建设工程施工合同专用条款范本(doc 20)

FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。1第一部分协议书发包人（全称）承包人（全称）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一工程概况工程名称工程地点工程内容群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）二工程承包范围承包范围三合同工期开工日期竣工日期合同工期总日历天数天。四质量标准工程质量标准五签约合同价金额（大写）元（人民币）（小写）元（人民币）其他约定六组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第21款赋予的规定一致。七词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予的定义相同。八承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，履行本合同书所约定的全部义务。九发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。2同书所约定的全部义务。十、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。十一合同生效合同订立时间年月日合同订立地点双方约定本合同自双方经法定代表人或委托代理人签字，加盖本单位公章后生效。十二合同备案本合同生效后必须送备案。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。3发包人（公章或合同专用章）住所法定代表人签字或委托代理人签字电话传真开户银行账号邮政编码电子邮箱承包人（公章或合同专用章）住所法定代表人签字或委托代理人签字电话传真开户银行账号邮政编码电子邮箱备案意见编号（）备字第（）号经办人备案机关（章）年月日FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。4第二部分通用条款（略）FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。5第三部分专用条款一总则词语定义需要重新定义的词语和新定义的词语2合同文件及解释顺序21组成本合同文件及优先解释顺序22合同生效的条件3语言文字和适用法律、标准及规范31本合同除使用汉语外，还使用语言文字。32需要明示的法律、行政法规33适用标准、规范的名称按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同有效期内的标准、规范，招标文件中的技术要求。发包人提供标准、规范的时间国内没有相应标准、规范时的约定4图纸和承包人文件41发包人提供图纸期限、数量42承包人提供的文件范围43监理人签发图纸修改图期限5通讯联络52发送通讯发包人法定代表人通讯地址收件人联系电话邮政编码传真电子邮箱开户银行帐号监理人法定代表人通讯地址收件人FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。6联系电话邮政编码传真电子邮箱开户银行帐号承包人法定代表人通讯地址收件人联系电话邮政编码传真电子邮箱开户银行帐号53合同一方可能拒收或拒签时视为送达的方式约定二工程实施主体11发包人111发包人的一般义务1113发包人提供施工场地的约定（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点和供应要求（3）施工现场与城乡公共道路通道开通的时间和要求（4）工程地质和地下管线资料的提供时间（5）水准点与坐标控制点交验要求（6）协调保护工作的约定1115由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间1116图纸会审和设计交底的时间112发包人的其他义务发包人应做的其他工作及其约定12发包人代表123发包人对其代表授权发包人任命的发包人代表是，联络通讯地址与方式如下通讯地址联系电话邮政编码传真电子邮箱发包人代表职权范围FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。713监理人131监理人的职责和权力负责本工程的监理人及任命的总监理工程师监理人法定代表人任命为总监理工程师，联络通讯地址与方式如下通讯地址联系电话邮政编码传真电子邮箱监理的范围、内容监理人的职权范围14承包人141承包人的一般义务承包人应按约定时间和要求，完成以下工作（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间（2）应提供计划、报表的名称及完成时间每月25日前提供进度报表；（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续按当地有关部门要求；（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担由于承包人原因造成已完工程成品的损坏，由承包人承担；（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担在施工中必须严格按照规范操作，并针对周围地下管线和邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担；（8）施工场地清洁卫生的要求按通用条款；（9）双方约定承包人应做的其他工作142分包1422承包人专业分包有关约定按通用条款执行。147不利物质条件1472不利物质条件的范围15项目负责人FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。8151项目负责人的任命承包人任命的项目负责人是，联络通讯地址与方式如下通讯地址联系电话邮政编码传真电子邮箱16承包人人员管理161承包人主要管理人员任命对于承包人任命的项目负责人、技术、施工、质量、安全管理人员的管理，严格按照台州市施工现场关键岗位人员管理实施细则（台建规2006330号）和台州市建筑业企业及其从业人员记分管理办法（台建规2006328号）执行。三担保、保险与风险17工程担保承包人向发包人提供履约担保的约定（1）担保金额按招标文件规定执行。（2）提供履约担保时间按招标文件规定执行。（3）提供履约担保方式和其他担保事项约定按招标文件规定执行担保合同作为本合同附件。发包人向承包人提供支付担保的约定（1）担保金额按招标文件规定执行。（2）提供支付担保时间按招标文件规定执行。（3）出具支付担保方式和其他担保事项约定按招标文件规定执行担保合同作为本合同附件。18保险本工程双方约定投保内容如下（1）发包人投保内容及相关事项约定发包人委托承包人办理的保险事项（2）承包人投保内容及相关事项约定按规定必须投保的强制性保险。19不可抗力193不可抗力范围按通用条款执行。四工期20进度计划和报告承包人编制施工方案的内容承包人报送施工进度计划和施工方案的期限监理人批复施工进度计划和施工方案的期限22暂停施工和复工FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。9221由承包人暂停施工责任的其他情形23工期延误232双方约定工期顺延的其他情况233双方约定的异常恶劣气候的条件为24竣工日期242实际竣工日期的约定五质量与安全25工程质量252承包人的质量管理承包人提交工程质量保证措施文件的期限255隐蔽工程和中间验收2551双方约定中间验收部位按现行规范、质量监督要求。26材料和工程设备261发包人提供材料和工程设备2613发包人提供的材料和工程设备接收、运输和保管按通用条款执行。262承包人提供材料和工程设备2621承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备（1）材料品牌、规格和使用要求（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。因施工单位自身原因导致工期延误期间的材料价格上涨均由施工单位自行负责。散装水泥的使用率不低于80，否则散装办的押金由承包人承担。（3）本工程要求使用商品砼。（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需经发包人认可，否则，因此产生的后果均由承包人负责。（5）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。（6）无承包价（暂定价）的单项材料、设备估算价在30万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发承包双方通过公开招标确定其价格；其他无承包价（暂定价）材料由承包人采购，采购前一个月其质量、价格、产地、规格、采购方式等需事先征得发包人签证同意。（7）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。10符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位检测合格后方可使用。（8）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。2622承包人报送监理人审批的时间27材料、设备及工程的试验和检验279额外检验2792质量监督抽检、建筑节能检验、空气检测等未包含在合同价款内的额外检（试）验的内容和费用约定28施工设备和临时设施281承包人提供的施工设备和临时设施2812由发包人承担修建临时设施的费用的范围按通用条款执行。临时占地的申请临时占地相关费用282发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施的约定29工程试车工程试车内容和费用承担30施工安全、治安保卫和环境保护302承包人的施工安全责任3021承包人编制施工安全措施计划的期限303治安保卫3031现场治安管理机构或联防组织的组建3033施工场地治安管理计划和突发治安事件的紧急预案的编制31竣工验收317组织竣工清场按通用条款执行。318施工人员、施工设备和临时工程撤离的要求按通用条款执行。32缺陷责任与保修责任327保修责任工程质量保修范围、期限和责任约定六造价33工程计量和计价331工程计量和计价的依据FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。11招标文件中约定的计量和计价要求按照建设工程工程量清单计价规范（GB505002008）和浙江省补充条款及计价表式的要求进行工程量清单计量和计价。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。双方达成的其他计量和计价要求334承包人提交已完工程量报告的时间每月25日前。35暂估价351实行招标的暂估价材料、设备和工程暂估价材料、设备和工程采用招标方式选择供应商或分包人时双方的权利和义务暂估价（无承包价）的单项材料、设备（指可以向同一家供应商采购的同类材料或设备）或工程估算价在30万元及以上的，应由承包人和发包人通过公开招标方式选择专项供应商或专业分包人。招标工作接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用应当被认为已包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。353非实行招标给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人按通用条款执行。37提前竣工奖与误期赔偿费371提前竣工奖励（1）每日历天奖励额度（按履约担保金额的04计取，取整数）元。（2）提前竣工奖的最高限额是（按履约担保金额的20计取，取整数）元。372误期赔偿费（1）每日历天赔付额度（按履约担保金额的04计取，取整数）元。（2）误期赔偿费最高限额是（按履约担保金额的20计取，取整数）元。38合同价款的约定与调整382合同承包方式本合同价款采用第2种方式确定。（1）采用固定总价合同。合同风险范围（2）采用固定单价合同。合同风险范围除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包定1）综合单价；2）施工组织措施费费率；3）规费费率、税金税率；4）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工80元/工日、普工60元/工日计取）；5）总承包服务费费率；6）其他可能发生的费用A因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题等产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。12责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回B凡招标文件中没明确允许补差或建设主管部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它管理费（如街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等）。C土方开挖及外运应按当地有关要求办理，如土方运至指定地点集中处理等。由此发生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。D泥浆运输单价包死，不管运距是否有变化，都不予调整。风险范围以外综合单价调整方法1）凡合价金额占合同总价2及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15及以上时，或合价金额占合同总价不到2的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价或参考造价管理部门现行的计价依据提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算的依据。2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起的新增项目，其单价按以下方法确定A合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价换算确定。B合同中没有类似工程项目单价的，由承包人参照投标价的组价方法、实际含量、市场价格、预算价的组价方法和投标价相对预算价的下浮幅度提出适当的单价，经发包人审定后执行。3总承包服务费取费基数按照本招标文件规定的内容按实计算。4实际施工时，未达到施工安全文明有关规定的，在结算时扣减施工组织措施费中的相应费用。（3）采用可调价格合同。合同价款调整方法（4）确定合同价款的其他方式384双方约定合同价款的其他调整因素按通用条款执行。39工程变更391双方另行约定的工程变更的范围和内容按通用条款执行。3932承包人合理化建议发包人给予奖励的约定40工程变更价款的确定401工程变更估价的原则按通用条款执行。403措施项目费变更调整方法按通用条款执行。41价格调整411物价波动引起的价格调整因人工、材料、设备价格或机械台班价格异常变动导致合同总价变化时，具体调整内容、范围和方法综合单价的人工、主要材料（特指钢材、水泥、商品砼、砖、砂、石）和大宗材料（）（由招标人明确）结算价格按以下方法调整，再按投标的含量调整该综合单价（1）（A2A1）/A1100；其中A1招标人预算书中的预算价，A2施工期台州市建材价格信息（工程所在地）价格按每月使用量的加权平均价；FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。13（2）如|5（其中钢材为|3），该材料（人工）结算价格不作调整；（3）当5（其中钢材为3）时，该材料（人工）价格按超出5（钢材为3）的金额调增，即该材料（人工）结算价格承包人的投标单价A2A1105（钢材为103）；（4）当5（其中钢材为3）时，该材料（人工）价格按超出5（钢材为3）的金额调减，即该材料（人工）结算价格承包人的投标单价A1095（钢材为097）A2。412法律变化引起的价格调整因后继法律法规引起合同价款与工期变化具体调整内容、范围和方法按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定执行。42工程价款支付421预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例合同生效，承包人人员设备进场后，付该工程合同总金额的10备料款。扣回工程款的时间、比例无。422工程进度款4221双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例本工程按月支付工程进度款，承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交工程师。（1）在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款的75。（2）发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在3个月（6个月）内核实并付清所有款项。承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。存在争议的部分，按第37条的约定办理。（3）发包人向承包人支付第（2）条规定结算款的同时，承包人应按支付结算款额度向发包人提交3的质量保修金，质量保修金可采用现金、银行保函或专业担保公司保证方式，质量保修金保证期限如下质量保修金保证期限为5年，其中前2年保证额度为3，后3年保证额度为05。（指房屋建筑工程）质量保修金保证期限为2年。（指除房屋建筑工程外的其他工程）（4）在支付每笔分包工程款（进度款）时，总承包服务费由发包人按比例支付给承包人。（5）承包人收取备料款及每期工程款时应开具正式发票。4222进度付款申请单的份数及内容4226发包人逾期支付进度款时违约金约定发包人违约除承担通用条款约定责任外，从约定应付之日起每延误一天向承包人支付应付款002的违约金。4228发包人少付或超额支付进度款的处理方式及违约金约定423安全防护、文明施工措施费支付双方就安全防护、文明施工措施费的约定按通用条款执行。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。1444竣工结算442承包人提交竣工结算文件时间、程序约定按通用条款执行。4431承包人提交的竣工结算文件具体内容及合法性、真实性及完整性约定按通用条款执行。4432发包人审核竣工结算文件时限约定按通用条款执行。4452发包人未按时支付竣工结算价款逾期违约金约定按通用条款执行。4453经催告后发包人不支付结算价款，则发包人承包人同意选择方式进行处理（1）对留置的标的物进行处理（2）向保证人提出支付担保索赔（3）与发包人协议将该工程折价或拍卖（4）其他446约定结算特殊要求45最终结清451最终结清申请单的份数及提交期限七合同争议、违约、解除合同46合同争议461双方约定，在履行合同过程中产生争议时，1、请调解；2、同意选择下列第种方式解决争议（1）提交工程所在地仲裁委员会申请仲裁；（2）依法向人民法院提起诉讼。（3）其它八其他49政府性投资项目约定涉及政府性投资项目的约定项目实施过程中的工程变更按台州市级政府投资项目工程变更审核暂行规定执行。50保密要求双方有关保密51合同份数512双方约定合同副本份数份，其中发包人份，承包人份。53补充条款531总承包服务费内容包括（1）作为总包单位现场配合、交叉施工影响而增加的现场经费；（2）各分包工程的工期、质量安全的管理与协调；FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。15（3）各分包工程竣工资料的归档工作；（4）向分包人提供工地内已有的机械设备、储存仓库、辅助设施及临时设施等，并在如装卸、起吊、安排场地等方面提供必要的帮助；（5）承包人须做好安排，以使其他分包人能与其共同使用现场的通道及场地，并为分包人提供合理的施工作业空间；（6）负责对已完工的分包工程的保护，以防损失，并采取适当的防火、防水、防风、防雨、防盗等措施；（7）向分包人准确提供其所需的标高、定位基准等技术资料；（8）在承包人所施工的设计图纸以外，如因分包人专业需要在施工中需对设计进行特殊处理或有因专业需要结构进行处理，总包人对此必须全面进行配合和服务；（9）承包人向发包人提供除上述配合管理内容以外，必须提供取费费率中总包配合、管理费描述的其他配合服务内容。附件1承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积结构层数跨度（米）设备安装内容工程造价（元）开工日期竣工日期FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。17附件2发包人供应材料设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注FDC21ASKCOM中管网房地产频道作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。18附件3工程质量缺陷保修书发包人（全称）承包人（全称）为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程质量保证金管理暂行办法等，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量缺陷保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一工程质量缺陷保修范围和内容质量缺陷保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程、给排水管道工程、电气管线工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。具体质量保修内容双方约定如下二质量缺陷保修期质量缺陷保修期从工程实际竣工之日算起。单位或单项竣工验收的工程，按单位或单项工程分别计算质量缺陷保修期。双方约定本工程质量缺陷保修期如下1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；2、屋面防