监理工程师之交通工程目标控制过关检测练习B卷带答案

监理工程师之交通工程目标控制过关检测练习B卷带答案

单选题（共100题）1、施工单位年度施工产值估计为17000万元，需要配备（）名专职安全生产管理人员。A.2B.3C.4D.5【答案】C2、下列关于公开招标和邀请招标相比的说法中，正确的是（）。A.公开招标竞争程度低B.公开招标评标量小C.公开招标招标时间长D.公开招标费用低【答案】C3、投资项目决策分析与评价中一般仅进行（）。A.盈利能力分析B.偿债能力分析C.线性盈亏平衡分析D.非线性盈亏平衡分析【答案】C4、每个栓群或节点检查的螺栓，其不合格者不得超过抽验总数的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B5、下列有关工程监理单位安全责任的表述中，不正确的是（）。A.应当审查安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准B.在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改C.事故隐患严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.向施工单位发出要求其整改或停止施工的指令后，施工单位拒不执行的，工程监理单位应当再次向施工单位发出有关指令【答案】D6、开工预付款应在进度付款证书的累计金额达到签约合同价（）之后，开始按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回。A.10％B.20％C.30％D.40％【答案】C7、特别重大事故（）日内做出批复，特殊情况下，可以延长，但延长的时间不得超（）日。A.15，15B.15，30C.30，15D.30，30【答案】D8、安全防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（）。A.人的不安全行为B.物的不安全状态C.管理缺陷D.领导失误【答案】B9、（）的功能是改善土基的湿度和温度状况，以保证面层及基层的强度、刚度和稳定性不受土基水文状况变化所造成的不良影响。A.面层B.基层C.联结层D.功能层【答案】D10、下列不属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验【答案】D11、公路工程投资总额由公路工程造价和（）组成。A.直接费B.人工费C.冬季施工增加费D.运营费用【答案】D12、公路工程中，安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按不少于（）计取。A.2%B.1.5%C.9%D.7.42%【答案】B13、编制施工进度计划是（）的责任。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】A14、下列不符合挖孔灌注桩施工的安全要求的是（）。A.施工前应编制专项施工方案，并应对作业人员进行安全技术交底B.桩孔内的作业人员必须戴安全帽、系安全带，人员上下时必须系安全绳C.孔深大于5m时，必须采用导爆索或电雷管引爆D.孔深大于12m时或空气质量不符合要求时，孔内作业必须采取机械强制通风措施【答案】D15、某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。A.采石场B.采石场和市环保局为共同被告C.市环保局D.市环保局为被告,采石场为第三人【答案】A16、在合同段缺陷责任期结束、收到施工单位向建设单位提交的（）后，监理机构应进行审查。对符合合同约定的，总监办应在规定期限内签署合同段缺陷责任终止证书，并向建设单位提交缺陷责任期监理工作总结。A.合同段竣工验收申请B.合同段交工结账单C.工程质量整改报告D.终止缺陷责任申请【答案】D17、施工单位在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（）天内，向监理工程师发出延期意向通知书。A.14B.28C.30D.42【答案】B18、顶推施工方案及工艺，施工单位应在顶推施工前至少（）报监理工程师批准。A.7dB.10dC.14dD.28d【答案】D19、在项目的预可行性研究阶段，是按项目的建设条件、建设规模等，估算建设项目所需要的投资额。其对投资估算精度的一般要求为误差控制在（）以内，因此，其可塑性是比较大的。A.±30%B.±20%C.±10%D.±25%【答案】A20、下列关于利润的计算公式中，正确的是（）。A.利润＝（直接费＋企业管理费）×7.42%B.利润＝（直接费＋措施费＋企业管理费）×7.42%C.利润＝（定额直接费＋企业管理费）×7.42%D.利润＝（定额直接费＋措施费＋企业管理费）×7.42%【答案】D21、根据规定，采用（）方式成交的，出让人或转让人与受让人应当根据成交确认书签订矿业权出让（转让）合同。A.招标B.拍卖C.自行协议D.挂牌E.变卖【答案】A22、在路基边坡塌方中，（）是整体岩块在重力作用下倾倒、崩落。主要原因是岩体风化破碎，边坡较高。A.剥落B.碎落C.滑塌D.崩塌【答案】D23、在施工过程中，路面基层材料品质或规格发生变化、结合料品种发生变化时，应（）。A.按照原配合比设计B.根据经验进行调整C.重新进行材料组成设计D.仅对变化部分进行调整【答案】C24、填石路堤施工中，路床底面以下（）mm范围内，填料最大粒径不得大于（）mm，其中小于5mm的细料含量应不小于（）%。A.400；150；30B.400；100；40C.500；150；30D.400；100；40【答案】A25、面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）%后可允许与工程施工有关的行人通行。A.20B.30C.40D.50【答案】C26、平安工地建设考核评价按照百分制计算得分，考核结果在（）分及以上的评定为合格，否则评为不合格。A.60B.70C.75D.80【答案】B27、个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（）。A.人的不安全行为B.物的不安全状态C.管理缺陷D.领导失误【答案】B28、钻孔灌注的桩顶高程应比设计高程高出不小于（），当存在地质较差、孔内泥浆密度过大、桩径较大等情况时，应适当提高其超灌的高度。A.0.5mB.0.7mC.0.8mD.1.0m【答案】A29、二级及二级以上公路，一般土质的压实度应不小于（），三级、四级公路，压实度应不小（）。A.95%，90%B.90%，85%C.85%，80%D.80%，75%【答案】B30、某工程签约合同价为1500万元，合同规定开工预付款数额为签约合同价的10％，5月份完成200万元的工程内容，且到该月时，累计支付工程金额为600万元。则该月应扣回开工预付款的金额为（）万元。A.40B.30C.20D.10【答案】B31、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C32、下列有关工程监理单位安全责任的表述中，不正确的是（）。A.应当审查安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准B.在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改C.事故隐患严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.向施工单位发出要求其整改或停止施工的指令后，施工单位拒不执行的，工程监理单位应当再次向施工单位发出有关指令【答案】D33、事故致因系统要素（4M要素），不包括（）。A.人B.设备C.机器D.管理【答案】B34、动态控制应在监理计划指导下进行，下列说法错误的是（）。A.控制是一定的主体为实现一定的目标而采取的一种行为B.控制的手段是检查、分析、监督、引导和纠正C.控制是针对被控系统而言的D.对工程项目的控制应强调目的性、科学性、经济性【答案】D35、施工现场临时用电工程专用的低压电力系统，必须符合（）。A.二级配电一级保护B.一级配电一级保护C.三级配电二级保护D.三级配电三级保护【答案】C36、新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育公司级、项目部级不少于（）学时，班组级不少于（）学时。A.8、10B.10、15C.15、20D.20、30【答案】C37、后张法张拉时，结构或构件混凝土的强度、弹性模量（或龄期）应符合设计规定；设计未规定时，混凝土的强度应不低于设计强度等级值的（），弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量（）。A.75%，75%B.75%，80%C.80%，75%D.80%，80%【答案】D38、施工单位应在进行荷载试验前至少（）向监理工程师提交一份测试设备、方法、步骤及测试要求的计划，报监理工程师批准。A.7dB.14dC.28dD.35d【答案】B39、对于非生产性建设项目而言，公路工程建设项目总投资由（）组成。A.固定资产投资和流动资产投资两部分B.建设投资和建设期利息两部分C.工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分D.工程费用、工程建设其他费用两部分【答案】B40、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析产生进度偏差的原因B.定期召开现场会议C.采取进度调整措施D.分析偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B41、高速公路、一级公路零填和挖方路段路床0.8－1.2m范围的膨胀土应进行换填处理，对强膨胀土路堑，路床换填深度宜加深到（）。A.1.1－1.2mB.1.2－1.3mC.1.3－1.5mD.1.2－1.5m【答案】D42、隧道围岩为Ⅰ～Ⅲ级的双车道隧道，宜采用（）。A.全断面法B.短台阶法C.中隔壁法D.双侧壁导坑法【答案】A43、路基清表后填前压实前，监理机构应要求施工单位对路基基底的原状土进行取样试验，每公里应至少取（）个点，并应根据土质变化增加取样点数。A.1B.2C.3D.5【答案】B44、面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）%后可允许与工程施工有关的行人通行。A.20B.30C.40D.50【答案】C45、（）是建立、健全质量管理体系的首要条件。A.企业领导决策B.分层次教育培训C.分析企业特点D.落实各项要素【答案】A46、下列不属于施工过程的组织原则的是（）。A.施工过程的连续性B.施工过程的协调性C.施工过程的独立性D.施工过程的经济性【答案】C47、公路工程中，安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按不少于（）计取。A.2%B.1.5%C.9%D.7.42%【答案】B48、地质预报等级最强的是（）。A.A级B.B级C.C级D.D级【答案】A49、监理人收到进度付款申请单后的（）天内，发包人将进度应付款支付给承包人。不按期支付的，按项目专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。A.7B.14C.21D.28【答案】D50、下列不属于公路工程水土流失的防治措施的是（）。A.工程与生物措施相结合，综合防治B.取土场部分进行防护处理C.弃土、石渣得到有效拦挡或利用D.最大限度控制泥沙不进入下游河道和海域【答案】B51、强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料，粒径宜不大于夯锤底面直径的（）。A.0.1倍B.0.2倍C.0.3倍D.0.4倍【答案】B52、根据规定，应以招标方式出让探矿权、采矿权的情形的有（）。A.未达到国家规定的环境质量标准的地区B.共伴生组分多的矿产地C.综合开发利用技术水平要求高的矿产地D.国务院批淮的重点矿产资源开发项目E.已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域【答案】A53、在施工过程中，路面基层材料品质或规格发生变化、结合料品种发生变化时，应（）。A.按照原配合比设计B.根据经验进行调整C.重新进行材料组成设计D.仅对变化部分进行调整【答案】C54、混凝土应按一定的厚度、顺序和方向分层浇筑，且应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土；上下层同时浇筑时，上层与下层的前后浇筑距离应保持（）以上。A.1.0mB.1.2mC.1.5mD.1.8m【答案】C55、《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016)第6.0.7条规定，监理机构应参加（）组织的竣工验收，提交监理工作报告和工程监理资料，配合竣工验收检查。A.建设单位B.施工总承包单位C.城建档案馆D.工程质量监督机构【答案】A56、以下关于路面修复作业描述错误的是（）A.在山体滑坡、塌方、泥石流等路段作业必须有专人观察险情B.当进行修复作业时,应逆着交通流方向设置安全设施C.在高速公路和一级公路上修复作业必须用车辆接送，不得在控制区外活动或堆放物体D.坑槽必须当天完成，若不能完成必须布置作业控制区【答案】B57、事故报告责任单位应在接报（）小时内，核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。A.1B.2C.3D.5【答案】B58、钢模板的面板变形为1.5mm，钢棱和柱箍的变形为L/500和B/500。验算抗倾覆稳定性时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。A.1.2B.1.3C.1.4D.1.5【答案】B59、施工单位主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（）的罚款。A.1万元以下B.1万元以上2万元以下C.1万元以上3万元以下D.5万元以下【答案】B60、季节性冻土地区路基施工时，下列（）可以在冰冻期施工。A.高速公路的土质路堤B.二级公路的土质路堤C.半填半挖地段D.填挖交界处【答案】B61、工程项目按照确定的建设内容、建设规模、建设标准、功能要求和使用要求等全部建成并验收合格交付使用所需的全部费用，是指的（）。A.建设投资B.运营费用C.工程造价D.流动资金【答案】C62、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D63、某工程项目，已知（F/A，i，n）=1.333，F=100万元，则A应为（）万元。A.100B.133.3C.75D.25【答案】C64、根据《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833—2018），机械台班定额费用组成中，属于不变费用的是（）。A.动力燃料费B.机上人员人工费C.检修费D.车船税【答案】C65、占产品总零件数10%～15%左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的（）。A.10%～15%B.10%～20%C.70%～80%D.60%～80%【答案】C66、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。A.编制总体施工组织设计文件B.现场考察、调查地材等价格C.投标价的计算、汇总D.研究招标文件【答案】A67、监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核。A.28B.7C.14D.21【答案】B68、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育，公司级、项目部级不少于（）,班组级不少于（）。A.15学时，20学时B.15学时，10学时C.20学时，10学时D.30学时，10学时【答案】A69、对于石灰粉煤灰，采用石灰粉煤灰作基层或底基层时，石灰与粉煤灰之比可以是（）。A.1:1B.1:10C.1:8D.1:12【答案】C70、明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水盲管施工完成后进行。人工回填时，拱圈混凝土强度应不小于（）。A.设计强度的60%B.设计强度的75%C.设计强度的80%D.设计强度【答案】B71、下列关于安全生产双重预防机制说法错误的是（）。A.是构筑防范生产安全事故的两道防火墙B.第一道是管风险C.第二道是控风险D.安全风险分级管控和隐患排查治理共同构建起预防事故发生的双重机制【答案】C72、对于桥梁工程混凝土配合比设计，高性能混凝土中粗集料其压碎指标应不大于（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】D73、当被评估项目含多个合同段时，总体风险评估应由（）牵头组织，专项风险评估工作仍由合同施工单位具体实施。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.咨询公司【答案】A74、下列不属于公路水运建设工程安全监理工作的依据的是（）。A.消防法律法规B.委托监理合同C.工程设计文件D.施工日志【答案】D75、对于桥涵构造物的台背回填，其实测项目包括压实度和填土长度。分层压实厚度宜不大于（），压实度应不小于（），填筑长度应不小于设计值。A.100mm，95%B.100mm，96%C.150mm，95%D.150mm，96%【答案】D76、重大危险源防控措施的审查应在（）进行。A.重大危险源清单收悉后3天内B.重大危险源清单收悉后5天内C.重大危险源清单收悉后7天内D.合同段工程开工之后【答案】C77、填石路堤采用易风化岩石或软质岩石石料填筑时，应按设计要求采取边坡封闭，顶部设置（）等措施。A.粘层B.排水垫层C.过渡层D.防渗层【答案】D78、少支架施工时，施工单位必须在卸架前取得（）后，方可卸架。A.监理单位口头同意B.总监理工程师书面批准C.监理单位的书面批准D.监督部门的书面批准【答案】C79、下列公路工程质量事故中，属于较大质量事故的是（）。A.二级公路项目的中隧道结构坍塌事故B.二级公路项目的大桥主体结构垮塌事故C.高速公路项目的路基（行车道宽度）整体滑移事故D.直接经济损失5000万元以上1亿元以下的事故【答案】C80、施工安全风险评估工作费用应在项目（）中列支。A.管理费B.措施费C.安全生产费用D.规费【答案】C81、环境影响报告书应当由（）编制。A.建设单位B.环境影响评价机构C.环境保护行政主管部门D.具有相应资质的环境影响评价机构【答案】D82、支付证书签署确认表是（）的联合用表。A.监理单位和建设单位B.监理单位和施工单位C.施工单位和建设单位D.施工单位和设计单位【答案】A83、关于人工摊铺与碾压的要求说法不正确的是（）。A.混合料拌和均匀后，应及时用平地机初步整型B.在初平的路段上，应用拖拉机、平地机或轮胎压路机快速碾压一遍C.应用平地机再整型一次，应将高处料直接刮出路外，严禁形成薄层贴补现象D.反复整型，直至满足技术要求，每次整型都应达到平整【答案】D84、关于路基冬期施工的说法不正确的是（）。A.填筑路堤应按横断面全宽平填，每层松铺厚度比正常施工增加20%～30%B.当填筑高程距路床底面1m时，碾压密实后应停止填筑C.冬期过后应对填方路堤进行补充压实D.路基挖至路床顶面以上1m时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工【答案】A85、现场应急处置方案由施工单位技术负责人组织编写，（）审核，（）审批。A.驻地监理工程师、总监理工程师B.总监理工程师、驻地监理工程师C.驻地监理工程师、建设单位D.总监理工程师、建设单位【答案】A86、关于蒸发池设置的说法，错误的是（）。A.池底宜设置0.5%横坡B.底面与侧面应采取防渗措施C.蒸发池应紧邻路基设置D.四周应采用隔离栅进行防护【答案】C87、以下关于质量体系审核与评审，说法错误的是（）A.开展质量体系审核和评审是保持质量体系持续有效运行的次要手段B.是对体系要素进行审核、评价，确定其有效性C.是对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性D.评价质量体系对环境的适应性，对体系结构中不适应的要素采取改进措施【答案】A88、某桥梁在施工过程中，发生一起质量事故，该质量事故造成直接经济损失6500万元，则该工程属于（）A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】B89、填挖土石方总量在（）立方米以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书。A.5000B.10000C.15000D.20000【答案】B90、拌和场和预制场地向周围环境排放噪声昼间不超过（）dB。A.70B.60C.55D.50【答案】A91、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析产生进度偏差的原因B.定期召开现场会议C.采取进度调整措施D.分析偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B92、水泥混凝土路面纵向裂缝换算为损坏面积时，应该用裂缝长度乘以（）。A.0.1mB.0.2mC.0.5mD.1m【答案】D93、以下属于不得转让采矿权的情形的是()A.全部转让采矿权的B.被纳入矿产资源开发整合方案的采矿权向非整合主体转让的意的C.按国家产业政策属于关闭矿山的D.按国家有关规定属于禁止开采区域的E.采矿权抵押备案期内未经抵押权人同【答案】B94、安全生产管理的原则描述错误的是（）A.一岗一责B.三管三必须C.三同时D.安全生产动态管理【答案】A95、当被评估项目含多个合同段时，总体风险评估应由（）牵头组织，专项风险评估工作仍由合同施工单位具体实施。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.咨询公司【答案】A96、样本容量越大，可靠性（），检测成本（）。A.越好，愈高B.越好，愈低C.越差，愈高D.越差，愈低【答案】A97、根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标方式分为公开招标和（）。A.工程招标B.邀请招标C.投资招标D.控制招标【答案】B98、某公路工程质量事故造成4000万元的直接经济损失，该质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】C99、隧道对向开挖的两工作面相距达到（）倍隧道跨度时，两端施工应加强联系、统一指挥，两工作面不得同时起爆。A.2B.3C.4D.5【答案】C100、对于监理机构平安工地建设，（）应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产调好审核，每半年对施工、监理合同段进行一次平安工地建设考核评价。开工前生产条件审核结果以及施工过程中的平安工地建设考核评价结果，应及时通过平安工地建设管理系统，向直接监管的交通运输主管部门报送。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位【答案】A多选题（共40题）1、沥青混合料按其结构组成通常可以分成（）。A.悬浮密实结构B.骨架空隙结构C.骨架密实结构D.悬浮空隙结构E.嵌锁型结构【答案】ABC2、关于检查监督原则，下列说法正确的是：A.民事案件中的当事人对审判人员在审判中的不法行为，都有权进行控告、检举，人民检察院应履行法律监督的职责B.人民检察院对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，如果认为有错误，应当提出抗诉或者检察建议，推动再审程序，纠正既有错误，但是对已经生效的调解书不能抗诉，只能提出检察建议C.调解书是根据双方当事人的合意做出，不属于检察监督的范围D.如果调解书的内容损害了国家利益、社会公共利益，人民检察院应当通过抗诉或检察建议的方式，推动对调解书的再审【答案】AD3、关于施工准备阶段安全监理，审查施工单位安全生产管理体系的说法，正确的有（）。A.将检查结果向建设单位报备B.在施工单位提交交底核查申请后7天内完成检查工作C.检查施工现场各种安全标志和临时设施的设置D.检查、督促施工单位与分包单位之间签订施工安全生产协议书E.检查施工单位安全技术措施或文明施工措施费用的使用计划【答案】ACD4、下列属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验E.相对密度试验【答案】ABC5、某二级公路的沥青混凝土上面层可采用（）。A.A级沥青B.B级沥青C.C级沥青D.D级沥青E.E级沥青【答案】AB6、下列属于无机结合料稳定材料目标配合比设计阶段工作的是（）。A.选择级配范围;B.确定结合料类型及掺配比例;C.确定料仓供料比例;D.确定水泥稳定材料的容许延迟时间;E.确定施工中结合料的剂量【答案】AB7、钻孔桩的成孔工艺根据施工机械的不同可分为（）等成孔工艺，回旋钻又可分为正循环与反循环方式。A.冲击钻B.回旋钻C.旋挖钻D.锤击沉桩E.静压沉桩【答案】ABC8、修筑功能层（垫层）的材料特点包括（）。A.强度要求高B.强度要求不一定高C.水稳定性好D.承载能力强E.隔温性能好【答案】BC9、可直接填筑于路床的路基填料有（）。A.粉质土B.石质土C.砂性土D.有机土E.液限大于50%、塑性指数大于26的土【答案】BC10、下列关于面层胀缝说法正确的有（）。A.胀缝处应设置钢筋支架和胀缝板B.胀缝的间距可为150mC.桥梁构造物两端各设置一条D.用于防止冬季低温时，面板表面收缩而无序开裂E.缝深上下贯穿面板【答案】ABC11、突起路标的施工质量监理要点包括（）。A.放样定位应准确B.突起路标反射体应背对行车方向安装C.施工前，路面应清洁、干燥D.路标和路面黏结后可用橡皮锤敲击突起路标上表面【答案】ACD12、下列对于建设单位安全责任体系中安全生产责任的说法，错误的有（）。A.建设单位对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理，按照合同约定督促工程参建单位落实安全生产责任，按照每半年一次做好“平安工地”考核评价工作B.不得对勘察设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，可适当压缩合同约定的工期C.在编制工程预算时，应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用D.不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用符合安全事故要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材E.在办理施工许可或申领施工许可证时，应提供工程项目有关安全施工措施的资料【答案】BD13、根据我国民事诉讼法及司法解释的规定，下列哪些法律文书可以作为人民法院强制执行的根据？()A.人民法院制作的行政判决书B.公证机关依法赋予执行效力的债权文书C.张某亲笔书写的借李某8万元的借条，并且已到期D.中级人民法院依法作出的承认外国法院判决效力的裁定书【答案】ABD14、对于拱桥质量问题描述，下列说法错误的有（）。A.两拱脚墩台不均匀沉降引起拱圈开裂，一般出现在拱顶区段，横桥向贯穿全拱圈，裂缝宽度上下变化不大，且两侧有错动B.肋拱、刚架拱、桁架拱、双曲拱的肋间横向联结（如横系梁、斜撑）强度不够引起开裂C.拱上排架、梁、柱开裂，短柱的两端开裂，侧墙斜、竖方向开裂，侧墙与拱连接处开裂D.预制拼装拱桥或分环砌筑的圬工拱桥，沿连接部位或砌缝发生纵向裂缝E.双曲拱桥的拱顶环向开裂【答案】D15、根据中华人民共和国安全生产法，下列需要编制专项施工方案且组织专家进行论证、审查的有（）。A.深基坑工程B.爆破工程C.地下暗挖工程D.高大模板工程E.起重吊装工程【答案】ACD16、关于民事诉讼法规定的再审程序，下列说法正确的有：A.再审只能由原审当事人自己提出申请才可能进行B.当事人申请再审应该在原审裁判作出后2年以内提出C.当事人对已经发生法律效力的解除婚姻关系的判决，不得申请再审D.法院的再审是对事实和法律的全面审查【答案】CD17、关于施工便道的相关规定，下列选项中正确的有（）。A.双车道施工便道宽度不宜小于6.5mB.单车道施工便道宽度不宜小于6.5mC.单车道施工便道宽度不宜小于4.5m，并宜设置错车道D.错车道路段的施工便道宽度不宜小于6.5m，有效长度不宜小于20mE.施工便道应根据需要设置排水沟和圆管涵等排水设施【答案】ACD18、强夯法处理湿陷性黄土地基说法正确的有（）。A.同一强夯能级宜采用重锤、低落距的方式进行B.地基土的含水率宜控制在8%～24%C.宜分主夯、副夯、满夯三遍实施D.夯点的夯击次数应按试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定E.两遍夯击之间宜连续进行【答案】ABCD19、合同约定计量的项目包括（）。A.清单外的工程细目B.清单中的工程细目C.合同文件中约定的项目D.工程变更项目E.合同文件外约定的项目【答案】BCD20、《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》中，属于禁止的是（）。A.卷扬机钢筋调直B.人工挖孔桩手摇井架出渣工艺C.基桩人工挖孔工艺D."直接凿除法"桩处理工艺E.竹（木）脚手架【答案】AB21、下列属于施工过程的组织原则的是（）。A.施工过程的均衡性B.施工过程的协调性C.施工过程的独立性D.施工过程的经济性E.施工过程的差异性【答案】ABD22、索赔的本质特征包括（）。A.承包人有部分过错B.索赔是要求给予赔偿的权利主张C.索赔的依据是合同文件及适用法律的规定D.承包人自己没有过错E.承包人已发生实际损失（时间或费用）【答案】BCD23、关于路基冬期施工的说法，正确的有（）。A.路堤填料应选择未冻结的砂类土、碎石、卵石土等透水性好的材料B.挖填方交界处，填土低于1m的路堤都不应在冬期填筑C.当路堤填至路床底面时，应碾压密实后停止填筑D.当天填的土必须当天完成碾压E.挖方边坡不应一次挖到设计线【答案】ABD24、软土地区施工时，下列厚度的软土宜采用浅层置换的有（）。A.2.0mB.2.5mC.3.0mD.5.0mE.4.0m【答案】AB25、桥涵构造物的台背回填，实测项目包括（）。A.压实度B.反滤层厚度C.填土长度D.宽度E.弯沉【答案】AC26、以下关于路基的几何要素的说法中，正确的是（）。A.路基的几何要素主要指路基宽度、路基高度和路基边坡坡度等B.宽度指路基某一横断面上两路肩外缘之间的距离，一般为行车道与路肩宽度之和C.公路等级越高，路基宽度越小D.路基高度分为路基中心高度和边坡高度E.边坡坡度指的是边坡宽度与边坡高度之比【答案】ABD27、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循的原则包括（）。A.只有承包人自身原因引起的工程延期才可以受理B.工程延期是否会推迟工程项目总工期C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上D.恶劣气候条件造成工程延期E.在非承包人原因造成的工期延期发生后28天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求，否则监理工程师无须考虑给予承包人延期【答案】BCD28、在合同工程开工之前，施工单位、监理机构应完成的测量与放样工作包括（）。A.现场交桩B.导线和中线的复测C.水准点的复测与增设D.横断面的测量与绘制E.纵断面的测量与绘制【答案】ABCD29、工程网络计划的优化是指寻求（）的过程。A.工程总成本不变条件下资源需用量最少B.时间-费用优化C.资源有限条件下最短工期安排D.工期不变条件下资源均衡安排E.工期固定