工程施工合同范本样例

工程施工合同范本样例甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程范围：________________1.4工程内容：________________1.5工程面积：________________1.6工程期限：____年____月____日至____年____月____日二、工程价款2.1工程总价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元2.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同总价款的____%；（3）工程竣工合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%；（4）工程竣工合格满____年后，甲方支付乙方合同总价款的____%。三、工程质量和验收3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，并确保工程质量符合国家相关标准和规定。3.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到竣工资料后____日内组织验收。3.3验收合格后，甲乙双方应签署工程验收报告，并办理相关手续。四、工程变更和调整4.1在施工过程中，如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方，并由甲乙双方协商确定变更内容、费用和工期。4.2乙方在施工过程中，如遇到特殊情况需对工程进行变更，应立即通知甲方，并由甲乙双方协商确定变更内容、费用和工期。五、违约责任5.1甲方未按合同约定支付工程款项的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的____%作为违约金。5.2乙方未按合同约定完成工程的，每逾期一日，应向甲方支付逾期完工金额的____%作为违约金。六、争议解决6.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________请注意，以上合同范本仅供参考，具体合同内容需根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同内容的合法性和有效性。2024带目录带附件详细版-工程施工合同范本样例目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、工程价款及支付方式四、工程质量和验收五、工程变更和调整六、违约责任七、争议解决八、其他约定九、附件甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________一、合同双方基本信息甲方（委托方）：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________二、工程概况2.1工程名称：________________2.2工程地点：________________2.3工程范围：________________2.4工程内容：________________2.5工程面积：________________2.6工程期限：____年____月____日至____年____月____日三、工程价款及支付方式3.1工程总价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元3.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同总价款的____%；（3）工程竣工合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%；（4）工程竣工合格满____年后，甲方支付乙方合同总价款的____%。四、工程质量和验收4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，并确保工程质量符合国家相关标准和规定。4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到竣工资料后____日内组织验收。4.3验收合格后，甲乙双方应签署工程验收报告，并办理相关手续。五、工程变更和调整5.1在施工过程中，如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方，并由甲乙双方协商确定变更内容、费用和工期。5.2乙方在施工过程中，如遇到特殊情况需对工程进行变更，应立即通知甲方，并由甲乙双方协商确定变更内容、费用和工期。六、违约责任6.1甲方未按合同约定支付工程款项的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的____%作为违约金。6.2乙方未按合同约定完成工程的，每逾期一日，应向甲方支付逾期完工金额的____%作为违约金。七、争议解决7.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。九、附件（此处可附上施工图纸、技术规范、施工方案等相关文件）甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________请注意，以上合同范本仅供参考，具体合同内容需根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同内容的合法性和有效性。附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.施工方案4.竣工资料5.工程验收报告法律名词及解释：1.合同法：指中华人民共和国合同法，规定了合同的订立、履行、变更、解除以及违约责任等方面的法律规则。2.违约金：指当一方违反合同约定时，应向另一方支付的一定金额作为违约责任。3.诉讼：指当合同纠纷无法通过协商解决时，可以通过法院提起诉讼，由法院进行判决。4.补充协议：指在合同履行过程中，双方可以另行签订的协议，用于约定未尽事宜或对原合同内容进行修改或补充。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工程变更：在施工过程中，可能会出现甲方要求变更工程内容、设计或施工方案等情况，此时应及时协商确定变更内容、费用和工期，并签订补充协议。2.工程质量和验收：确保乙方按照施工图纸和技术规范进行施工，并在工程竣工后及时提交竣工资料。甲方应在规定时间内组织验收，并签署工程验收报告。3.支付款项：甲方应按照合同约定的付款方式和时间进行支付，避免逾期付款。乙方也应按照约定的工程进度和质量要求完成工程，以免承担违约金责任。4.纠纷解决：在合同履行过程中，如发生纠纷，应尽量通过友好协商解决。如协商不成，可根据合同约定向法院提起诉讼。解决办法：1.对于工程变更，应及时与对方进行沟通和协商，明确变更内容、费用和工期，并签订书面补充协议，以确保双方权益。2.对于工程质量和验收，应严格按照施工图纸和技术规范进行施工，并在工程竣工后及时提交完整的竣工资料。甲方应在规定时间内组织验收，并签署工程验收报告。3.对于支付款项，甲方应按照合同约定的付款方式和时间进行支付，乙方也应按照约定的工程进度和