土石方运输合同协议书

第页土石方运输合同协议书土石方运输合同协议书1

发包方：_______________________________(以下简称甲方)

法定代表人：____________________________

通讯地址：______________________________

联系方式：______________________________

银行户头：______________________________

银行卡号:______________________________

承包方：________________________________(以下简称乙方)

法定代表人：____________________________

通讯地址：______________________________

施工队负责人：__________________________

联系方式：______________________________

银行户头：______________________________

银行卡号:______________________________

依据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规，为明确双方在工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成，在自愿、同等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。

风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的状况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的，应当要确认签约人的资格，若是托付代理人是否具有授权托付书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约实力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场

第一条：工程概况

(一)工程名称：________________________________________________

(二)工程地点：________________________________________________

(三)工程总量：________________________________________________

(四)合同期限：_____年____月____日起至_____年____月____日。

其次条工程施工内容

(一)材质：____________________________________________________

(二)工程运距：_______________________________________________

(三)装卸地点：上料点________________，卸料点________________。

(四)运输方式：装料，运料(不含炸药爆破)。

土石方运输合同协议书2

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律之规定，遵循同等，自愿的公允原则，双方就本土石方工程运输协议事项协商一样，订立本协议。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

二、工程承包范围：

清运。

三、合同期限：

开工日期：

竣工日期：从开工之日计算，1095天竣工。

四、工程质量标准、合格。

五、工程量：1010万立方米土石方，运距8-18公里，运输时间约一年。

六、工程运输里程：

土石方运输，运距。

七、运输工程执行价格：运距8-18公里，价格元，运输车辆达到35方拉60吨清运，运距每超1公里每车增加15元。

八、车辆要求前四后八，20xx年后有效手续必需齐全，正副驾驶员需供应一寸蓝底照片八张（每车配两名驾驶员）。

九、车辆调车费的支付方式：

乙方运输车辆到场甲方需付调车费每辆元，挖掘机每台

元。（调车费的支付方式甲乙双方协商后调车）。

十、工程款的支付方式：

进场施工后，第一天早上六点到其次天凌晨六点报工程量，下午十五点前结清工程款。

十一、油料供应：

甲方免费供应油料。

十二、员工的安置：

由甲方供应临建住房等设施，停车费、伙食费、水电费均由甲方负责。

十三、甲方责任：

如乙方车辆到场后超过48小时不能进场施工的，甲方必需每天每辆车补偿800元，驾驶员工资每人200元，如超过73小时还不能进场施工的，车队可以自行确定去留，返回的一切费用均由甲方担当。假如车在施工中遇到地方干扰、闹事，施工中的路保、交警、城管均由甲方负责。如造成车辆停工和人员损失均由甲方负责，按时计算机械和人工工资，赔偿标准每台车800元，驾驶员工资每人200元。如工期完工后，车辆返回的路费均由乙方自理。

十四、乙方责任：

乙方必需严格根据规定的时间上车，以甲方有效通知为准，上车的时间3-5个工作日，如没有根据甲方的要求上车，乙方赔偿甲方每台车800元，乙方必需按规定供应车辆有关手续和人员资料，乙方进场施工的人员确保无犯罪前科，确保进入工地后一切听从指挥，遵纪

遵守法律，保守国家机密，遵守交通运输规定，如有违反者，由乙方担当一切责任和后果。装车、运输、机械人员的平安事故一切由乙方负责。十五、业主和甲方缘由造成工程款拖欠，停工按机械台班费（挖机24小时每台1200元，运输车24小时每台800元，人工工资每24小时200元）。如甲方工程款拖欠3天以上，乙方有权停工，造成的一切经济损失均由甲方负责。

十六、其他未尽事宜，双方依据业主大合同和变更状况，另行补充协议或者协商解决。

十七、协议生效与终止，自签订协议之日起，双方签章签字生效，工程结束，甲方全部结清乙方工程款后，此协议自动终止。（车辆手续不合格协议作废）。

十八、违约责任：按国家合同法执行或者协议解决。本协议一式两份，甲方双方各执一份。

甲方：乙方：

（盖章签字）：（盖章签字）：

20xx年XX月XX日

土石方运输合同协议书3

甲方：

乙方：

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公允、诚恳信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、项目工程名称：

二、项目工程地点：

三、工程量：要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。

四、工期：

本项目工程期限拟自____年____月____日起至____年____月____日止，如遇不行抗力，自然灾难、气候异样、政府行为、任何第三方干涉或其他缘由而影响施工进度的，则工期相应顺延。

开工时间为____年一月一日，总工期为____日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的`，工期相应顺延。

五、单价、结算

以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上16.5元每吨（该价格为税后价）

甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。在其次个工作日的17点前，根据乙方前一天的总运输款支付全款。

六、双方的权利义务

（一）甲方的权利义务

1、甲方负责支配乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方担当（甲方供应两个活动板房供乙方运用，并担当这两个板房的费用）。

2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切

费用全部由甲方担当。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，仔细解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

4、甲方应派代表长期进驻施工工地，刚好按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

（二）乙方的权利义务

1、乙方车辆司机必需听从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所供应的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生平安事故由乙方自行

处理。

2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必需按甲方指定路途把材料运到指定地点。

4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。

5、乙方不担当开具任何形式正式发票的义务，不担当工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方担当。

6、乙方供应的车辆必需满意甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

七、特殊约定

1、施工过程中，如遇石方须要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当赐予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。

2、施工过程中，如遇石方须要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方须要担当全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不听从甲方指挥进行转移的除外。

八、违约责任

1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天起先，每天向乙方支付违约每辆车300元。

2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。

九、争议解决方法

本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方代表：乙方代表：

身份证号码：身份证号码：

联系电话：联系电话：

签订时间：年月日签订时间：年月日

土石方运输合同协议书4

篇一：土石方运输合同范本

托运方（甲方）：承运方（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，为明确双方在工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成，在自愿、同等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。

第一条：工程概况

（一）工程名称：

（二）工程地点：

（三）工程总量：

（四）合同期限：年月日起至年月日。

其次条工程施工内容

（二）工程运距：

（三）装卸地点：上料点，卸料点。

（四）运输方式：装料，运料（不含炸药爆破）。

（五）机械车辆：车辆数：。

（六）计算方式：按车计算。

（七）甲方指派统计结算员：。

（八）统计结算以双方现场人员签字的票据为结算依据。

第三条：工程价款结算与拨付方法

（一）合同单价：

清运价按每车元人民币计。

以上价格均为税后净价，乙方不负责税费和开具发票。

（二）运费结算方法及支付方式：

1、运费结算方法：以现场甲、乙双方统计结算员签字的单据为准。每二十四小时结账一次，结账日下午三点前结算支付前两日的全部完成工作量的工程款，结款率为101%。

2

（三）本合同双方约定付款方式不受双休日、法定节假日等因素限制。

第四条双方责任

（一）甲方责任

1、乙方车辆进入甲方施工现场后，甲方负责在贰小时内支配乙方车辆投入正常运行。甲方给乙方实际到场的每辆工程车元人民币调车费，在工程结束后甲方在工程款内扣回。工程车需加油时，乙方通知甲方支配加油车现场加油，每次结算时甲方扣除乙方之前所欠油款。

2、甲方负责办理乙方人员、车辆进场必备的手续及乙方施工的一切证件，确保乙方设备进场后能够正常运输及运转。

3、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰。凡由甲方支配装运的全部物品，如因超载缘由，导致环保、交警、交通、城管、卫生等政府部门查扣，造成扣车停运，产生的罚款及损失，由甲方担当。

4、在运输过程中，运输设备及人员遭到社会闲杂人员的骚扰而造成的人员伤亡及运输车辆和机械设备的损坏，甲方应根据实际治疗费及修理费用赐予实价赔偿，同时，由此造成的人员误工损失予以赔偿。

5、甲方因拖欠乙方工程款，乙方有权短暂停工，因此造成乙方的全部经济损失全部由甲方担当。

6、甲方负责料场至马路间硬土路面的日常修理和维护。

7、工程如遇变更，甲方应与三天前以书面形式通知乙方并签订补充合同或另行办理施工签证。

8、甲方在乙方车辆入场前一日必需把施工现场整理完毕，包括运输道路，装车现场，保证道路行驶畅通，如运输工作不能畅通，造成的一切损失由甲方担当。

9元人民币赔偿乙方；如工作不能正常进行，导致合同终止时，甲方按每天每车叁仟元赔偿乙方并担当由此所产生的一切经济损失。

10、甲方负责支配乙方驾驶员的住宿。

（二）乙方责任

1.本合同签定后，乙方确保在日内将该工程所需车辆驶入甲方指定位置（上料点：）

2.乙方运输车辆必需听从甲方在该合同有效期内合理的管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则。

3.乙方驾驶员和工作人员因自身缘由造成的平安责任事故（经济和法律责任）由乙方或责任人自行负责，与甲方无关，甲方不担当任何责任。

4.乙方在合同期内，在甲方无过错状况下，不停工、不旷工、不无故刁难，确保运行正常，确保工期顺当进行，如出现上述状况，甲方将赐予乙方每天（24小时）每辆运输车元/辆罚款。因台风、暴雨等自然灾难等不行抗拒因素除外。

5.乙方不得私自转卖所运输的物品如发觉乙方私自转卖，则赐予乙方每车贰仟元罚款，并追加给甲方造成的经济损失。

6.乙方在合同期确保一切平安，加强驾驶人员及工作人员的管理，杜绝打架、斗殴、酗酒滋事，酒后驾驶，无证驾驶等现象的发生，如发觉一次将赐予元罚款。所造成的后果及损失和责任，必需由乙方及当事人担当。

8.在合同履行期间，乙方不得与总承包方或同一工