答案：C,

第48题（单项选择题）（每题1.00分）

按索赔程序，工程中索赔事件发生后，承包商应在（）天内向工程师发出索赔意向通知。

A.7

B.28

C.30

D.42

正确答案：B,

第49题（单项选择题）（每题1.00分）

下列关于索赔程序的说法中，不正确的是（）。

A.索赔事件发生后，承包人应当立即向工程师递交索赔意向通知

B.承包人如果未能在规定的时间内提出索赔意向和索赔报告，则失去了对该项事件取得

赔偿的索赔权利

C.承包人发出索赔意向通知后，可以在工程师指示的其他合理时间内再报送正式索赔报

告

D.工程师在索赔事件发生后，有不立即处理该项索赔的权力

正确答案：A,

第50题（单项选择题）（每题1.00分）

下列关于索赔处理的说法中，不正确的是（）。

A.工程师在收到承包人递交的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作出进一步要

求的，视为该索赔已经认可

B.通常，工程师对索赔的处理决定不是终局的，对发包人和承包人都不具有强制的约束

力

C.当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准

D.承包人如果不同意最终的索赔处理决定，诉讼解决是最理想的方式

正确答案：D,

第51题（多项选择题）（每题2.00分）

订立合同应遵循的基本原则包括（）。

A.合同当事人法律地位平等原则

B.自愿原则

C.公开原则

D.诚实信用原则

E.合法原则

正确答案：A,B,D,E,

第52题（多项选择题）（每题2.00分）

建设工程施工合同的特点有（）。

A.合同标的的特殊性

B.合同履行期限的长期性

C.合同风险较大

D.合同内容简单

E.建设工程施工合同涉及面广

正确答案：A,B,C,E,

第53题（多项选择题）（每题2.00分）

下列关于施工索赔的说法中，正确的有（）。

A.索赔具有双向性

B.合同双方在索赔中的地位是相同的

C.承包商向业主索赔的范围非常广泛

D.承包商既可以索赔费用，也可以索赔工期

E.索赔其实是一种无中生有的行为，目的是为了使自己的利益最大化

正确答案：A,C,D,

第54题（多项选择题）（每题2.00分）

引起索赔的原因非常多且复杂，主要原因包括()。

A.工程项目的特殊性

B.工程项目内外部环境的复杂性和多样性

C.参与工程建设主体的多元性

D.工程合同的复杂性及容易出错性

E.工程合同审查的复杂性

正确答案：A,B,C,D,

第55题(多项选择题)(每题2.00分)

以下各类索赔中，属于按索赔的处理方式分类的是()

A.单项索赔

B.综合索赔

C.合同中明示的索赔

D.合同中默示的索赔

E.道义索赔

正确答案：A,B,

第56题（单项选择题）（每题1.00分）

（2008年）招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件的行为

属于（）。

A.要约

B.要约邀请

C.承诺

D.邀请

正确答案：B,

第57题（单项选择题）（每题1.00分）

（2008年）《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的屋面防水工

程最低保修期限是（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案：D,

第58题（单项选择题）（每题1.00分）

（2008年）承包人的某些索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字依据。

但可以根据该合同某些条款的含义，推论出承包人有索赔权，这种索赔被称为（）。

A.合同中的明示索赔

B.综合索赔

C.合同中的默示索赔

D.双向索赔

正确答案：C,

第59题（单项选择题）（每题1.00分）

（2008年）按我国《建设工程施工合同（示范文本）》的约定，工程师在收到承包人送交的

索赔报告和有关资料后，应于0天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案：D,

第60题（单项选择题）（每题1.00分）

（2009年）谈判者在充分分析形势作出正确判断的同时，利用对方弱点让其妥协，并规

避己方弱点的谈判技巧称为（）。

A.先发制人

B.不平衡战略

C.避实就虚

D.高起点战略

正确答案：C,

第61题（单项选择题）（每题1.00分）

（2009年）损害国家利益的合同应认定为（）。

A.可变更合同

B.无效合同

C.可撤销合同

D.效力待定合同

正确答案：B,

第62题（单项选择题）（每题1.00分）

（2009年）根据《建设工程质量管理条例》，供热系统的最低保修期为（）。

A.2个采暖期

B.1个采暖期

C.3个采暖期

D.合同规定的采暖期

正确答案：A,

第63题（单项选择题）（每题1.00分）

（2009年）由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程，造成工期延长和

费用增加时，承包人提出索赔属于0。

A.默示索赔

B.反索赔

C.综合索赔

D.工程变更索赔

正确答案：D,

第64题（单项选择题）（每题1.00分）

（2010年）下列管理制度中，不属于建筑企业科学、合理的合同管理制度的是（）。

A.建筑工程合同进度管理制度

B.建筑企业内部合同预签制度

C.合同管理目标制度

D.合同统计考核制度

正确答案：A,

第65题（单项选择题）（每题1.00分）

（20.10年）根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，房间和外墙面防渗漏的

最低保修期为（）年。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：D,

第66题（单项选择题）（每题1.00分）

（2010年）根据《建设工程质量管理条例》，下列工程中，在正常使用条件下最低保修期

限为2年的是（）。

A.屋面防水

B.基础设施

C.装修工程

D.供热系统

正确答案：C,

第67题（单项选择题）（每题1.00分）

（2010年）下列索赔类别中，属于按索赔事件性质分类的是（）。

A.承包商与业主间的索赔

B.承包商向保险公司的索赔

C.合同终止的索赔

D.费用索赔

正确答案：C,

第68题（多项选择题）（每题2.00分）

（2008年）根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，竣工验收要由建设单位组织（）

进行。

A.勘察单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

E.工程质量监督部门

正确答案：A,B,C,D,

第69题（多项选择题）（每题2.00分）

（2008年）在实践中，施工合同中关于（）方面的条款是合同的最重要条款。

A.环境

B.工期

C.造价

D.安全

E质量

正确答案：B,C,E,

第70题（多项选择题）（每题2.00分）

（2009年）根据《建设工程质量管理条例》，下列工程中，在正常使用的条件下，最低保

修期限为5年的有（）。

A.屋面防水

B.给排水管道

C.外墙的防渗漏

D.电气管线

E.供冷系统

正确答案：A.C,

第71题（单项选择题）（每题1.00分）

（2008年）业主进行工程建设花费的全部固定资产投资被称为（）。

A.建筑安装工程造价

B.建设项目总投资

C.建设工程造价

D.建筑产品价格

正确答案：C,

第72题（单项选择题）（每题1.00分）

（2008年）下列进口设备交货方式中，买方风险最大的是（）。

A.内陆交货方式

B.装运港交货方式

C.目的地交货方式

D.抵达港交货方式

正确答案：A,

第73题（单项选择题）（每题1.00分）

（2008年）下列各种费用中，属于工程建设其他费用的是（）。

A.设备购置费

B.间接费

C.土地使用费

D.直接费

正确答案：C,

第74题（单项选择题）（每题1.00分）

（2008年）《建设工程工程量清单计价规范》中，分部分项工程量清单项目设置的原则是

（）o

A.形成工程实体

B.项目的独立性

C.与定额相一致

D.项目的单一性

正确答案：A,

第75题（单项选择题）（每题1.00分）

（2008年）按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，项目编码分五级设置。第一级编

码为03,是指（）。

A.建筑工程

B.安装工程

C.市政工程

D.装饰装修工程

正确答案：B,

第76题（单项选择题）（每题1.00分）

（2008年）按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，下列费用中应列入其他项目清单

的是0。

A.预备费

B.规费

C.企业管理费

D.预留金

正确答案：D,

第77题（单项选择题乂每题1.00分）

（2009年）下列投资和费用构成项目中，属于建设项目总投资中的建设投资的是（）。

A.流动资金投资

B.建设期利息

C.经营成本

D.预备费

正确答案：D,

第78题（单项选择题）（每题1.00分）

（2009年）某建设项目从美国进口的设备重100吨，装运港船上交货价为1000万美元，

海运费为300美元/吨，海运保险费为2万美元，美元兑人民币汇率按1:7计算。该设备的

到岸价格为人民币（）万元。

A.7000

B.7014

C.7021

D.7035

正确答案：D,

第79题（单项选择题）（每题1.00分）

（2009年）下列费用中，属于建筑安装工程措施费的是（）。

A.工会经费

B.脚手架费

C.施工机械使用费

D.工程排污费

正确答案：B,

第80题（单项选择题）（每题1.00分）

（2009年）根据《建设工程工程量清单计价规范》下列关于分部分项工程量清单的说法，

正确的是（）。

A.分部分项工程量清单的项目编码应采用9位阿拉伯数字表示

B.同一招标工程的项目编码不得有重复

C.分部分项工程量清单的项目名称可由编制者根据需要自行拟定

D.分部分项工程量清单中所列工程量的有效位数均应保留小数点两位

正确答案：B,

第81题（单项选择题）（每题1.00分）

（2009年）暂列金额是指招标人在工程量清单中暂列并包括在合同价款中的款项，在工

程量清单中应列入（）。

A.措施项目清单

B.分部分项工程量清单

C.规费项目清单

D.其他项目清单

正确答案：D,

第82题（单项选择题）（每题1.00分）

（2009年）概算定额的项目划分对象是（）。

A.分部分项工程

B.扩大分部分项工程

C.单位工程

D.扩大单位工程

正确答案：B,

第83题（单项选择题）（每题1.00分）

（2009年）按照形成资产法，建设投资应包括固定资产费用、无形资产费用、其他资产费

用和（）。

A.财务费用

B.流动资产费用

C.预备费

D.工程赞川

正确答案：C,

第84题（单项选择题）（每题1.00分）

（2010年）有效控制工程造价应遵循（）的原贝L

A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制

B.工程造价最优化

C.以经济分析为主

D.以技术分析为主

正确答案：A,

第85题（单项选择题）（每题1.00分）

（2010年）下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（）。

A.联合试运转费

B.措施费

C.土地使用费

D.职工教育经费

正确答案：B,

第86题（单项选择题）（每题1.00分）

（2010年）某建筑企业纳税地点位于市区，其承揽的一项工程的直接费、间接费和利润

之和为1000万元，则应纳入该工程造价的税金为（）万元。

A.30.0

B.32.2

C.33.5

D.34.1

正确答案：D,

第87题（单项选择题）（每题1.00分）

（2010年）某建设工程建设期为2年，第一年向银行贷款400万元，年贷款利率为5%o

假设贷款在第一年分次均衡发放，则该项目建设期贷款利息为（）万元。

A.20.5

B.30.5

C.40.0

D.41.0

正确答案：B,

第88题（单项选择题）（每题1.00分）

（2010年）关于工程量清单的说法，正确的是（）。

A.采取工程量清单招标时，必须将工程量清单作为招标文件的组成部分

B.工程量清单必须由投标人编制

C.工程量清单必须由招标人编制

D.工程量清单必须委托有资质的工程造价咨询人编制

正确答案：A,

第89题（单项选择题）（每题1.00分）

（2010年）措施项目是指为完成工程项目施工、发生于该工程施工准备和施工过程中的（）

项目。

A.工程暂列

B.工程实体

C.非工程实体

D.分部分项工程

正确答案：C,

第90题（单项选择题）（每题1.00分）

（2010年）按照形成资产法，建