2022年青海省设备监理师之设备监理合同自我评估模拟题库及答案下载

《设备监理师之设备监理合同》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。

A.业主

B.设备监理工程师

C.设计人

D.承包人【答案】A2、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。

A.接收证书

B.履约担保

C.履约证书

D.保留金【答案】C3、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的()行为。

A.法律

B.代理

C.行政

D.执法【答案】A4、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。

A.监理单位

B.设计单位

C.建设工程质量监督机构

D.建设行政主管部门【答案】C5、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是()。

A.分包工程质量由分包企业负总责

B.分包工程质量由分包企业单独承担责任

C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任【答案】C6、2006年5月10日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙公司在5月16日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于5月11日发出取消要约的通知。要约于5月12日到达乙公司，取消要约的通知于5月13日到达乙公司。乙公司于5月14日做出承诺，该承诺于5月15日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是()。

A.要约被撤销

B.承诺生效

C.要约失效

D.要约被撤回【答案】A7、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日【答案】B8、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】A9、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。

A.是否进行资格预审

B.是否组织现场考察

C.是否解答投标单位的质疑

D.是否公开开标【答案】A10、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。

A.开工日期起到颁发工程接收证书止

B.开工日期起到颁发最终付款证书止

C.基准日期起到颁发工程接收证书止

D.基准日期起到颁发最终付款证书止【答案】A11、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是()。

A.班组长

B.监理工程师

C.本单位负责人

D.总监理工程师【答案】C12、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。

A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算

B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一

C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行

D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效【答案】C13、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】D14、下列关于委托合同的说法不正确的是()

A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础

B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务

C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已

D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D15、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】B16、甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是()。

A.向丙公司承担违约责任

B.向甲公司承担违约责任

C.向丙公司承担赔偿责任

D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任【答案】B17、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，()。

A.觉察到该不可抗力事件的14天内

B.该不可抗力事件发生的14天内

C.觉察到该不可抗力事件的28天内

D.该不可抗力事件发生的28天内【答案】A18、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。

A.工程量清单合同

B.固定总价合同

C.成本加固定费用

D.混合合同【答案】B19、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

D.2年【答案】C20、在市场经济条件下，()是民法的主要调整对象。

A.财产关系

B.人身关系

C.支配关系

D.生产关系【答案】A21、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准【答案】A22、设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照()的计算方法，支付逾期付款利息。

A.合同约定

B.买受人提供

C.银行延期付款规定

D.法律规定【答案】A23、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。

A.安全生产监督管理部门

B.煤矿安全监察机构

C.劳动监察主管部门

D.建设行政主管部门【答案】D24、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是()。

A.自仲裁裁决作出之日起10日内

B.自仲裁裁决作出之日起15日内

C.仲裁裁决作出之日

D.仲裁裁决送达之日【答案】C25、设备工程安装合同中的性能验收()。

A.由采购方负责，供货方参加

B.由供货方负责，采购方参加

C.由采购方会同监理人员一并参加

D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】A26、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告【答案】C27、合同法律关系的内容是()。

A.权利和义务

B.权利和责任

C.法律事实

D.法律行为【答案】A28、承包商应在设备工程或单位工程的()之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。

A.竣工时间

B.缺陷通知期期满

C.颁发接收证书

D.保留金返还【答案】B29、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。

A.合同法

B.合同条款

C.招投标法

D.政府采购法【答案】B30、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是()。

A.刑事责任

B.瑕疵担保责任

C.行政责任

D.产品责任【答案】D31、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是()。

A.固定总价合同

B.纯单价合同

C.单价与包干混合式合同

D.成本加固定费用【答案】A32、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。

A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任

C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿

D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任【答案】A33、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】D34、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。

A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失

B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失

C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失

D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】D35、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是()。

A.自仲裁裁决作出之日起10日内

B.自仲裁裁决作出之日起15日内

C.仲裁裁决作出之日

D.仲裁裁决送达之日【答案】C36、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是()。

A.合同条件

B.承包商建议书

C.业主要求

D.投标函【答案】D37、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是()。

A.发明专利权

B.实用新型专利权

C.职务作品著作权

D.商标专用权【答案】A38、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。

A.尚无合同关系

B.合同没有成立

C.合同已经成立

D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任【答案】C39、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至()。

A.2021年5月4日

B.2034年3月8日

C.2021年12月31日

D.2034年12月31日【答案】C40、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。

A.开工日期

B.签发付款证书

C.签发接收证书

D.签发履约证书【答案】C41、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】D42、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是()。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利【答案】B43、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程【答案】B44、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。

A.开工日期起到颁发工程接收证书止

B.开工日期起到颁发最终付款证书止

C.基准日期起到颁发工程接收证书止

D.基准日期起到颁发最终付款证书止【答案】A45、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年【答案】C46、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。

A.投标人发出投标文件

B.招标人收到投标文件

C.提交投标文件截止

D.提交投标保证【答案】C47、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该户居民如何得到炉具的事实不清

C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负

D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔【答案】A48、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表【答案】C49、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。

A.承包商提交履约担保后

B.承包商收到中标函后

C.工程师发出开工通知后

D.双方签订合同后【答案】B50、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额【答案】D51、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定()裁决。

A.执行

B.撤销

C.中止执行

D.不予执行【答案】C52、下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商建议书

D.中标通知书【答案】C53、根据《民事诉讼法》，证据必须符合()要求。

A.真实性、合法性、客观性

B.合法性、客观性、公正性

C.合法性、客观性、关联性

D.真实性、关联性、公正性【答案】C54、在下列各项中，符合代理特征的是()。

A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思

D.代理结果归属代理人【答案】C55、设备工程合同文件一般包括()。

A.投标保函、合同条件及附件

B.合同条件及投标保函

C.合同协议书及招标文件

D.合同条件、技术文件和附件【答案】D56、在委托代理中，代理人享有代理权的依据是()。

A.委托合同

B.委托授权行为

C.人民法院指定

D.法律规定【答案】B57、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责()。

A.包换

B.保修

C.包修

D.包修或包换【答案】D58、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于()。

A.避免风险事件的发生

B.避免风险事件对保险标的的损害

C.发生风险事件后得到经济补偿

D.发生风险事件后转移责任【答案】C59、设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。

A.业主

B.设备监理工程师

C.设计人

D.承包人【答案】A60、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。

A.工程师

B.工程师的助理

C.承包商

D.分包商【答案】C61、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日【答案】D62、根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照()确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

A.合同法

B.招标人意见

C.招标文件

D.招标内容【答案】C63、公民、法人或者其他组织对下列()事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。

A.行政立法行为

B.国防、外交等国家行为

C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理

D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决【答案】D64、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.双方约定的合理使用年限

C.2年

D.5年【答案】C65、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。

A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率

B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差

C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解

D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】A66、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院()。

A.解除甲乙之间的合同

B.撤销甲乙之间的合同

C.撤销甲转让设备的行为

D.变更甲转让设备的价格【答案】C67、质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括()。

A.日常监督检查

B.定期监督检查

C.产品质量监督抽查

D.产品自查自检【答案】D68、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，()后的56天内支付。

A.工程师收到最终报表

B.业主收到结清证明

C.工程师收到结清证明

D.业主收到工程师发出的付款证书【答案】D69、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从()起算。

A.2月5日

B.2月7日

C.2月9日

D.2月10日【答案】C70、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。

A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

C.不予淘汰，允许投标人重新报价

D.初评阶段予以淘汰【答案】B71、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】D72、设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照()的计算方法，支付逾期付款利息。

A.合同约定

B.买受人提供

C.银行延期付款规定

D.法律规定【答案】A73、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按()执行

A.原价格

B.新价格

C.原价和新价的平均价格

D.当地市场价格【答案】B74、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。

A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率

B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差

C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解

D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】A75、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。

A.业主

B.业主代表

C.工程师代表

D.工程师【答案】A76、根据《合同法》规定，按合同的约定，应当先履行义务的一方当事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化时，可以()。

A.行使同时履行抗辩权

B.变更合同

C.行使撤销权

D.中止履行合同【答案】D77、根据《民事诉讼法》，证据必须符合()要求。

A.真实性、合法性、客观性

B.合法性、客观性、公正性

C.合法性、客观性、关联性

D.真实性、关联性、公正性【答案】C78、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准【答案】A79、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。

A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28

B.工程师开出付款证书后28

C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56

D.工程师开出付款证书后56【答案】C80、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是()。

A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权

B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失

C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人

D.承包人行使优先权的期限为12个月【答案】C81、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。

A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率

B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差

C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解

D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】A82、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。

A.工期、费用和利润

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润【答案】C83、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。

A.委托人不履行合同，无权请求返还定金

B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金

D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费【答案】D84、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。

A.工期、费用和利润

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润【答案】C85、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日【答案】C86、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】D87、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。

A.DAB决定

B.友好协商

C.仲裁

D.诉讼【答案】C88、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。

A.采取欺诈手段

B.采取胁迫手段

C.因重大误解

D.超越代理权限【答案】A89、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。

A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28

B.工程师开出付款证书后28

C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56

D.工程师开出付款证书后56【答案】C90、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于()日。

A.l

B.2

C.3

D.5【答案】C91、下列关于分包商的说法，正确的是()。

A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意

B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师

C.承包商应当对指定分包商的行为负责

D.承包商可将整个工程分包给他人【答案】C92、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】D93、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。

A.重新试验

B.承包商提交试验报告

C.工程师认可试验结果

D.签发接收证书【答案】D94、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。

A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28

B.工程师开出付款证书后28

C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56

D.工程师开出付款证书后56【答案】C95、投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。

A.投标有效期内

B.评标开始之前

C.开标时间之前

D.中标通知书发出之前【答案】C96、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】A97、根据《合同法》规定，招标公告属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.再要约

D.承诺【答案】A98、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。

A.工程师

B.争端评判委员会(DAB)

C.仲裁机构

D.人民法院【答案】B99、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的()。

A.缺陷通知期延长损失

B.费用支出，且含合理利润

C.直接损失

D.费用支出，但不含合理利润【答案】B100、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是()。

A.联合体

B.联合体各方

C.联合体中的牵头人

D.联合体中的资质较高方【答案】B二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列作业人员中，属于特种作业人员并且必须持证上岗的有()。

A.垂直运输机械作业人员

B.起重信号工

C.安全生产管理员

D.安装拆卸工

E.爆破作业人员【答案】ABD102、资格预审文件中，资格预审程序部分应包括的内容有()。

A.申请人须知

B.设备工程要求

C.资格预审数据表

D.资格标准和评审方法

E.资格预审申请表【答案】ACD103、下列产品中，属于《产品质量法》限定的产品质量监督抽查的产品范围的有()。

A.大米

B.锅炉

C.烟花爆竹

D.商品房

E.蔬菜【答案】BC104、当事人可以依法解除合同的情形有()。

A.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务的

B.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务的

C.因不可抗力不能实现合同目的

D.当事人一方迟延履行主要债务的

E.当事人一方违约致使不能实现合同目的【答案】ABC105、如果()履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。

A.买卖合同

B.保管合同

C.运输合同

D.加工承揽合同

E.施工合同【答案】BCD106、设计人对所承担设计任务的设备工程，应依照合同规定配合安装调试或者进行安装前技术交底，解决装配中的有关()问题。

A.装配人员的配备

B.设计

C.设计变更

D.其他协助

E.修改预算【答案】BC107、设备工程合同对工程质量作出规定的文件主要有()。

A.业主要求

B.合同条件

C.设计文件

D.技术规范

E.承包商的建议书【答案】ACD108、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于索赔事件处置的说法，正确的有()。

A.索赔通知应在索赔事件发生后合同规定的时间内发出

B.如果承包商未发出索赔通知，则视为承包商放弃索赔权利

C.索赔款额应列入最终付款证书中，并支付给承包商

D.工程师应对承包商的索赔报告作出回应

E.工程师收到承包商的索赔通知后，应做好索赔事件的同期记录【答案】ABD109、下列运达现场后的财产，其所有权归属业主的有()。

A.生产设备

B.临时工程

C.材料

D.承包商设备

E.分包商设备【答案】AC110、根据《劳动合同法》，下列情形中，劳动者可以立即解除劳动合同的有()。

A.用人单位以暴力手段强迫劳动者劳动的

B.用人单位未及时足额支付劳动报酬的

C.用人单位违章指挥危及劳动者人身安全的

D.用人单位扣押劳动者居民身份证的

E.用人单位强令劳动者冒险作业危及其人身安全的【答案】AC111、如果()履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。

A.买卖合同

B.保管合同

C.运输合同

D.加工承揽合同

E.施工合同【答案】BCD112、在我国，注册商标包括()。

A.商品商标

B.服务商标

C.集体商标

D.著名商标

E.证明商标【答案】ABC113、在我国，注册商标包括()。

A.商品商标

B.服务商标

C.集体商标

D.著名商标

E.证明商标【答案】ABC114、按照《担保法》的规定，下列选项正确的是()。

A.债权人和保证人订立书面保证合同后，当债务人不履行债务时，由保证人按照约定履行债务或者承担责任

B.所有抵押合同均自签订之日起生效

C.留置是债权人按照合同约定占有债务人或第三人的动产

D.质押包括动产质押和不动产质押

E.定金应以书面形式约定，定金数额最高不得超过主合同标的额的20%【答案】A115、甲公司依法订立设备工程合同后，为满足合同需要，与乙公司订立了一份设备加工合同。乙公司向丙公司购买材料用于设备加工，并委托丁公司将加工出的设备，运输至工程现场附近的戊仓储公司保管。由此形成的各个合同中，如果当事人不履行合同义务时，相应的债权人可以行使留置权的合同有()。

A.设备保管合同

B.设备运输合同

C.材料买卖合同

D.设备加工合同

E.设备工程合同【答案】ABD116、根据《民法通则》，下列情形中，可以导致诉讼时效中断的有()。

A.权利人向义务人的代理人主张权利

B.权利人因病住院治疗

C.义务人承诺履行义务

D.权利人向人民法院起诉

E.诉讼时效期间最后6个月内发生地震，导致义务人无法履行义务【答案】ACD117、中标人按照约定或者经招标人同意，可以将中标项目的()工作分包给他人完成。

A.全部

B.部分

C.部分非主体

D.非关键

E.总价款三分之一以下的【答案】CD118、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，雇主应承担由于战争而导致的()损失或损坏的风险。

A.工程

B.货物

C.承包商文件

D.工程师文件

E.承包商设备【答案】ABC119、索赔依据应具有()等特征。

A.经济性

B.合法性

C.真实性

D.完备性

E.先进性【答案】BCD120、按照我国《合同法》的规定，合同履行中当事人的抗辩权包括()。

A.不履行抗辩权

B.同时履行抗辩权

C.不履行时间抗辩权

D.后履行一方的抗辩权

E.先履行一方的抗辩权【答案】BD121、对于使用国有资金投资的项目，评标委员会推荐多名中标候选人的，招标人确定中标人的原则有()。

A.招标人应当确定报价最低的中标候选人为中标人

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同的，招标人应当确定排名第二的中标候选人为中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人

D.排名第一的中标候选人在招标文件规定的期限内未能提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人

E.排名第二的中标候选人因故不能签订合同时，招标人应重新招标【答案】BCD122、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在设备工程合同履行中，下列关于承包商设备的说法，正确的有()。

A.承包商应对所有承包商设备负责

B.承包商设备运到现场后，应视为该工程专用

C.承包商设备的保险由业主办理

D.承包商设备不包括实施工程的各种仪器

E.除运输车辆外，未经设备监理师同意，不得将承包商设备移出现场【答案】AB123、设备监理工程师预防和减少索赔的管理措施主要包括()。

A.完善合同条款

B.认真审核索赔报告

C.反驳承包商的索赔

D.加强监督管理

E.提供全面服务【答案】AD124、建设工程承包单位在向建设单位出具的质量保修书中，应当明确建设工程的()等。

A.保修范围

B.保修总次数

C.保修期限

D.保修人员

E.保修责任【答案】AC125、买卖合同属于()。

A.双务合同

B.不要式合同

C.有偿合同

D.实践合同

E.诺成合同【答案】ABC126、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，招标人应当拒收投标文件的有()。

A.投标文件逾期送达

B.投标文件未送达指定地点

C.投标文件未按招标文件要求密封

D.投标文件未按规定编制

E.投标人以低于成本的报价竞标【答案】ABC127、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括()。

A.有编制招标文件的能力

B.已发布招标公告

C.具有开标场地

D.有组织评标的能力

E.已委托公证机关公证【答案】AD128、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，承包商编制的竣工报表，需要考虑的费用包括()。

A.承包商根据合同所完成的全部工作价值的估计额

B.承包商认为应支付给他的任何款项(包括索赔款)

C.到工程竣工日期为止，根据合同所完成的全部工作的价值

D.到工程移交日期为止，根据合同所完成的全部工作的价值

E.承包商认为根据合同将应支付给他的任何其他款项的估计额【答案】BD129、承包商在将材料用于工程之前，应按合同约定将材料样品提交工程师。该材料样品上应标明()。

A.材料原产地

B.可替代材料

C.材料承运人信息

D.材料取样人信息

E.工程中的具体用途【答案】A130、根据《民法通则》，下列承担法律责任的方式中，属于承担民事责任的方式有()。

A.返还财产

B.排除妨碍或消除危险

C.罚金

D.支付违约金

E.赔偿损失【答案】ABD131、在设备工程合同中，特殊事件的处理机制主要有()。

A.暂停施工的处理机制

B.法律变动处理机制

C.市场价格波动处理机制

D.索赔和争端的解决机制

E.不可抗力的处理机制【答案】D132、默示义务索赔中，默示义务的内容包括()。

A.合同相关的隐含规定

B.惯例

C.明示义务的“必要延伸”

D.合同明确规定条款

E.合同补遗的明确规定【答案】ABC133、设备工程合同履行中发生的下列情况中，按照《合同法》对不可抗力免责的规定，承包人不承担责任的有()。

A.洪水灾害导致工程受损

B.地震灾害导致工程受损

C.社会动乱导致停工损失

D.承包人安全管理制度不落实导致火灾损失

E.承包人拖欠工人工资导致罢工的停工损失【答案】ABC134、承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同，下列合同属于承揽合同的有()。

A.加工合同

B.定做合同

C.修理合同

D.测试合同

E.互易合同【答案】ABCD135、在设备运输合同中，属于承运人权利的有()。

A.留置运输的货物

B.货物的提存权

C.接受托运人运送货物的要求

D.处置无人认领的货物

E.有权派人押运货物【答案】ABD136、按照劳动保护的相关规定，用人单位应当对()定期进行健康检查。

A.从事危险作业的劳动者

B.女职工

C.未成年工

D.从事特种作业的劳动者

E.从事有职业危害作业的劳动者【答案】C137、从业主角度讲，设备工程合同总体策划的内容一般包括()。

A.确定每个合同的工作范围

B.确定合同中的重要条款

C.选择评标方法

D.明确评标程序

E.编制设备工程合同管理计划【答案】AB138、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人终止招标的，根据招标进展，应当采取的相应措施有()。

A.及时补偿投标人的投标费用

B.已经发售资格预审文件的，及时退还所收取的资格预审文件的费用

C.已经发售招标文件的，及时退还所收取的招标文件的费用

D.及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息

E.在发布招标公告的同一媒介上，发布终止招标的说明【答案】BCD139、根据世界银行贷款项目货物采购国际竞争性招标文件规定，货物采购招标文件包括()。

A.投标邀请书

B.招标资料表

C.货物需求一览表

D.中标通知书

E.工程量清单【答案】ABC140、下列关于委托合同中，受托人义务与责任正确的是()。

A.受托人要根据委托人的指示的内容、范围、方式、目的等行事，不得违反、变更、曲解委托人指示

B.受托人可将受托事务转交他人处理

C.受托人向委托人报告受托事务处理情况是一种默示义务

D.受托人依照合同处理委托事务所取得的各种财产，要及时移交给委托人

E.有偿的委托合同，因受托人过错致使委托人受到经济损失的，受托人要承担赔偿责任【答案】ACD141、在设备工程安装合同中，如果由采购方负责设备安装调试，则发包人的职责包括()。

A.指导安装调试

B.办理土地征用

C.处理设备的质量问题

D.参加试车和验收试验

E.办理停水、停电等所需证件【答案】B142、根据《招标投标法》，下列工程建设项目的施工采购，必须进行招标的有()。

A.需要采用不可替代的专利技术的项目

B.大型基础设施项目

C.使用外国政府贷款的项目

D.采购人依法能够自行建设的项目

E.使用世界银行贷款的项目【答案】BC143、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，就知识产权和工业产权而言，业主对承包商的侵权给予保障的方面，包括()。

A.承包商的侵权是履行业主要求不可避免的

B.承包商的工程设计、制造、施工或实施产生的侵权

C.业主不按合同规定的目的使用工程而导致的侵权索赔

D.如果合同中没有规定，或没有在基准日期前向承包商说明，而业主使用工程时，同时配套使用了非承包商的物品，从而导致的侵权索赔

E.使用承包商设备造成的侵权【答案】ACD144、某施工单位因施工需要，向社会公开招聘工程管理人员和技术工人，在对新录用的人员进行安全生产教育和培训时，按照《安全生产法》的规定，培训的内容应当包括()。

A.安全生产知识

B.安全生产管理能力

C.安全操作规程

D.安全生产规章制度

E.安全操作技能【答案】ACD145、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在设备工程合同履行中，下列关于承包商设备的说法，正确的有()。

A.承包商应对所有承包商设备负责

B.承包商设备运到现场后，应视为该工程专用

C.承包商设备的保险由业主办理

D.承包商设备不包括实施工程的各种仪器

E.除运输车辆外，未经设备监理师同意，不得将承包商设备移出现场【答案】AB146、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，就知识产权和工业产权而言，业主对承包商的侵权给予保障的方面，包括()。

A.承包商的侵权是履行业主要求不可避免的

B.承包商的工程设计、制造、施工或实施产生的侵权

C.业主不按合同规定的目的使用工程而导致的侵权索赔

D.如果合同中没有规定，或没有在基准日期前向承包商说明，而业主使用工程时，同时配套使用了非承包商的物品，从而导致的侵权索赔

E.使用承包商设备造成的侵权【答案】ACD147、设备采购合同主要条款包括()。

A.结算方式及期限

B.违约责任

C.贷款、融资方式

D.合同的供货范围

E.担保措施【答案】ABD148、业主针对履约保证可提出索赔的情形包括()。

A.未能在竣工时间内完成工程

B.承包商未能确保履约保证在缺陷通知期期满前持续有效

C.拒绝按照合同向业主支付其应付的金额

D.未能在收到业主要求其纠正违约的通知后的合同规定时间内纠正违约

E.发生了业主有权终止合同的情形【答案】BCD149、设备采购合同主要条款包括()。

A.结算方式及期限

B.违约责任

C.贷款、融资方式

D.合同的供货范围

E.担保措施【答案】ABD150、设备工程合同履行阶段的期中付款包括()。

A.预付款

B.进度付款

C.竣工结算款

D.最终付款

E.材料、设备付款【答案】ABC151、设备采购合同主要条款包括()。

A.结算方式及期限

B.违约责任

C.贷款、融资方式

D.合同的供货范围

E.担保措施【答案】ABD152、下列产品中存在《产品质量法》所称的“缺陷”的有()。

A.致人中毒的假酒

B.口感不佳的劣酒

C.易醉人的高度酒

D.突然爆炸炸坏家具的汽酒(爆炸原因为气压过高)

E.增加肾脏负担的啤酒【答案】AD153、我国仲裁协议的法定内容包括()。

A.提请仲裁的意思表示

B.约定仲裁事项

C.仲裁费用的负担

D.选择仲裁委员会

E.仲裁地点【答案】ABD154、招标文件的作用表现在()。

A.是广泛吸引投标人参与竞争的文件

B.是一种有限竞争的招标方式

C.是投标人准备投标文件和参加投标的依据

D.是招标投标活动当事人的行为准则和评标的重要依据

E.是招标人和投标人订立合同的基础【答案】CD155、合同分析的基本原则有()。

A.合法性

B.准确性和客观性

C.整体性

D.公平性

E.可操作性【答案】BCD156、设备工程合同履行中，承包商提交工程师审核的承包商文件包括()。

A.操作和维修手册

B.合同规定的竣工文件

C.质量管理内审文件

D.指定分包商的资质文件

E.业主要求中规定的技术文件【答案】AB157、业主的设备工程合同总体策划的内容包括()。

A.确定合同的谈判策略

B.按合同类型选择合同范本

C.确定每个合同的范围和采购方式

D.编制设备工程合同管理计划

E.明确重大合同问题的决策程序【答案】BCD158、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列选项中，属于工程监理单位安全责任的有()。

A.应当依法取得安全生产许可证，并在许可的范围内承担工程监理业务

B.不得与建设单位的有利害关系

C.在实施监理前，就设计文件向施工单位作出说明和技术交底

D.按照工程强制性标准实施监理

E.施工单位对严重安全事故隐患拒不整改的，及时向有关主管部门报告【答案】D159、按照《招投标法》的规定，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。

A.施工单项合同估算价150万元人民币

B.重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币

C.监理合同，单项合同估算价150万元人民币

D.项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币

E.项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币【答案】A160、下列选项中()属于委托代理终止的原因。

A.代理期限届满

B.被代理人取得民事行为能力

C.代理人辞去委托

D.代理人死亡

E.代理事务完成【答案】ACD161、保险合同当事人包括()。

A.被保险人

B.保险人

C.受益人

D.投保人

E.保险经纪人【答案】BD162、行为人实施的行为不符合法律行为的有效条件而构成无效行为，则这种无效行为可以产生以下法律后果()。

A.双方调解

B.申请仲裁

C.返还财产

D.赔偿损失

E.追缴财产【答案】CD163、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的行为有()。

A.就同一招标项目向投标人提供有差别的信息

B.设定的资格条件与履行合同无关

C.对投标人采取不同的评标标准

D.指定特定的供应商

E.要求投标人具有较高的资质等级【答案】ABCD164、下列有关承诺生效的表述，正确的有()。

A.采用书面形式作出承诺的，承诺通知发出时生效

B.采用电报形式作出承诺的，电报到达要约人时生效

C.采用电子邮件形式作出承诺的，电子邮件进入要约人指定的邮箱时生效

D.采用电子邮件作出承诺的，要约人了解内容时生效

E.采用行为方式作出承诺的，承诺行为作出时生效【答案】BC165、根据有关规定，依法必须招标的项目，评标委员会推荐三名中标候选人的，排名第一的中标候选人有下列情形的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人的有()。

A.资质等级由二级晋升一级

B.因不可抗力提出不能履行合同

C.参与其他同类工程项目投标

D.投标期间与另一投标人协商投标报价

E.放弃中标【答案】BD166、根据《民法通则》，法人应具备的基本条件有()。

A.依法成立

B.设立分支机构

C.有必要的财产和经费

D.能够独立承担民事责任

E.有自己的名称、组织机构和场所【答案】ACD167、风险管理内容包括()。

A.风险识别

B.风险分析

C.风险评价

D.风险处置

E.风险回避【答案】ABCD168、下列产品中，适用《产品质量法》的有()。

A.商品混凝土

B.商品房

C.施工企业的吊装设备

D.监理单位的电子设备

E.军工产品【答案】ACD169、在设备工程合同履行过程中，设备监理工程师合同管理的主要工作包括()、索赔管理等。

A.审查承包商的履约能力

B.变更管理

C.监督管理承包商的履约行为

D.协调管理合同关系

E.支付工程款【答案】BCD170、下列选项中，属于无效合同的有()。

A.一方以欺诈手段订立的合同

B.一方以胁迫手段订立的合同

C.以合法形式掩盖非法目的的合同

D.损害社会公共利益的合同

E.限制民事行为能力人订立的合同【答案】CD171、按照《招投标法》的规定，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。

A.施工单项合同估算价150万元人民币

B.重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币

C.监理合同，单项合同估算价150万元人民币

D.项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币

E.项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币【答案】A172、在设备工程安装合同中，如果由采购人负责安装调试，供货人现场服务人员的职责有()。

A.指导组建安装队伍

B.指导安装调试

C.处理设备质量问题

D.参加试车

E.参加验收【答案】BCD173、评标过程中，初步评审的主要内容包括()。

A.投标人的合格性

B.投标担保

C.资格证明文件

D.业绩

E.报价的合理性【答案】ABCD174、根据《劳动合同法》，下列情形中，劳动者可以立即解除劳动合同的有()。

A.用人单位以暴力手段强迫劳动者劳动的

B.用人单位未及时足额支付劳动报酬的

C.用人单位违章指挥危及劳动者人身安全的

D.用人单位扣押劳动者居民身份证的

E.用人单位强令劳动者冒险作业危及其人身安全的【答案】AC175、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于合同和投标函的说法，正确的有()。

A.投标函附录不构成合同

B.投标函有时也称作报价函

C.投标函构成合同

D.投标函应按业主规定的格式填写

E.投标书中的承包商建议书是合同文件的组成部分【答案】BCD176、下列行为中，属于意思表示不真实的有()。

A.欺诈行为

B.胁迫行为

C.恶意串通行为

D.规避法律行为

E.在误解情况下实施的行为【答案】CD177、非正常终止设备工程合同的情形有()。

A.由业主终止

B.由承包商终止

C.因不可抗力终止

D.根据法律终止

E.因结清证明生效终止【答案】ABCD178、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险额不低于全部复原费用，包括()。

A.拆除废弃物的费用

B.运走废弃物的费用

C.承包商设备运至现场的费用

D.专业费用

E.利润【答案】ABD179、项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括()。

A.没有按照招标文件要求提供投标担保

B.报价金额的大小写不一致

C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致

D.货物包装方式高于招标文件要求

E.货物检验标准低于招标文件要求【答案】BCD180、某设备工程公开招标时，下列关于合格的投标人的描述，正确的有()。

A.能够提供合理报价

B.具有完善的质量保证体系

C.具有独立订立合同的权利

D.具有良好的银行资信和商誉

E.提供了足够的担保【答案】BCD181、下列产品中存在《产品质量法》所称的“缺陷”的有()。

A.致人中毒的假