监理工程师之交通工程目标控制考前冲刺模拟A卷带答案

监理工程师之交通工程目标控制考前冲刺模拟A卷带答案

单选题（共100题）1、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C2、水泥混凝土路面混凝土拌合物水灰比及其稳定性，每（）m3抽检一次，有变化随时测。A.4000B.6000C.3000D.5000【答案】D3、分项工程质量评定合格不必符合的是（）。A.检验记录应完整B.评定资料应完整C.实测项目应合格D.外观质量应满足要求【答案】B4、不属于工程计量的依据的是（）。A.施工合同文件B.工程量清单C.质量合格资料D.造价机构调价文件【答案】D5、（）是一种旨在提高所研究对象价值的思想方法和管理技术。A.价值工程B.工程监理C.价值监理D.勘察工程【答案】A6、路基填方材料最小强度控制指标是（）。A.回弹模量B.压实度C.CBR值D.塑性指数【答案】C7、私营主动融资模式的英文缩写是（）。A.BOTB.PFIC.PPPD.ABS【答案】B8、特别重大事故的批复期限最长可能为（）。A.15天B.30天C.45天D.60天【答案】D9、以下关于投资回收期的说法错误的是（）A.投资回收期又称投资偿还期B.指建设项目以其每年的净收益抵偿其全部投资所需的时间长度C.投资回收期指标有静态投资回收期及动态投资回收期两种D.投资回收期指标通常指的是静态投资回收期【答案】D10、试验路段铺筑后、正式施工前，（）应共同检查、验收路面的基层、封层或夹层或滑动层、应力吸收层的质量。A.施工单位和建设单位B.建设单位和监理机构C.施工单位和监理机构D.施工单位、建设单位和监理机构【答案】C11、在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或监理工程师应把"建设（）工程"作为开展监理工作的总目标。A.精品工程B.平安工程C.平安百年品质工程D.品质工程【答案】C12、稀浆封层和微表处两幅纵缝搭接宽度不宜超过（），横向接缝宜做成对接缝。分两层摊铺时，第一层摊铺后至少应开放交通（）后方可进行第二层摊铺。A.70cm，12hB.70cm，24hC.80cm，12hD.80cm，24h【答案】D13、（）认为必要时可召开一次工地会议或专题会议进行总结，并对下一阶段进入路基填筑分项工程的开工、施工的有关问题进行研讨和提示。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位【答案】D14、甲公司以单利方式一次性借入资金2000万元，借款期限3年，年利率8%，到期一次还本付息，则第三年末应当偿还的本利和为（）万元。A.2160B.2240C.2480D.2519【答案】C15、下列不属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验【答案】D16、某企业于年初向银行借款2000万元，其年利率为12％，若按月复利计息，则该年第3季度未借款本利和为（）万元。A.2111.1B.2112.5C.2187.4D.2237.5【答案】C17、作为路面结构中的承重层，且具有足够的强度和刚度，指的是（）。A.面层B.基层C.垫层D.联结层【答案】B18、（）是指导施工最详细最直接的进度计划文件。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.分部分项工程作业进度计划D.关键项目施工进度计划【答案】C19、城市道路水泥混凝土路面采用（）作为设计控制指标。A.3d抗压强度B.3d弯拉强度C.28d抗压强度D.28d弯拉强度【答案】D20、招标控制价的审核工作由编制人负责，如果建设单位需要监理工程师事先参与，（）应协助建设单位进行审核。A.设计单位B.监理工程师C.建设主管部门D.政府监督机构【答案】B21、政府投资交通建设项目实行（），企业投资交通建设项目实行（）。A.审批制、审核制B.审核制、核准制C.审批制、核准制D.核准制、审批制【答案】C22、公路工程中，安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按不少于（）计取。A.2%B.1.5%C.9%D.7.42%【答案】B23、隐患分为重大隐患和（）两个等级。A.局部隐患B.一般隐患C.轻度隐患D.潜在隐患【答案】B24、生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处上一年年收入百分之（）的罚款。A.三十B.四十C.五十D.六十【答案】A25、关于隧道洞内防排水，（）在注浆段的注浆孔全部注完后，要进行注浆效果检查和评定，不合格者应补钻孔注浆。A.监理工程师B.监理员C.技术员D.技术主管【答案】A26、下列属于水泥混凝土路面常见的病害有（）。A.坑槽B.龟裂C.车辙D.唧泥【答案】D27、下列关于路基填料施工质量的要求中，错误的是（）。A.宜选用级配好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料B.含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为填料C.泥炭土、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等，可以直接用于填筑路基D.粉质土不宜直接用于填筑二级及二级以上公路的路床，不得直接用于填筑冰冻地区的路床及浸水部分的路堤【答案】C28、发现安全隐患，在签发监理通知单或召开专题例会后，仍未及时整改或拒不整改，情况严重的，应（）。A.要求施工方暂时停工整改B.要求施工方暂时停止施工，并由总监签发工程停工令，同时报告建设单位C.报告建设单位，对施工单位进行处罚D.报告交通工程主管部门，对施工单位进行处罚【答案】B29、将6.3785修约到小数后第三位是（）。A.6.379B.6.38C.6.378D.6.380【答案】C30、下列关于工程费用监理的工作方法说法正确的是（）。A.在实际工程费用超过合同价格之前，根据预测的信息，采取相应的预防措施予以调节，使工程费用不偏离或尽量少偏离合同价属于过程控制B.跟踪监理属于前馈控制C.跟踪监理是一种日常的监理D.主动控制指监理人员将监理信息输送出去后又把作用结果返送回来，并对信息的再输出发生影响.以起到监理的作用【答案】C31、在价格调整费用的计算中，参与调价的调值因子取（）个为宜，这样便于计算。A.3～5B.5～8C.5～10D.5～9【答案】C32、工程费用监理的措施中，经济措施和（）相结合是控制工程费用的有效手段。A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.环保措施【答案】B33、用水泥、石灰等无机结合料处治的土或碎（砾）石及含有水硬性结合料的工业废渣修筑的基层，在前期具有柔性路面的力学性质，后期的强度和刚度均有较大幅度的增长，但是最终的强度和刚度仍远小于水泥混凝土，以上描述指的是（）路面。A.柔性B.刚性C.半刚性D.半柔性【答案】C34、高速公路、一级公路的路面必须具备的功能不包括（）。A.全天候地、稳定地供汽车行驶，即应保证路面良好的行车性能B.路面应具有和保持较好的平整度C.路面表面应具有和保持一定的粗糙度D.即路面表面应较为光滑【答案】D35、招标控制价的审核工作由编制人负责，如果建设单位需要监理工程师事先参与，（）应协助建设单位进行审核。A.设计单位B.监理工程师C.建设主管部门D.政府监督机构【答案】B36、高速公路、一级公路路床范围为崩解性岩石或强风化软岩时，应进行换填处理，设计有规定时按设计厚度换填，设计未规定时换填厚度宜为（）。A.0.2~0.5mB.0.3~0.5mC.0.5~0.8mD.0.5~1.0m【答案】B37、止水带的搭接长度一般不小于（），焊接的缝宽一般不小于（）。A.100mm，50mmB.100mm，70mmC.80mm，50mmD.80mm，70mm【答案】A38、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为7d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。A.2B.3C.5D.7【答案】A39、关于桥梁基础钻孔灌注桩的成孔检查，以下说法错误的是（）。A.检孔器的外径应不小于桩孔直径，长度宜为外径的4～6倍B.钻孔灌注桩在终孔后，应对桩孔的孔位、孔径、孔形、孔深和倾斜度进行检验C.清孔后，不必对孔底的沉淀厚度进行检验D.挖孔桩终孔并对孔底处理后，对桩孔孔位、孔径、孔深、倾斜度及孔底处理情况等进行检验【答案】C40、对重大风险制订动态监测计划，定期更新监测数据或状态，每月不少于（）次，并单独建档。A.1B.2C.3D.4【答案】A41、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016），公路工程监理应实行（）。A.项目经理负责制B.监理机构负责制C.总监理工程师负责制D.监理工程师负责制【答案】C42、某工程有5个施工过程，划分为6个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（）d。A.50B.55C.57D.60【答案】C43、关于路基冬期施工的说法不正确的是（）。A.填筑路堤应按横断面全宽平填，每层松铺厚度比正常施工增加20%～30%B.当填筑高程距路床底面1m时，碾压密实后应停止填筑C.冬期过后应对填方路堤进行补充压实D.路基挖至路床顶面以上1m时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工【答案】A44、采用光面爆破法施工隧道时，其分区起爆顺序为（）。A.辅助眼→周边眼→掏槽眼B.辅助眼→掏槽眼→周边眼C.掏槽眼→辅助眼→周边眼D.掏槽眼→辅助眼→底板眼【答案】C45、建设工程施工承包合同的类型按照计价方式的不同划分为总价合同、单价合同和（）三类。A.可调总价合同B.固定百分比酬金合同C.成本加奖罚金合同D.成本加酬金合同【答案】D46、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C47、建设单位承担的责任是（）。A.首要责任B.主体责任C.监督责任D.行政责任【答案】A48、明洞施工方法中，（）适用于浅埋地段，或地质条件较好、开挖后边坡能够稳定的地段。A.拱墙整体灌注法B.先墙后拱法C.先拱后墙法D.墙拱交替法【答案】A49、填方路基中，路基填筑中利用土方的工程量计量规则是（）。A.计算压实体积，计量单位为m3B.计算压实面积，计量单位为m2C.计算天然体积，计量单位为m3D.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量需要另行计量【答案】A50、“建造-经营-移交”模式的英文缩写是（）。A.BOTB.PFIC.PPPD.ABS【答案】A51、浅埋隧道地表下沉应采取的应对措施是（）。A.墙背注浆，充填空隙B.加强支护、调整施工措施C.喷射混凝土护面层D.可考虑改用高强度钢材的锚杆，或增加锚杆数量【答案】B52、高速公路、一级公路零填和挖方路段路床0.8－1.2m范围的膨胀土应进行换填处理，对强膨胀土路堑，路床换填深度宜加深到（）。A.1.1－1.2mB.1.2－1.3mC.1.3－1.5mD.1.2－1.5m【答案】D53、对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。属于工程费用监理的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】C54、特殊工种在通过专业技术培训并取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性的安全培训，时间不得少于（）A.20学时B.10学时C.40学时D.15学时【答案】A55、洞外平面控制网、高程控制网应不定期复测，复测周期不大于（）个月。A.3B.4C.5D.6【答案】D56、沥青和水泥应以（）为单位计量。A.千克B.袋C.立方米D.平方米【答案】A57、施工现场临时用电工程专用的低压电力系统，必须符合（）。A.二级配电一级保护B.一级配电一级保护C.三级配电二级保护D.三级配电三级保护【答案】C58、监理工程师应对施工单位的工艺试验进行全过程的（），并应做出详细记录。A.巡视B.旁站C.抽检D.平行试验【答案】B59、某工程组织流水施工，有三个工序，垫层，基层和面层，分5段施工，流水节拍分别为5天、8天和6天，则该工程的总工期应为（）天。A.50B.51C.52D.53【答案】B60、关键项目（除机电工程）的合格率不应低于（）。A.80%B.90%C.95%D.100%【答案】C61、拱圈各段的接缝面应与拱轴线垂直，各分段点应预留间隔槽，其宽度宜为（）。A.0.3～0.5mB.0.5～0.8mC.0.5～1.0mD.0.8～1.2m【答案】C62、以下费用支付描述错误的是（）A.安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%计）B.在评标和合同谈判时，安全生产费用为不可竞争性费用C.施工环保费用属于总额支付项目，属于清单支付项目D.承包人的驻地建设费用、施工标准化费用等都属于单价支付项目【答案】D63、商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人的，下列说法正确的有（）。A.买受人可以请求解除合同B.买受人可以要求出卖人赔偿损失C.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款50%的惩罚性赔偿金D.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款一倍的惩罚性赔偿金E.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款两倍的惩罚性赔偿金【答案】A64、溶洞是（）现象的一种。A.岩堆B.滑坡C.岩溶D.岩爆【答案】C65、下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.偿债备付率C.内部收益率D.借款偿还期【答案】C66、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.7B.14C.28D.42【答案】C67、产品的生产成本一般会随着功能水平的提高（）。A.增加B.下降C.不变D.无法判断【答案】A68、关于填石路堤施工填料选择的说法不正确的是（）。A.硬质岩石、中硬岩石可用于路堤和路床填筑B.软质岩石可用于路堤填筑，不得用于路床填筑C.膨胀岩石、易溶性岩石和盐化岩石不得用于路基填筑D.路基的浸水部位，应采用稳定性好、易膨胀崩解的石料填筑【答案】D69、关于工程费用监理，下列说法中，错误的是（）。A.控制施工“合同价格”的核心环节B.质量控制的核心手段C.进度控制的重要辅助手段D.保护承包人合法权益的重要途径【答案】B70、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法不包括（）。A.拉伸试验B.抗剪试验C.抗折试验D.弯曲试验【答案】C71、在调值公式：p＝P0（a0＋a1A/A0＋a2B/B0＋a3C/C0＋……）中，a0的含义是（）权重。A.固定要素B.合同价款中工程预算进度款C.基期价格指数D.现行价格指数【答案】A72、某公司计划在5年内每年年末投资300万元。年利率为6％，按复利计息，则第5年末可一次性回收的本利和为（）万元。A.1556.41B.1253.22C.1691.13D.1595.40【答案】C73、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的，则下列关于工程分包说法正确的是（）。A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任C.分包单位应当接受监理人员的安全生产管理D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任【答案】D74、验算桥梁支架及拱架的刚度时，要求结构外露模板，受载后挠曲杆件的弹性挠度不得超过相应结构跨度的（）。A.1/250B.1/300C.1/400D.1/500【答案】C75、下列事故中，不属于车辆伤害是的（）。A.机动车辆在行驶中引起的人体坠落伤亡事故B.机动车辆在行驶中引起的物体倒塌伤亡事故C.机动车辆在行驶中引起的挤压伤亡事故D.车辆停驶时引起的挤压伤亡事故【答案】D76、预防洞口坍塌措施，不符合规定的是（）A.按设计要求进行边坡仰坡放线，自上而下逐段开挖，不得掏底开挖或上下重叠开挖B.宜采用深眼大爆破开挖边（仰）坡C.洞口支挡工程应结合土石方开挖一并完成D.清除洞口上方可能滑塌的表土、树木及危石等【答案】B77、目标控制活动和计划的实施都是由人来控制实现的，而合理、有效的组织机构是目标控制的有效保障，（）是最重要的因素。A.人的因素B.组织因素C.流程因素D.职责安排因素【答案】A78、关于衬砌混凝土开裂、拱顶下沉的预防措施，采用模板台车进行模筑混凝土，进行壁后压浆提高混凝土衬砌与围岩之间的（）。A.厚度B.压实度C.密实性D.压力【答案】C79、下列不属于总价子目分解和计量程序的是（）。A.总价子目的分解和计量应以总价为基础，按照合同约定进行B.监理人进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标C.除合同变更外，总价子目的工程量（工作量）是承包人用于结算的最终工程量（工作量）D.监理人应在收到承包人提交的工程量报表的7天内进行复核【答案】D80、价值工程中的经济指标是（）。A.最高的销售数量B.最大的营业规模C.最低的寿命周期成本D.可靠地实现所需功能【答案】C81、承包人在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（）天内，向监理工程师发出延期意向通知书，并向业主递交延期意向通知书的副本，才真正具有延期申请的资格。A.7B.14C.21D.28【答案】D82、施工噪声应当符合国家规定的施工场界排放标准，昼间为（），夜间为（）。A.80dB（A），55dB（A）B.70dB（A），60dB（A）C.75dB（A），55dB（A）D.60dB（A），50dB（A）【答案】C83、某路面工程的有效合同价为700万元，沥青材料预付款额度为有效合同价的20％，假定沥青材料占合同价的比例为60％，沥青材料预付款起扣点为（）万元。A.450.36B.466.67C.475.32D.490.25【答案】B84、梁式桥中两相邻桥墩中线之间的距离，或墩中线至桥台背前缘之间的距离称为（）。A.标准跨径B.净跨径C.总跨径D.计算跨径【答案】A85、对高速公路和一级公路，水泥稳定材料从装车到运输到现场，时间不宜超过1h，超过2h应（）。A.检测合格后使用B.根据经验判断后使用C.作为废料处理D.直接使用【答案】C86、工程参建单位应建立应急救援组织或者配备应急救援人员，某工程合同价8000万元，应急救援人员为（）。A.10B.15C.16D.20【答案】D87、公路工程竣工验收工程质量评分采取加权平均法计算，其中交工验收工程质量得分权值为0.2，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（），竣工验收委员会对工程质量的评分权值为0.2。A.0.2B.0.3C.0.5D.0.6【答案】D88、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育，公司级、项目部级不少于（）,班组级不少于（）。A.15学时，20学时B.15学时，10学时C.20学时，10学时D.30学时，10学时【答案】A89、溶洞是（）现象的一种。A.岩堆B.滑坡C.岩溶D.岩爆【答案】C90、1.0501修约到0.1为（）。A.1.0B.1.1C.1.2D.1.3【答案】B91、成果性目标指被分解为项目具体的功能性要求，是（）。A.主导目标B.约束目标C.辅助目标D.关键目标【答案】A92、关于工程进度曲线（“S”曲线）特点的说法，错误的是（）。A.一般情况下，项目施工初期的曲线斜率是逐渐增大的B.一般情况下，项目施工后期的曲线为凹型C.审批施工进度计划时，用S曲线判断施工单位编制的施工进度计划是否合理D.S曲线可用于工程费用监理中工程计量及费用支付的依据【答案】B93、梁式桥拓宽改建拼接施工前，（）应督促和审查施工单位做好准备工作。A.建设单位B.监理工程师C.施工单位项目经理D.施工单位技术负责人【答案】B94、招标控制价的审核工作由（）负责。A.编制人B.招标人C.投标人D.监理人【答案】A95、根据《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》规定，公路项目固定资产投资的最低资本金比例为（）。A.30%B.25%C.20%D.40%【答案】C96、施工单位应在进行荷载试验前至少（）向监理工程师提交一份测试设备、方法、步骤及测试要求的计划，报监理工程师批准。A.7dB.14dC.28dD.35d【答案】B97、下列不属于施工过程的组织原则的是（）。A.施工过程的连续性B.施工过程的协调性C.施工过程的独立性D.施工过程的经济性【答案】C98、在选择沥青面层材料时，（）适用于各级沥青面层的任何层次。A.密级配沥青混凝土混合料ACB.沥青玛蒂脂碎石混合料SMAC.沥青碎石混合料AMD.排水式沥青碎石混合料OGFC【答案】A99、宽阔水域和海上桥梁工程的卫星定位测量平面控制网宜分为首级网、首级加密网、一级加密网和二级加密网4个等级，一级和二级加密网宜由（）布设。A.建设单位B.监理单位C.勘察设计单位D.施工单位【答案】D100、安全带使用论述错误的是（）。A.安全带应高挂低用B.安全带使用前应检查C.安全带有效长度应大于2mD.安全带的各部件不得随意更换或拆除【答案】C多选题（共40题）1、按照相关规定，公路工程验收可分为两个阶段，即（）。A.中间交工验收B.交工验收C.交接验收D.竣工验收E.交工预验收【答案】BD2、钢丝进行检验的项目包括（）。A.抗拉强度B.抗压强度C.弯曲D.伸长率E.表面质量【答案】ACD3、下列关于明洞回填施工的说法中，正确的有（）。A.明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水盲管施工完成后进行，机械回填时，拱圈混凝土强度应不小于设计强度的75%B.明洞回填施工应遵循对称均衡的原则C.回填料不得采用膨胀岩土。顶面0.2m可以使用耕植土回填D.明洞土石回填应对称分层夯实，每层厚度不得大于0.2mE.回填时，宜采用倾填作业【答案】BC4、以下各选项，其中说法不正确的是：A.冯某与李某签订了借款协议，并将协议书经公证处公证。公证书上写明：如果债务人不履行义务，届时可申请强制执行。合同签订后，冯某如实履行了合同义务。但是，到了还款期，李某却没有还款。那么冯某以李某未履行合同义务为由，可以向李某住所地人民法院申请执行该协议B.刘某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿刘某人民币3900元。张某不服判决，向B市中级人民法院提起上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张某的上诉。经查，刘某居住在D市X区，张某在B市C区的银行有存款4000元。则本案的执行人民法院是B市中级人民法院C.甲市人民法院依法执行该市商标管理局作出的行政处罚决定，经查明，被执行人金胜公司的财产在乙市，则甲市人民法院应当请求乙市人民法院的上级人民法院指定其执行，而不能直接委托乙市人民法院执行D.甲乙两个公司因合同纠纷，到某仲裁委员会进行仲裁。裁决后，如果甲不履行仲裁裁决，那么乙可以向仲裁委员会所在地的人民法院申请执行【答案】BCD5、以下对于安全生产方针的解读，正确的是（）A.“安全第一”是安全生产方针的原则和目标B.“安全第一”指的是安全比质量重要C.“预防为主”指的是事先预防所有事故的发生D.“预防为主”指的是事先控制不可接受的危险，控制事故的发生频率和严重程度E.“综合治理”是落实安全第一、预防为主的手段和方法【答案】AD6、下列哪些行政法律文书，当事人可以依法申请法院强制执行？A.当事人在法定期间内未提起上诉的一审行政判决书B.当事人已经提起上诉，但在二审中又被准予撤回上诉的一审行政判决书C.经双方当事人签收的行政赔偿调解书D.按照审判监督程序作出的行政判决书【答案】ABC7、洞身开挖工程的实测项目有（）。A.拱部超挖B.拱部欠挖C.边墙超挖D.边墙欠挖E.仰拱、隧底超挖【答案】AC8、根据现行公路工程施工合同条款的约定，发包人应向承包人支付的预付款包括（）。A.进度预付款B.材料、设备预付款C.暂估价预付款D.开工预付款E.计日工预付款【答案】BD9、双重预防机制是指以（）和（）两种手段相结合的生产安全事故预防机制。A.风险识别B.风险分级管控C.风险评估D.风险响应E.隐患排查治理【答案】B10、下列关于洞内平面控制测量规定的说法中，正确的有（）。A.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在曲线段不宜小于50mB.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在直线段不宜小于100mC.洞内平面控制测量宜采用导线测量D.洞内导线，应布置成多边形导线环，导线边长在直线段不宜小于200mE.掘进长度超过2倍导线边长时，应进行一次洞内导线延伸测量【答案】CD11、下列属于施工过程的组织原则的是（）。A.施工过程的均衡性B.施工过程的协调性C.施工过程的独立性D.施工过程的经济性E.施工过程的差异性【答案】ABD12、投资估算与概预算的区别，说法正确的是（）A.编制时间先后不同B.研究工作深度不同C.文件作用不同D.采用的计价依据不同E.文件的费用项目及表格不同【答案】ABCD13、下列预应力混凝土梁的悬臂浇筑的要求，说法正确的是（）。A.如梁体与桥墩非刚性连接，悬臂浇筑梁体混凝土时，应先将墩顶梁段与桥墩临时固定B.悬臂浇筑时桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡C.悬臂浇筑用挂篮，在已完成的梁段上前移时，后端应有可靠的稳定措施D.合龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加压，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，使悬臂挠度保持稳定E.合龙段的施工，混凝土浇筑应在一天中最高温度时进行【答案】ABCD14、下列投资方案经济效果评价方法中，可适用于独立方案的有（）。A.净现值B.净年值C.内部收益率D.增量净现值E.增量内部收益率【答案】ABC15、关于桥面铺装，说法正确的有（）。A.预制板或现浇桥面板与桥面铺装混凝土的混凝土龄期相差应尽量缩短，以避免两者之间产生过大的收缩差B.当进行沥青混凝土铺装时，可不预留伸缩缝工作槽C.沥青混凝土桥面铺装时，铺装前应做黏层沥青D.防水层通过伸缩缝或沉降缝时，应符合设计要求E.泄水管下端应伸出结构物底面5－10cm【答案】ABCD16、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，可以邀请招标的有（）。A.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供【答案】AD17、生产配合比设计应包括的技术内容有（）。A.确定料仓供料比例B.确定水泥稳定材料的容许延迟时间C.确定结合料剂量的标定曲线D.确定施工参数E.确定混合料的最佳含水率、最大干密度【答案】ABC18、高速公路上的防眩设施主要有（）A.防眩板B.防眩网C.绿植防眩D.突起路标E.里程碑【答案】ABC19、下列支付项目，属于清单支付项目的是（）。A.暂列金额B.质量保证金C.计日工D.暂估价E.工程变更费用【答案】ACD20、下列岩石中，可用于路基填筑的有（）。A.硬质岩石B.盐化岩石C.易溶性岩石D.膨胀岩石E.中硬岩石【答案】A21、品质工程评价的标准包含（）。A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.外观指标E.减分指标【答案】ABC22、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责包括（）。A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度.操作规程和生产安全事故应急救援预案B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况C.组织新员工参与本单位应急救援演练D.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施E.每年检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议【答案】ABD23、下列规定中符合钢筋网铺挂规定的有（）。A.应在钢架施工后进行挂网铺设B.钢筋网与初喷混凝土面的最大间隙不宜大于30mmC.采用双层钢筋网时，两层钢筋网之间的间距应满足设计要求D.钢筋网钢筋每节长度不宜小于2.0mE.钢筋网应与锚杆牢固联结，可采用钢架固定【答案】CD24、价值工程的定义包括（）。A.着眼于寿命周期成本B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的目标表现为产品价值的降低D.价值工程是一项有组织的管理活动E.价值工程的目标表现为产品价值的提高【答案】ABD25、监控主要外场设备基础安装要求，说法正确的有（）。A.基础采用明挖法施工B.基础一般采用C25号混凝土现场浇筑C.基础内部配钢筋，顶面一般应预埋钢地脚螺栓D.基础的接地电阻必须≤10ΩE.防雷接地电阻必须≤4Ω【答案】ABC26、质量数据的来源主要是工程建设过程中的各种检验，即（）。A.材料检验B.工序检验C.竣工验收检验D.使用过程中的必要检验E.施工仪器仪表的检验【答案】ABCD27、喷射混凝土作业需要符合的规定有（）。A.应直接喷在围岩面上，受喷面可填塞杂物B.复喷混凝土不可分层多次施作C.应分段、分片、分层按照由下而上的顺序进行喷射D.初喷混凝土厚度宜控制在20~50mmE.岩面有较大凹洼时，可用初喷混凝土找平【答案】CD28、关于施工准备阶段安全监理，监理工程师对专项安全方案的审查内容包括（）。A.程序性审查B.符合性审查C.针对性审查D.强制性审查E.条件性审查【答案】ABC29、台座轴线应与桥梁轴线的延长线重合，台座的纵坡应与桥梁的纵坡一致，对于台座的施工允许偏差说法正确的有（）。A.中线偏差不大于6mmB.相邻两支承点上台座中滑移装置的纵向顶面高程差±2mmC.同一个支承点上滑移装置的横向顶面高程差±2mmD.台座（包括滑移装置）和梁段底模板顶面高程差±3mmE.台座（包括滑移装置）和梁段底模板顶面高程差±1mm【答案】B30、施