监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟提分卷带答案

监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟提分卷带答案

单选题（共100题）1、对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由（）组织实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监理工程师或专业监理工程师【答案】B2、（2021年真题）某新建项目，建设期2年，计划银行贷款3000万元，第1年贷款1800万元，第2年贷款1200万元，年利率5%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.90.00B.167.25C.240.00D.244.50【答案】B3、发生工程质量缺陷后，要分析引起的原因，分析的基本步骤包括：①找出可能产生质量缺陷的所有因素；②进行细致的现场调查研究，了解引发缺陷的现象和特征；③收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料，分析所处各种条件和情况；④分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；⑤进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认。正确的排序为（）。A.②③①④⑤B.①②③④⑤C.②①③④⑤D.③②①⑤④【答案】A4、下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（）。A.总承包服务费B.工程排污费C.安全施工费D.文明施工费【答案】A5、当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数d，当（），判定为不合格批，拒绝该检验批。（c表示合格判定数）A.d＜cB.d＞cC.d=cD.d=r【答案】B6、关于设计概算编制的说法，正确的是（）。A.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑后续价格变动B.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑施工条件影响C.应按编制时项目所在地的价格水平编制，还应按项目合理工期预测建设期价格水平D.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑建设项目的实际投资【答案】C7、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随机抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋【答案】A8、房地产开发企业在领取营业执照后的多长时间内，应当到登记机关所茌地的县级以上地方人民政府规定的部门备案？()A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】B9、（2021年真题）民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（）。A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少D.全寿命周期的高性价比【答案】D10、（2018年真题）在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性【答案】B11、按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.1%B.3%C.5%D.6%【答案】B12、某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。A.返工处理B.不做处理C.试验检测D.限制使用【答案】B13、完成见证取样后，应在试样或其包装上作出标识、封志，标识和封志应由（）签字。A.见证取样的监理人员B.施工单位取样人员C.见证取样的监理人员和施工单位取样人员D.总监理工程师【答案】C14、工作A的工作持续时间为3天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时间分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。A.6B.3C.8D.12【答案】B15、在工程施工质量验收活动中，下列不属于电梯工程质量控制资料核查内容的是（）。A.工程定位测量、放线记录B.隐蔽工程验收记录C.施工记录D.接地、绝缘电阻试验记录【答案】A16、在工程质量控制中，监理机构应以（）为依据，客观、公平地处理质量问题。A.推断B.理论C.经验D.数据资料【答案】D17、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（）负责检查并做出检查结论。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.现场监理员D.施工单位质量负责人【答案】A18、某施工单位员工，在工伤阶段获得的工资，属于人工费中的（）。A.奖金B.津贴补贴C.特殊情况下支付的工资D.缴纳的保险费【答案】C19、FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是()A.工程施工已经全部完成B.承包商的工作使工程师满意C.工程进度符合工程师的要求D.变更项目已经工程师审核【答案】B20、水磨石地面面层的厚度在正常情况下宜为：()A.2～5mmB.5～12mmC.12～18mmD.18～25mm【答案】C21、单代号搭接网络计划中,关键线路是指（）的路线。A.自始至终由关键节点组成B.自始至终由关键工作组成C.相邻两项工作之间时间间隔为零D.相邻两项工作之间时距为零【答案】C22、下列费用中，属于规费的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.环境保护费B.文明施工费C.工程排污费D.安全施工费【答案】C23、下列关于城市轨道交通工程单位工程验收的内容和程序描述不正确的是（）。A.检查单位工程实体质量时涉及运营及使用功能的部位应全数检测B.检查施工单位自检报告及施工技术资料时包含主要产品的质量保证资料及合格报告C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律.法规和工程建设强制性标准的情况D.工程质量监督机构出具验收监督意见【答案】A24、下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是()。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期【答案】A25、因施工原因发生工程质量事故后，质量事故技术处理方案一般应经（）签认，并报建设单位批准。A.事故调查组建议的单位B.施工单位C.法定检测单位D.原设计单位【答案】D26、下列属于工程监理单位控制设备制造前的质量措施的是（）。A.加工作业条件的控制B.工序产品的检查与控制C.不合格零件的处置D.审查设备制造的工艺方案【答案】D27、某工程网络计划中，已知工作A的持续时间为10d,总时差和自由时差分别为4d和2d。检查中发现该工作实际持续时间为13d，则其对工程的影响是（）。A.既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行B.不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟1dC.使其紧后工作的最迟开始时间推迟4d，并使总工期延长2dD.使其紧后工作的最早开始时间推迟1d,并使总工期延长1d【答案】B28、建设工程多级网络计划系统的编制应采用（）的方法。A.自下向上、分级编制B.自顶向下、分级编制C.自顶向下、整体编制D.自下向上、整体编制【答案】B29、编制工程项目物资需求计划的关键是（）。A.确定需求品种B.确定需求时间C.确定需求规格D.确定需求量【答案】D30、有A，B两项连续工作其最早开始时间分别为4天和10天，持续时间分别为4天和5天，则A工作的自由时差是（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】A31、施工总承包单位应将所签订的分包协议副本报送()备案。A.建设单位B.建设单位代表C.监理工程师D.设计单位【答案】C32、（2021年真题）工程网络计划实施中，因实际进度拖后而需要通过压缩某些工作的持续时间来调整计划时，应选择（）的工作压缩其持续时间。A.持续时间最长B.自由时差最小C.总时差最小D.时间间隔最大【答案】C33、在质量记录资料的管理中，下列不属于工程材料质量记录的是（）。A.现场材料、设备存放与管理B.化学成分试验报告C.设备进场维修记录D.混凝土合格证【答案】A34、根据工程施工质量验收的基本规定，专项验收要求应符合（），包括分项工程及检验批的划分、抽样方案、验收方法、判定指标等内容。A.设计要求B.施工要求C.建设单位的要求D.监理单位的要求【答案】A35、在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.分项工程质量报验表D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】A36、（）是价值工程的核心。A.系统分析B.方法分析C.技术分析D.对产品进行功能分析【答案】D37、建设工程组织流水施工的特点是（）。A.没有充分利用工作面进行施工B.各工作队实现了连续施工C.单位时间内投入的资源量较少D.施工现场的组织管理比较复杂【答案】B38、ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的关键支柱是（）。A.管理体系的适时管理B.管理体系的行为到位C.管理行为标准化和执行标准的水平D.管理体系的识别能力【答案】C39、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的()A.质量证明文件B.采购合同C.设计要求文件D.考察报告【答案】A40、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。A.质量证明文件B.采购合同C.设计要求文件D.检查报告【答案】A41、某施工材料采购原价为190元/吨，运杂费为40元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，则该材料的单价为（）元/吨。A.234.28B.237.66C.239.20D.239.27【答案】D42、采用装运港船上交货价（FOB）进口设备时，卖方的责任是（）。A.承担货物装船后的一切费用和风险B.支付运费C.负责提供有关装运单据D.负责办理保险及支付保险费【答案】C43、下列关于箍筋的说法，正确的是（）。A.箍筋的末端应按设计要求做弯钩B.对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于180°D.圆形箍筋两末端均应做不小于90°的弯钩【答案】A44、在施工过程中，承包商遇到了“一个有经验的承包商无法合理预见的“地质条件变化，则承包商有权索赔（）。A.费用，但不包括工期和利润B.费用和利润、但不包括工期C.费用和工期，但不包括利润D.费用、工期和利润【答案】C45、质量缺陷处理完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的（）对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。A.工程停工回复单B.工程复工回复单C.监理通知回复单D.质量事故报告【答案】C46、在施工过程中，如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由（）提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。A.监理单位B.施工单位C.工程质量监督机构D.拟采用单位【答案】D47、下列属于民用建筑主体结构耐用年限分级区间的是（）。A.10～30年B.30～60年C.50～100年D.80年以上【答案】C48、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。A.承运单位的检查B.设备包装质量C.海关及保险手续D.运输安全措施【答案】B49、以下关于行政法规解释的说法，正确的是：A.行政法规条文本身需要进一步明确界限或者作出补充规定的，由国务院法制机构解释B.行政法规的效力高于行政法规解释的效力C.国务院各部门和省、自治区、直辖市人民政府可以向国务院提出行政法规解释要求D.对属于行政工作中具体应用行政法规的问题，省、自治区、直辖市人民政府法制机构可以请求国务院法制机构解释【答案】C50、在工程保修阶段，发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，监理单位应单独或通过建设单位向（）报告，并立即通知施工单位到达现场抢修。A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.政府管理部门D.安全监督部门【答案】C51、编制单位工程施工进度计划的步骤不包括（）。A.划分工作项目B.确定关键工作和里程碑C.确定施工顺序D.计算劳动量和机械台班数【答案】B52、提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.50B.100C.150D.200【答案】C53、关于妨害司法活动的犯罪，下列哪一选项是正确的？A.某旅馆负责人甲，在公安机关查处毒品犯罪活动时，为在宾馆房间吸毒的乙等人通风报信，情节严重的，成立窝藏、包庇罪B.甲明知乙盗窃了其他人的电脑，随后又从乙处将该电脑盗走的，甲成立盗窃罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的想象竞合犯C.甲知道乙目睹了丙杀人的事实，为使丙可能逃避处罚，甲将乙杀害的，甲成立故意杀人罪与妨害作证罪的想象竞合犯D.甲以暴力方法阻止翻译人、记录人从事翻译、记录的，成立妨害作证罪【答案】C54、关于质量管理体系的认证与认可的区别，下列说法错误的是（）。A.认可由第三方进行，认证是由授权的机构进行B.认证是书面保证，认可是正式承认C.认证是证明认证对象与认证所依据的标准符合性D.认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力【答案】A55、混凝土结构预埋螺栓检验时，外露长度允许偏差只允许有正偏差+10mm，不允许有负偏差，沿纵、横两个方向量测的中心线位置最大允许偏差为：()A.2mmB.3mmC.5mmD.10mm【答案】A56、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。A.6B.4C.12D.15【答案】B57、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。A.单位工程施工组织设计B.总进度纲要C.监理规划D.总进度规划【答案】B58、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取()，用于证明其质量符合要求。A.质量计划B.质量文件C.质量信息D.质量手册【答案】B59、生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为（）。A.工艺关系B.组织关系C.施工关系D.进度关系【答案】A60、工程网络计划优化的目的是寻求（）。A.最短工期条件下费用最少的计划安排B.工程总成本最低时的工期安排C.资源需用量最小时的工期安排D.工期固定前提下资源需用量最少的计划安排【答案】B61、在市场采购设备质量控制中，根据设计文件，对需要采购的设备应编制（），以及相应的备品配件表。A.采购设备表B.拟采购设备表C.采购计划D.设备供求调查【答案】B62、（2022年真题）编制建设工程物资供应计划时，首先应考虑的是（）的平衡。A.数量B.时间C.产销D.供需【答案】A63、工程的（）使得质量目标和水平具体化。A.设计B.施工C.决策D.可行性研究【答案】A64、（2022年真题）某具有常规现金流量的项目，折现率为9%时，项目财务净现值为120万元；折现率为11%A.IRR>10%，NPV＜0，项目不可行B.IRR>10%，NPV≥0，项目可行C.IRR＜10%，NPV＜0，项目不可行D.IRR＜10%，NPV≥0，项目可行【答案】C65、某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（）。A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格【答案】D66、在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应由（）及时签发（）。A.专业监理工程师或总监理工程师，监理通知单B.专业监理工程师，不合格项通知单C.总监理工程师，工程暂停令D.总监理工程师，隐蔽工程检查记录单【答案】A67、通过实际进度与计划进度的比较，发现进度偏差时，为了采取有效措施调整进度计划，首先应()。A.确定后续工作和总工期的限制条件B.分析产生进度偏差的原因C.分析进度偏差对后续工作的影响D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】B68、与横道计划相比，网络计划的主要特点包括()。A.形象、直观、易于编制B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确C.不能明确工程进度控制中的工作重点D.可以明确各项工作的机动时间【答案】D69、下列内容不属于投资估算编制的依据是（）。A.工程勘察与设计文件B.类似工程的技术经济指标C.工程所在地编制同期的人工、材料、机械台班定额价格D.政府有关部门发布的价格指数【答案】C70、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】A71、施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时（）并要求施工单位采取措施按相关程序进行处理。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知设计单位D.报告政府主管部门【答案】B72、下列选项中，不属于编写质量管理体系文件的主要工作的是（）。A.文件准备和企业调查B.调整方案C.编写质量手册D.编制必要的作业文件【答案】B73、在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）检测。A.平行B.巡视C.抽样D.见证取样【答案】D74、对于建设规模较小、资料不多的监理项目，可以结合工程实际，指定（）名受过资料管理业务培训，懂得资料管理的监理人员兼职完成资料管理工作。A.一B.两C.三D.四【答案】A75、施工进度计划经（）审核签认，并报建设单位批准后方可实施。A.业主代表B.技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C76、估算建设工程投资时，需要预留项目实施中可能发生，但难以预料的工程量增加的费用，该费用属于（）。A.建筑安装工程费B.勘察设计费C.基本预备费D.工程保险费【答案】C77、某建设项目的净现金流量如下表所示，则该项目的静态投资回收期为()年。A.3.33B.4.25C.4.33D.4.75【答案】B78、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），不能列入其他项目清单的是（）。A.专业工程暂估价B.计日工C.总承包服务费D.总承包人自行分包管理费【答案】D79、施工单位在自检的基础上，将分部工程报验表报送项目监理机构，由（）组织相关人员对分部工程进行验收，并签署验收意见。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理单位技术负责人D.施工单位技术负责人【答案】A80、大理石(或花岗石)块材面层施工时，下列哪条是不正确的？()A.铺设前应将板材浸湿、晾干B.控制块材面层的缝格平直，5m线内的偏差不大于2mmC.板块间隙宽度不大于2mmD.如发现块材有裂缝、掉角、翘曲要剔除【答案】C81、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以()为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A.基准单价B.投标报价C.定额单价D.招标控制价【答案】B82、在工程施工过程中，由于调查处理施工质量事故造成实际进度拖后，承包商接到监理工程师赶工令后采取赶工措施，由此增加的费用应该由()承担。A.业主B.监理单位C.业主和承包商D.承包商【答案】D83、物资需求计划编制中，确定建设工程各计划期需求量的主要依据是（）。A.年度施工进度计划B.分部分项工程作业计划C.物资储备计划D.施工总进度计划【答案】A84、水泥砂浆抹灰层应处于下列哪种条件下养护？()A.湿润条件B.自然干燥条件C.一定温度条件D.任意的自然条件【答案】A85、工程建设其他费用是指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备、工器具购置费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。下列费用中属于工程建设其他费用的是（）。A.预备费B.建设期利息C.设备及工器具购置费D.联合试运转费【答案】D86、（2020年真题）根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（）。A.强调以经营为中心B.强调以效益为中心C.强调大质量观D.强调企业责任【答案】C87、计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法正确的是（）。A.开始节点和完成节点均为关键节点的工作一定是关键工作B.以关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等C.两个关键节点之间的多项工作总时差均相等D.两个关键节点之间的多项工作自由时差均相等【答案】B88、在某工程双代号网络计划中，如果以某关键节点为完成节点的工作有3项，则该3项工作（）。A.全部为关键工作B.至少有一项为关键工作C.自由时差相等D.总时差相等【答案】B89、工程建设过程中，违背基本建设程序的事项有（）。A.无证设计B.转包、挂靠C.边设计、边施工D.擅自修改设计【答案】C90、法庭秩序，是指《人民法院法庭规则》所规定的，为保证法庭审理的正常进行，诉讼参与人、旁听人员应当遵守的纪律和规定，下面关于法庭秩序的说法错误的是：A.诉讼参与人、旁听人员均不得对庭审活动进行录音、录像、摄影，或者通过发送邮件、博客、微博客等方式传播庭审情况B.审判长对于诉讼参与人或者旁听人员扰乱违反法庭秩序的情节严重的行为，经院长批准后，可对其处1500元以下的罚款或者15日以下拘留C.担任辩护人、诉讼代理人的律师严重扰乱法庭秩序，被强行带出法庭或者被处以罚款、拘留的，人民法院应当通知其所在的律师协会，并可以建议依法给予相应处罚D.诉讼参与人、旁听人员对人民法院罚款、拘留的决定不服的，可以通过决定罚款、拘留的人民法院向上一级人民法院申请复议。复议期间，不停止决定的执行【答案】A91、下列参数中属于流水施工空间参数的是（）。A.工作面B.流水强度C.流水节拍D.施工过程【答案】A92、某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、87.5%和100%，则该预制构件的次要问题是（）。A.强度不足B.表面裂缝C.强度不足和表露裂缝D.蜂窝麻面和局部露筋【答案】B93、当招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的（）计算。A.1%～2%B.2%～5%C.3%～5%D.4%～5%【答案】C94、在设计展开阶段，监理工程师进行质量控制的工作内容之一是()A.优选设计单位B.编制设计大纲C.参与主要材料、设备选型D.提供设计基础资料【答案】C95、当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先()。A.确定需要采取的调整措施B.确定后续工作和总工期的限制条件C.确定进度偏差的原因D.确定可调整进度的范围【答案】D96、从整个工程项目实际进展全过程看，单位时间投入的资源量一般是（）。A.开始和结束时较多，中间阶段较少B.开始和结束时较少，中间阶段较多C.开始时较多，结束时较少D.开始时较少，结束时较多【答案】B97、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是（）。A.各承包单位的资质条件和技术力量B.各单位工程尽可能同时开工和完工C.施工顺序与主要生产系统投产次序不相关D.急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工【答案】D98、某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、3、2天和3、2、3天，则这两个施工过程之间的流水步距为（）天。A.2B.3C.4D.1【答案】A99、（2022年真题）建立监理单位质量管理体系时，明确工程建设相关方要求属于（）方面的工作。A.确定质量方针、目标B.过程适用性评价C.确定体系覆盖范围D.组织结构调整方案【答案】C100、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】B多选题（共40题）1、为控制工程建设设计进度，设计单位应采取（）等有效措施。A.建立计划部门，负责设计单位年度计划的编制和工程建设项目设计进度计划的编制B.建立健全设计技术经济定额，并按定额要求进度计划的编制与考核C.实行设计工作技术经济责任制D.不断分析总结设计进度控制工作经验，按程序办事，实施设计进度计划，编制切实可行的设计总进度控制计划等E.一成不变地按照设计进度计划办事【答案】ABCD2、项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有（）。A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认C.施工单位的管理及施工人员是否已到位D.施工机械是否已具备使用条件E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立【答案】BCD3、按照工程进展阶段，可以将监理总进度计划分解为（）。A.设计准备阶段进度计划B.设计阶段进度计划C.施工前准备阶段进度计划D.施工阶段进度计划E.动用前准备阶段进度计划【答案】ABD4、（2022年真题）选择施工合同计价方式应考虑的因素有（）。A.承包人的资质等级和管理水平B.项目监理机构人数和人员资格C.招标时设计文件已达到的深度D.项目本身的复杂程度E.工程施工的难易程度和进度要求【答案】CD5、下列哪种类型的门不能作为供残疾人使用的门？（）A.自动门B.旋转门C.推拉门D.平开门【答案】B6、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单内容中，应按此《规范》规定并可结合工程实际编制的有()A.项目编码的前九位B.项目名称C.工程量计算规则D.项目特征E.计量单位()【答案】BD7、下列费用中,属于与项目建设有关的工程建设其他费用的有（）。A.进口设备检验鉴定费B.施工单位临时设施费C.建设单位临时设施费D.勘察设计费E.进口设备银行手续费【答案】ACD8、下列关于质量事故等级的描述中正确的有（）。A.某事故造成45人死亡，属于特别重大事故B.某事故造成25人重伤，属于重大事故C.某事故造成了6000万元的直接经济损失，属于重大事故D.某事故造成了4000万元的直接经济损失，属于较大事故E.某事故造成了8人重伤，属于较大事故【答案】ACD9、下列关于国有资金投资的工程建设项目工程量清单的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定的有()A.是否采用工程量清单方式计价由项目业主自主确定B.必须按清单规定的方式进行工程价款的调整C.必须按清单规定的方式进行价款支付D.必须按清单规定的方式计算索赔金额E.必须按清单规定的方式进行竣工结算【答案】BCD10、关于工程网络计划工期优化的说法，有（）。A.应分析调整各项工作之间的逻辑关系B.应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作C.应将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值D.应考虑质量、和资源等因素选择压缩对象E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作【答案】CD11、在工程勘察质量管理中，工程勘察成果的审核与评定包括（）。A.程序性审查B.过程性审查C.技术性审查D.措施性审查E.经济性审查【答案】AC12、根据相关标准要求，监理单位可根据管理需求，确定是否编制程序文件，其内容与数量由监理单位根据管理要求自行决定，下列属于其程序文件内容的是（）。A.文件控制B.纠正措施控制C.不合格品控制D.人力资源控制E.内部审核控制【答案】ABC13、下列检测方法中，属于砌体结构抗压强度现场检测方法的有（）。A.回弹法B.轴压法C.扁顶法D.吊坠法E.剪切法【答案】BC14、施工进度控制工作细则是指监理工程师具体开展建设工程施工进度控制实务工作的文件，其主要内容包括（）A.建筑材料进场安排B.施工项目开、竣工时间及相互搭接关系C.进度控制工作流程D.进度控制目标实现的风险分析E.进度控制的方法【答案】CD15、在施工单位所对应的费用中，属于检验试验费的有（）。A.建设单位委托检测机构进行检测的费用B.对建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用C.自设试验室进行试验所耗用的材料费用D.新材料的试验费用E.对构件进行破坏性试验的费用【答案】BC16、关于组织流水施工中的时间参数，下列说法正确的有（）。A.流水节拍是某个专业队在一个施工段上的施工时间B.流水节拍表明流水施工的速度和节奏性。C.流水步距是两个相邻的工作队进入流水作业的最大时间间隔D.工期是指第一个专业队投入流水施工开始到最后一个专业队完成流水施工止的延续时间E.流水步距应满足各施工过程的专业工作队投入施工后保持连续作业【答案】ABD17、工程质量事故处理方案的辅助决策方法有（）。A.检查验收B.定期观测C.试验验证D.方案比较E.专家论证【答案】BCD18、下列关于工程建设各参与方质量控制地位的说法中，正确的有（）。A.工程监理单位属质量监控主体B.勘察设计单位属勘察设计产品质量自控主体C.政府质量监督部门属工程质量监控主体D.施工单位属工程施工质量自控主体E.建设单位属工程项目质量自控主体【答案】ABCD19、下列选项中，对我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作，表述正确的有（）。A.专业监理工程师，利用分解计量法，确定实际完成的工程量B.应由总监理工程师组织建设单位.施工单位会签工程变更单C.在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位D.向建设单位提交对各项投标的分析报告E.回顾和分析项目管理和执行情况【答案】ABC20、监理单位组织编制质量管理体系文件时应遵循的原则有（）。A.符合性B.一致性C.确定性D.系统性E.独立性【答案】ACD21、根据相关标准要求，监理单位必须编制的基本程序文件有（）。A.质量记录控制B.纠正措施控制C.不合格品控制D.人力资源控制E.内部审核控制【答案】ABC22、承包人提交的已完工程进度款支付申请中，应计入本周期完成合同价款中的有（）。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期应扣回的预付款D.本周期应支付的安全文明施工费E.本周期完成的计日工价款【答案】ABD23、初步施工总进度计划编制完成后，检查总工期是否符合要求，其调整的主要方法有（）。A.改变各工程的施工顺序B.改变某些工程的起止时间C.调整辅助工程的工期D.调整主导工程的工期E.改变主导工程的施工方案【答案】BD24、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有（）。A.大型机械安拆费B.工程定位复测费C.工程排污费D.环境保护费E.临时设施费【答案】ABD25、建设工程质量特性主要表现的方面有（）。A.适用性B.耐久性C.节能性D.隐蔽性E.局限性【答案】ABC26、按照我国建设工程造价构成的划分，下列费用中属于涨价预备费的有（）。A.人工、设备、材料、施工机具的价差费B.建筑安装工程费及工程建设其他费用调整C.局部地基处理等增加的费用D.超规超限设备运输增加的费用E.利率、汇率调整等增加的费用【答案】AB27、非节奏流水施工的特点有()A.专业工作队数不等于施工过程数B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等D.施工段之间无空闲时间E.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】BC28、按照费用构成