监理工程师之土木建筑目标控制能力测试精华B卷附答案

监理工程师之土木建筑目标控制能力测试精华B卷附答案

单选题（共100题）1、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】A2、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C3、工程施工中，因施工承包单位原因造成实际进度拖后而需要调整施工进度计划时，监理工程师批准施工承包单位调整的施工进度计划，意味着监理工程师的行为是（）。A.解除了施工承包单位的责任B.认可施工进度计划的合理性C.批准了工程延期D.同意延长合同工期【答案】B4、监理单位质量管理体系内部审核时，正式运行阶段，重点在（）。A.符合性B.适用性C.系统性D.可操作性【答案】A5、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。A.主要工种B.施工工艺C.施工特点D.设备类别【答案】C6、工程设计质量管理的主要工作内容不包括下列（）。A.设计单位选择B.起草设计任务书C.起草设计合同D.起草投资方案【答案】D7、《中华人民共和国合同法》规定了无效合同的一些条件，下列中哪几条符合《合同法》的规定？()①违反法律和行政法规的合同；②采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同；③代理人签订的合同；④违反国家利益或社会公共利益的经济合同A.①②③B.②③④C.①②③④D.①②④【答案】D8、下列无柱雨棚建筑面积计算正确的是（）。A.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度小于2.1m的，不计入建筑面积B.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积计入建筑面积C.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积的1/2计入建筑面积D.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，按雨篷栏板的内净面积计算雨篷的建筑面积【答案】A9、在建设工程进度计划执行过程中，出现进度偏差后进行进度调整，分析进度偏差对后续工作和总工期的影响的前一个步骤是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响C.确定后续工作和总工期的限制条件D.采取措施调整进度计划【答案】A10、流水强度是指某专业工作队在()A.一个施工段上所完成的工程量B.单位时间内所完成的工程量C.一个施工段上所需资源的数量D.单位时间内所需某种资源的数量【答案】B11、在建设工程项目总投资组成中的基本预备费主要是为（）而预留的。A.建设期内材料价格上涨增加的费用B.因施工质量不合格返工增加的费用C.设计变更增加工程量的费用D.因业主方拖欠工程款增加的承包商贷款利息【答案】C12、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。A.71.21B.78.31C.78.83D.86.14【答案】D13、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理工程师函D.整改通知单【答案】B14、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是()A.不改变工作之间的先后顺序关系B.缩短非关键线路上工作的持续时间C.压缩费用增加量最大的关键工作D.不改变原有计划的关键线路【答案】A15、采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（）。A.实物工程量变化B.工程单价变化C.工期延误D.工程范围变更【答案】D16、建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件B.考察投标单位并作出考察结论C.确定投标单位初选名单D.确定设备采购合同条款【答案】A17、某项目的固定资产投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】D18、在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（），且不应少于5根。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】D19、当高强度螺栓连接副保管时间超过（）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。A.3B.6C.8D.9【答案】B20、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（），并协助承包单位修改。A.向承包单位提出书面修改意见B.向建设单位发出工作联系单C.向承包单位发出整改联系单D.向承包单位发出停工令【答案】A21、根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（）。A.建矿费用B.勘测费用C.场地费用D.海洋保险费【答案】C22、工程项目竣工后，()应及时组织有关单位进行施工验收。A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位【答案】C23、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1800m3；该项目的招标控制价综合单价为380元/m3，投标报价的综合单价为450元/m3，投标报价浮动率为5％，则该清单工程费用应为（）元。A.840000B.809025C.856000D.855500【答案】B24、下列无柱雨棚建筑面积计算正确的是（）。A.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度小于2.1m的，不计入建筑面积B.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积计入建筑面积C.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积的1/2计入建筑面积D.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，按雨篷栏板的内净面积计算雨篷的建筑面积【答案】A25、下列关于质量保修的说法，正确的是（）。A.保修期自投入使用之日起计算B.房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，房屋所有者应向原建设单位发出保修通知C.如果施工单位不按工程质量保修书约定保修的，建设单位可以另行委托其他单位保修D.保修费用均由原施工单位承担【答案】C26、某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。施工期间，项目所在地省级造价管理机构发布了工人工资指导价上调10%的通知并即时生效，该工程在颁布通知当月完成的合同价款为300万元，其中人工费为60万元（已知该人工费单价比发布的指导价高出30%），则该工程当月人工费结算的做法是（）。A.不予上调B.按照通知要求上调10%C.由总监理工程师确定新的单价D.由发承包双方协商后适当调整【答案】A27、对承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应()A.提出担保要求B.进行实地考察C.提供试验计划D.规定试验设备【答案】B28、（2020年真题）民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】A29、关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】A30、卓越绩效模式强调以()的观点来管理整个组织及其关键过程。A.系统B.创新C.改进D.合作【答案】A31、某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为420元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为450元/m3和4800m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的进度绩效指数（SPI）为（）。A.1.07B.1.6C.0.93D.1.05【答案】B32、（2021年真题）按费用构成要素划分，下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴【答案】C33、根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。A.完成后的实际值B.形成工程实体的净值C.定额工程量数量D.对应的施工方案数量【答案】B34、尽可能地利用工作面进行施工，各工作队能够连续施工的施工方式是（）。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】D35、当碰撞检测报告作为交付物时，应包含下列内容()。A.项目工程阶段B.交付物碰撞检测结果，对于未解决的碰撞发生点，交付方应说明未解决的理由C.碰撞检测人，使用的软件及其版本和检测日期D.碰撞检测范围E.碰撞检测规则和容错程度【答案】B36、对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时最适用的工程质量事故处理方案的辅助方法是()。A.定期观测B.试验验证C.方案比较D.专家论证【答案】D37、除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（）。A.10%B.15%C.20%D.50%【答案】C38、（2021年真题）建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.敏捷作业B.关键路径C.精益作业D.快速路径【答案】D39、（2020年真题）可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】D40、按承包能力，施工承包企业可划分为总承包、专业承包、劳务分包三个序列，其中专业承包资质按类别又分为()A.特级、一级、二级、三级B.一级、二级C.甲级、乙级、丙级D.一级、二级、三级【答案】D41、根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011，某工程柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计高两个等级，应在交界区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度等级构件边缘不应小于（）。A.0.5mB.1.0mC.1.2mD.1.5m【答案】A42、实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向（）负责。A.总承包单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位【答案】A43、法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有(）的性质。A.一般裁定B.权威裁定C.最终裁定D.最高裁定【答案】C44、关于设计概算编制的说法，正确的是（）。A.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑后续价格变动B.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑施工条件影响C.应按编制时项目所在地的价格水平编制，还应按项目合理工期预测建设期价格水平D.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑建设项目的实际投资【答案】C45、项目监理机构应审核施工单位编制的吊装方案，提出审查意见，经（）签认后实施。A.建设单位B.施工单位项目负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C46、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。A.类似工程业绩B.质量管理体系文件C.经营收入情况D.人员持证上岗情况【答案】A47、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.308.00B.309.49C.310.00D.327.00【答案】B48、下列关于BIM在项目管理中的应用说法错误的是()。A.在项目实施过程中，各利益相关方既是项目管理的主体，同时也是B.IM技术的应用主体B施工单位是建设工程生产过程的总集成者C.业主单位的项目管理是所有各利益相关方中唯一涵盖建筑全生命周期各阶段的项目管理D.在施工管理阶段，业主单位更多的是施工阶段的风险控制，包含安全风险、进度风险、质量风险和投资风险等【答案】B49、下列应由施工项目经理部盖章，项目技术负责人签字的报审（报验）表的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.工程材料.构配件.设备报审表D.试验室报审表【答案】B50、项目融资属于“非公司负债型融资”，其含义是指（）。A.项目借款不会影响项目投资人（借款人）的利润和收益水平B.项目借款可以不在项目投资人（借款人）的资产负债表中体现C.项目投资人（借款人）在短期内不需要偿还借款D.项目借款的法律责任应当由借款人法人代表而不是项目公司承担【答案】B51、建设工程采用平行施工组织方式的特点是（）。A.能够均匀使用施工资源B.单位时间内投入的资源量较少C.专业工作队能够连续施工D.能够充分利用工作面进行施工【答案】D52、某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家政策发生变化，由此引起的合同价款调整应遵循的原则是（）。A.调增的不予调整，调减的予以调整B.调增和调减均予以调整C.调增和调减均不予调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】A53、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第天，其持续时间为5天，工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）天。A.4B.7C.11D.15【答案】A54、对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，（）组织，（）主持。A.监理机构，建设单位B.施工单位，总监理工程师C.施工单位，建设单位D.监理机构，施工单位【答案】A55、在建设工程进度控制计划体系中，投资计划年度分配表在工程项目中的作用是（）。A.以便各部门按统一口径确定工程项目控制投资和进行管理B.以便预测各个年度的投资规模C.明确各个项目的按期投产D.以便分年度计划【答案】B56、我国刑事审判模式沿着控辩式庭审方式改革取得了新的进展，并反映在刑事诉讼法的修订之中。下列哪一选项没有体现出改革的内涵要求和进展动态？A.完善了回避制度，辩护人有权申请回避及复议B.建立公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担的规则C.扩大简易程序的适用范围D.辩护人有权申请法庭通知有专门知识的人出庭就鉴定人作出的鉴定意见提出意见【答案】C57、（2020年真题）可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。A.各专业施工进度控制时间分界点B.工程施工承发包模式及其合同结构C.施工进度计划的工作分解结构D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】D58、下列属于编制施工总进度计划的工作内容的是（）。A.确定施工场地范围B.确定各单位工程的施工期限C.计算劳动量和机械台班数D.确定各分部分项工程的相互搭接关系【答案】B59、防水混凝土的水胶比不大于()。A.0.40B.0.50C.0.60D.0.65【答案】B60、采用单位实物工程量的投资乘以实物工程总量估算建筑工程费的方法属于（）。A.单位生产能力估算法B.指标估算法C.生产能力指数法D.比例估算法【答案】B61、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查【答案】A62、经济分析有也称国民经济分析，对于非营利性项目，主要分析投资效果以及（）分析，提出项目持续运行的条件。A.财务生存能力B.财务可持续性C.偿债能力D.财务盈利能力【答案】B63、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1200m3；该项目的招标控制价的综合单价600元/m3，投标报价的综合单价为420元/m3，投标报价浮动率为5%，则其清单工程费用应为（）万元。A.58.14B.50.4C.60D.63【答案】A64、某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是（）。A.报送项目监理机构审批同意后方可实施B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批【答案】B65、大理石(或花岗石)块材面层施工时，下列哪条是不正确的？()A.铺设前应将板材浸湿、晾干B.控制块材面层的缝格平直，5m线内的偏差不大于2mmC.板块间隙宽度不大于2mmD.如发现块材有裂缝、掉角、翘曲要剔除【答案】C66、某新建设项目建筑面积5000m2，按概算指标和地区材料预算单价等算出一般土建工程单位造价为1200元（其中，人、料、机费用1000元，综合费率20%）。但新建项目的设计资料与概算指标相比，其结构中有部分变更：设计资料中外墙1砖厚，预算单价200元/m3，而概算指标中外墙1砖厚，预算单价180元/m3，设计资料中每100m2建筑面积含外墙62m3，而概算指标中含47m3，其余条件均不考虑，则调整后的一般土建工程概算单价为（）元/m2。A.1152.72B.1203.60C.1487.28D.1247.28【答案】D67、关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是（）。A.项目资本金是由投资者实缴的出资额B.负债后于项目资本金受偿C.投资者可以转让其出资D.各种经营性项目不实行资本金制度【答案】C68、根据计量规范规定，不宜计量的措施项目费的通用计算方法是（）。A.∑（措施项目工程量×措施项目综合单价）B.∑（计算基数×相应费率）C.∑（措施项目工程量×措施项目综合单价）+∑（单项措施费）D.∑（措施项目项数×综合单价）【答案】B69、危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由（）共同审核签字并加盖单位公章。A.分包单位技术负责人及总包单位项目经理B.总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人C.总承包单位技术负责人及总监理工程师D.分包单位技术负责人及总监理工程师【答案】B70、下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（）。A.利息备付率B.资产负债率C.净现值率D.静态投资回收期【答案】D71、采购过程中的质量控制主要是采购方案的审查及其工作计划中质量要求的确定。设备安装单位直接从市场上采购设备时，采购方案最终应获得（）的批准。A.设计单位现场代表B.总承包单位C.监理单位总监理工程师D.建设单位【答案】D72、在工程保修阶段，（）应对工程质量缺陷原因进行调查，组织相关单位对于质量缺陷责任归属进行界定。A.建设单位B.质检机构C.施工单位D.监理单位【答案】D73、某进口设备，按人民币计算的离岸价为4000万元，国外运费320万元，国外运输保险费18万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。A.4000B.4320C.4338D.4356【答案】C74、竣工决算是指建设工程从()到竣工所发生的所有实际支出。A.筹建B.可行性研究C.初步设计D.开工【答案】A75、关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款在建设期内分年均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】A76、（）是指建设工程涉及范围内的建筑物、构筑物、场地平整、道路、室外管道铺设、大型土石方工程费用等。A.建筑安装工程费B.建筑工程费C.安装工程费D.基本预备费【答案】B77、搭设高度（）m及以上的落地式钢管脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程。A.12B.20C.24D.32【答案】C78、下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】A79、关于实际进度监测与调整的系统过程，下列说法有误的是（）。A.现场实地检查工程进展情况是为了收集进度报表资料B.进度控制的效果与收集数据资料的时间间隔有关C.实际进度数据的加工处理是为了形成与计划进度具有可比性的数据D.进度调整措施应以后续工作和总工期的限制条件为依据【答案】A80、下列影响建设工程进度的情况中，属于社会环境原因的是（）。A.合同签订时遗漏条款、表达失当B.节假日交通、市容整顿的限制C.资金短缺D.不合理的施工方案【答案】B81、关于建设单位的发包，下列说法错误的是（）。A.建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位B.不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位C.不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包D.建设单位要求承包单位选择指定的分包单位【答案】D82、（）是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的管理体系。A.工程质量管理体系B.ISO质量管理体系C.工程项目质量控制系统D.质量目标控制体系【答案】A83、竣工预验收合格后，由施工单位向（）提交工程竣工报告和完整的质量控制资料，申请组织工程竣工验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.质量监督机构【答案】A84、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。A.建设单位B.设计单位C.项目监理机构D.施工单位【答案】B85、室外工程可根据（）划分为子单位工程。A.施工工序B.建筑设计分区C.专业类别和工程规模D.使用功能的差异【答案】C86、根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比例不应大于（）。A.1.30B.1.35C.1.40D.1.45【答案】A87、某分项工程合同价为6万元，采用价格指数进行价格调整，可调值部分占合同总价的70%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为（）万元。A.4.83B.6.05C.6.63D.6.90【答案】B88、关于内部收益率指标的说法，错误的是（）。A.内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况B.内部收益率指标不需要事先确定一个基准收益率C.内部收益率指标不能直接衡量项目未回收投资的收益率D.对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的【答案】C89、在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的（）。A.总时距B.持续时间C.间歇时间D.总时差【答案】D90、某项目，有甲、乙、丙、丁四个设计方案，通过专业人员测算和分析，四个方案功能得分和单方造价如下表所示。按照价值工程原理，应选择实施的方案是()＜br>A.甲方案，因为其价值系数最高B.乙方案，因为其价值系数最低C.丙方案，因为其功能得分最高D.丁方案，因为其功能得分最低【答案】A91、在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】B92、第二审法院对上诉进行审理后，应当撤销原判，发回重审的情形有：A.第一审法院对于张三（17岁）故意杀人案件进行了公开审理B.第一审法院对于王某（16岁）故意杀人案，判处了死刑C.第一审法院对于李四绑架后杀害人质一案审理中，李四没有辩护人为其辩护D.马六抢劫案，第二审法院认为其事实不清，证据不足的【答案】A93、监理工程师在勘察阶段质量控制最重要的工作是（）。A.协助建设单位优选勘察单位B.审查勘察成果C.审核勘察单位提交的勘察工作方案D.控制勘察现场作业【答案】B94、组织流水施工时，建造类施工过程是指（）。A.将建筑材料、各类构配件、成品、制品和设备等运到工地仓库或施工现场使用地点的施工过程B.在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工，最终形成建筑产品的施工过程C.为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程D.为了满足人民的各种社会需求而形成的施工过程【答案】B95、（2020年真题）某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.89B.0.96C.1.04D.1.12【答案】A96、投标文件中已标明价格，经算数性错误修正（如有），且承包人已确认的工程量清单，称为（）。A.分部分项工程量清单B.招标工程量清单C.工程量清单计价表D.已标价工程量清单【答案】D97、招标人在工程量清单中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是()。A.暂估价B.暂列金额C.总承包服务费D.工程税金【答案】A98、下列建设工程进度计划体系中，明确各种设计文件、主要设备、施工单位、水电路日期的是（）。A.工程项目一览表B.工程项目总进度计划C.投资计划年度分配表D.工程项目进度平衡表【答案】D99、按建设工程特点的不同，定额可分为()等。A.行业定额和企业定额B.人工消耗定额和材料消耗定额C.建筑工程定额和安装工程定额D.预算定额和概算定额【答案】C100、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.资产负债率C.利息备付率D.内部收益率【答案】D多选题（共40题）1、根据《建设工程施工质量验收统一标准》，参加节能分部工程质量验收的人员有（）。A.施工单位项目负责人B.勘察单位项目负责人C.总监理工程师D.设计单位项目负责人E.施工单位技术负责人【答案】ACD2、监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审查的内容有（）。A.采购内容和范围B.设备质量标准C.设备供货厂商资质D.设备检查及验收程序E.保证设备质量的措施【答案】ABD3、项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有（）。A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认C.施工单位的管理及施工人员是否已到位D.施工机械是否已具备使用条件E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立【答案】BCD4、建设工程各计划期物资需求量的编制方式有（）。A.因素分析法B.强制确定法C.计算法D.评分法E.卡段法【答案】C5、根据评价时间不同，项目后评价可以分为()。A.效益评价B.跟踪评价C.实施进度评价D.实施效果评价E.影响评价【答案】BD6、下列选项中属于常规模型族参数的是？()A.基于工作平面B.总是垂直C.加载时剪切的实心D.部件类型E.共享【答案】ABD7、为了有效地控制建设工程投资，从技术上采取措施包括（）。A.重视设计多方案选择B.严格审查监督初步设计C.明确投资控制者及其任务D.深入技术领域研究节约投资的可能性E.明确管理职能分工【答案】ABD8、质量评估报告应由（）审核签字后报建设单位。A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.监理单位技术负责人D.监理单位法定代表人E.监理单位质量部经理【答案】AC9、单位工程质量验收合格的规定，包括（）A.所含分部工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整C.所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能等检验资料应完整D.观感质量应符合要求E.所含分部工程的使用功能均应符合相关规范【答案】ABCD10、建设工程设计准备工作阶段主要包括（）。A.确定规划设计条件B.提供设计基础资料C.分析进度偏差影响D.选定设计单位、商签设计合同E.咨询设计审批【答案】ABD11、属于2015版ISO9000族标准中的核心标准的是（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9004D.ISO10001E.ISO10002【答案】ABC12、在项目实施阶段，项目总进度包括（）。A.设计前准备阶段的工作进度B.招标工作进度C.施工前准备工作进度D.工程施工和设备安装进度E.项目动用后的工作进度【答案】ABCD13、对进场的设备，专业监理工程师应会同（）等的有关人员进行开箱检验，检查其是否符合设计文件、合同文件和规范等所规定的要求。A.设备安装单位B.供货单位C.设计单位D.建设单位E.施工单位【答案】AB14、（2020年真题）与传统的抵押贷款方式相比，项目融资的特点有（）。A.有限追索B.融资成本低C.风险分担D.非公司负债型融资E.项目导向【答案】ACD15、工程价款的动态结算方法有()A.固定综合单价法B.按主材计算价差法C.调值公式法D.工料单价法E.竣工调价系数法【答案】BC16、下列哪些案件应当由人民检察院立案侦查?A.厚仁集团王某作为企业高管涉嫌职务侵占罪B.李某涉嫌非法拘禁罪C.孙某系甲省乙市海关科长，与走私集团通谋，利用职权走私国家禁止出口的文物，情节特别严重D.向某隐瞒境外存款案【答案】D17、关于吊顶的设备安装做法，下列哪项是错误的？（）A.筒灯可以固定在吊顶上B.轻型灯具可安装在主龙骨或附加龙骨上C.电扇宜固定在吊顶的主龙骨上D.吊顶内的风道、水管应吊挂在结构主体上【答案】C18、组织流水施工时，划分施工段的主要目的是（）。A.可增加更多的专业队B.缩短施工工艺与组织间歇时间C.有利于各专业队在各施工段组织流水施工D.有利于不同专业队同一时间内在各施工段平行施工E.充分利用工作面、避免窝工、有利于缩短工期【答案】BC19、下列公证员的做法不合法的是、()A.公证员王某想下海经商，所以决定辞去公证职务B.公证员谭某对于国家工作人员侵犯了他的合法权益的行为，提出了申诉C.公证员李某对于国家工作人员侵犯了他的合法权益的行为，提出了控告D.某公证机构主任对公证员陈某看不惯，决定对陈某进行免职【答案】D20、审核投标报价时，对分部分项工程综合单价的审核内容有（）。A.综合单价的确定依据是否正确B.清单中提供了暂估单价的材料是否按暂估的单价进入综合单价C.暂列金额是否按规定纳入综合单价D.单价中是否考虑了承包人应承担的风险费用E.总承包服务费的计算是否正确【答案】ABD21、（2018年真题）下列价值工程对象的选择方法中，属于非强制确定方法的有（）。A.应用数理统计分析的方法B.考虑各种因素凭借经验集体研究确定的方法C.以功能重要程度来选择的方法D.寻求价值较低对象的方法E.按某种费用对某项技术经济指标影响程度来选择的方法【答案】ABD22、下列有关工程暂停令的签发，表述正确的有（）。A.施工单位未经批准擅自施工的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令C.施工单位违反工程建设强制性标准的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令D.建设单位要求暂停施工的，总监理工程师应签发工程暂停令E.施工单位拒绝项目监理机构管理的，总监理工程师应签发工程暂停令【答案】ABC23、多级网络计划的编制原则包括（）。A.整体优化原则B.连续均衡原则C.多项搭接原则D.简明适用原则E.顶层设计原则【答案】ABD24、项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有（）。A.编审程序是否符合相关规定B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.资源供应计划是否满足工程施工需要D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准【答案】ACD25