[从业资格考试]建筑法规试题

习题一单项题1招标投标法规定的招标方式是（）A公开招标、邀请招标和议标B公开招标和议标C邀请招标和议标D公开招标和邀请招标【答案】D【解析】发包方式分为直接发包和招标发包。招标方式又分为公开招标和邀请招标。议标实际上是直接发包方式，不属于招标方式。1、建设工程项目招标中，中标人拒绝与招标人订立合同。中标人提交的投标保证金是2万元，拒签合同的行为给招标人造成25万元的损失。则招标人有权（）A没收招标保证金，但无权主张保证金以外的赔偿B没收投标保证金，且有权主张保证金以外的05万元损失C没收投标保证金，且有权主张保证金以外的25万元损失D向法院诉讼要求赔偿，但不得自行没收投标保证金【答案】B【解析】本题的考点很重要，要求大家掌握中标人缔约过失责任没收投标保证金；损失超出投标保证金的，除了没收投标保证金，还应当赔偿超出部分的损失。2某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中，正确的是（）A、评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标B、评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C、评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D、评价委员会必须否决全部投标，招认人可以直接发包答案A解析投标人少于三个必须招标；有效标少于三份是否需要重新招标关键取决于评标委员会态度，评标委员会可以竞争不足为由否决全部投标，如此，招标人只得重新招标。3某工程建设项目设计招标中，甲设计单位投标报价为2000万元，则其投标保证金最高应为（）万元。A、40B、4C、20D、10【答案】D勘察设计项目投标保证金不超过2，且不超过10万元；施工项目投标保证金不超过2，且不超过80万元。二、多项选择题4、甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有（）A乙以甲的名义的媒体上发布招标公告B乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标侯选人确定某投标人中标C为保持公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构D乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程投标书【答案】BCE【解析】考核招标代理。本题对相关知识点归纳得较为全面，注意掌握。招标代理机构在招标活动中可以代理的事项，书上列举了七项。注意代理公司可以“协助”定标，但不可以定标；可以“草拟”合同，但不可以“签订”合同。因此，B错误。其次，工程建设项目招标代理机构资格认定办法中规定未经招标人同意，工程招标代理机构不得向他人转让代理业务。所以C也是不符合法律规定的。E违反了“工程招标代理机构不得与被代理招标工程的投标人有隶属关系、合作经营关系或其它利益关系”。所以E也是不符合法律规定的。5某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（）A、投标人在投标有效期内撤回投标文件B、投标人在开标前撤回投标文件C、中标人拒绝提交履约保证金D、投标人拒绝招标人延长投标有效期要求E、中标人拒绝签订合同答案AE解析投标人在投标有效期内撤回期投标文件；中标人未能在规定的期限内提交履约保证金或签署合同协议。6某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）A3月20日B3月30日C4月25日D4月30日C解析投标有效期自投标截止时间（开标时间）起算。9某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（）。A有效B无效C经澄清说明后有效D在招标人同意接受的情况下有效【答案】A【解析】本题迷惑性较强，难度较高。考点为投标文件的补充、修改和撤回。由于该投标文件的修改是在投标截止日前，因此无条件地属于有效。C似是而非，“评标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明”，可见投标文件的澄清只适用于“含义不明确的内容”，而该修改报价函件显然并不属于这一法定范围。10开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。A当天公开B当天不公开C同一时间公开D同一时间不公开12、某工程项目的招标活动中，发现投标人甲以低于成本的报价竞标。这里的成本是指（）。A整个建筑行业的平均成本B所有投标人的平均成本C投标人甲的成本D项目所在地的平均成本【答案】C【解析】投标人不得以低于成本报价竞标。这里的成本应指个别企业的成本。投标人的标价一般由成本、税金和利润三部分组成。13、招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是（）。A不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金B同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金C不必将中标结果通过未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金D同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金【答案】D【解析】中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时，将中标结果通知所有未中标的投标人并且退还相应的投标保证金。14、某招标人2005年4月1日向中标人发出了中标通知书，根据相关法律规定，招标人和投标人应在（）前按照招标文件和中标人的投标文件立书面合同。A2005年4月15日B2005年5月1日C2005年5月15日D2005年6月1日【答案】B【解析】招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。15根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，。A投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金B投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金C投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金D投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金二多选题16、在某大型基础设施工程的招标活动中，存在下述现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为有（）。A、招标人组织投标人踏勘项目现场B、招标人向其中的某投标人透露标底C、招标人在开标前，开启了标书，并将投标情况透露给了某投标人D、招标人与投标人商定，在招标投标时压低标价，中标后在给投标人一定的额外补偿E、招标人在要求某投标人就其投标文件澄清时，故意作引导性提问，促使其中标【答案】BCDE【解析】投标人与招标人之间串通行为包括招标者在开标前，开启标书，并将投标情况告知其他投标者，或者协助投标者撤换标书、更改报价。招标者向投标者泄露标底。投标者与招标者商定，在招标投标时压低或者抬高标价，中标后再给投标者额外补偿。招标者预先内定中标者，在确定中标是此决定取舍。招标者和投标者之间其他串通招标投标行为如通过贿赂等不正当手段，使招标人在审查、评选投标文件时，对投标文件实行歧视待遇；招标人在要求投标人就其投标文件澄清时，故意作引导性提问，以使其中标。17、某一般项目的评标委员会组成如下招标人代表2名，建设行政监督部门代表2名，技术、经济方面专家4人，招标人直接指定的技术专家1人。下列关于评标委员会人员组成的说法正确的是（）。05A不应该包括建设行政监督部门代表B不应包括招标人代表C技术、经济方面的专家所占比例偏低D招标人代表比例偏低E招标人可以直接指定专家【答案】AC【解析】评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员数为5人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会专家的确定，一般招标项目可以采取随机抽样方式，特殊招标项目经随机抽选不能满足要求的，可以由招标人直接确定。18、某施工项目招标，中标的施工单位与招标人订立合同并交纳履约保证金后，拒不履行该合同，导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于施工单位承担赔偿责任的说法，正确的有（）。A损失未超过履约保证金的，按照履约保证金承担赔偿责任B损失超过履约保证金部分，不再承担赔偿责任C损失超过履约保证金部分，仍应承担赔偿责任D没有提交履约保证金，不再承担赔偿责任E没有提交履约保证金，仍应承担赔偿责任【答案】ACE【解析】招标投标法规定，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金，应对招标人的损失承担赔偿责任。19、甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有（）A乙以甲的名义的媒体上发布招标公告B乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标侯选人确定某投标人中标C为保持公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构D乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜E乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程投标书【答案】BCE【解析】考核招标代理。本题对相关知识点归纳得较为全面，注意掌握。招标代理机构在招标活动中可以代理的事项，书上列举了七项。注意代理公司可以“协助”定标，但不可以定标；可以“草拟”合同，但不可以“签订”合同。因此，B错误。其次，工程建设项目招标代理机构资格认定办法中规定未经招标人同意，工程招标代理机构不得向他人转让代理业务。所以C也是不符合法律规定的。E违反了“工程招标代理机构不得与被代理招标工程的投标人有隶属关系、合作经营关系或其它利益关系”。所以E也是不符合法律规定的。20、在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则（）A该行为目的是为了排挤其他对手，应禁止B没有违背诚实信用原则，不应禁止C是降低了工程造价，应当提倡D该投标文件应作废标处理E其做法符合低价中标原则，不应禁止【答案】AD【解析】招投标法第33条规定，“投标人不得以低于成本的报价竞标”，也就是说投标人以低于成本的报价竞标的手段是法律禁止的。所以B、C、E是不符合法律规定的说法。21甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标则该联合体资质等级应为（C）A一级B二级C三级D暂定级22在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（D）A投标人主要负责人的近亲属B项目主管部门的人员C项目行政监督部门的人员D招标人代表23某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成不符合招标投标法的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（BD）A、减少一名招标人代表，专家不再增加B、减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C、不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家D、不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家E、不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家答案BD解析好题。5人以上单数，技术经济专家不少于2/3。24在评标委员会和评标方法暂行规定中，对评标委员会组成的要求包括ACDE。09真题A评标委员会由5人以上的单数组成B评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家C评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系D评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平E评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责25根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（）。A招标人在开标前将投标情况告知其他投标人B招标人预先内定中标人C招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利D招标人从几名中标候选人中确定中标人【答案】D串标属于必考内容。注意D虽然不合法（招标人应当确定第一中标候选人中标，并无选择确定的权利），但该行为性质上不属于串标。26施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（）30天。A招标文件发出日B投标文件截止日C投标有效期D中标日期【答案】C27下面关于项目招标的说法错误的是（）。A施工单位项目合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标B个人投资的项目不需要招标C施工主要技术采用特定专利的项目可以招标D涉及公众安全的项目必须招标E符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标答案BD28某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（）之日。A合同备案B评标委员会提交评标报告C中标通知发出D发包人确定中标人【答案】C；29下列建设项目中，可以不招标的是（）。A个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同B外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同C使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同D上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同【答案】C根据工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家计委令第3号发布），勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（2）重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；（4）单项合同估算价低于第（1）（2）（3）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。30关于联合体投标的说法，正确的有。10真题A多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任C联合体各方的共同投标协议属于合同关系D联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同E由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围【答案】ABCD有同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位资质等级35下列关于投标保证金说法，正确的有（）11真题A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金B、投标保证金是投标文件的有效组成部分C、投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定D、投标保证金应当在投标截止时间前送达E、投标保证金的金额一般由双方约定【答案】ABCD36甲设计单位自行研发的异型特征结构设计技术获得国家专利，乙建设单位投资700万元建设某一必须使用该专利技术的旅游项目。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是（）A因施工合同估算价超过200万元，故必须公开招标B采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包C关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包D若其设计费超过50万元必须公开招标【答案】B【解析】这个题目的巧妙之处在于，题目中不需要交代该设计合同是否超过50万元。（1）如果设计费不超过50万，则建设单位直接将设计任务发包即可。（2）如设计合同标的超过50万，则必须招标。但问题是这个设计合同采用特定专利，根据建设工程勘察设计管理条例规定，必须招标的工程建设勘察、设计项目，存在下列情况的，经批准可以直接发包采用特定的专利或专有技术的建筑艺术造型有特定要求的；国务院规定的其他工程建设的勘察设计。37、根据招标投标法的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。06A企业投资的体育场B企业投资的廉租住房C企业投资的商品住房D在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【答案】D38某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。11真题A、按中标无效处理B、视为放弃投标C、按废标处理D、视为放弃中标项目【答案】D39、国外贷款项目招标中，投标截止时间到达时投标人少于三个的，正确的处理方法是（）。A停止开标并向有关部门提请两家开标或直接采购申请B按规定直接进入两家开标或直接采购程序C自动延长投标截止期7日D降低招标文件要求后重新招标参考答案B40、世界银行认为在大多数情况下（）是最经济和最有效的采购方式。A询价采购B国内竞争性招标C有限国际招标D国际竞争性招标参考答案D41、世界银行贷款项目货物、工程采购和招标的主要方式中，竞争力最强的是（）。A有限国际招标B国际竞争性招标C国内竞争性招标D直接签订合同参考答案B42被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。A由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B由被代理人独自向第三人承担责任C由第三人自己承担损失D由代理人独自向第三人承担责任【答案】A“委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。民事责任，代理人负连带责任。”例如甲（被代理人）委托乙（代理人）帮他出卖货物，但是没有说明乙（代理人）只有谈判权力没有签合同的权利，第三人（买受人）看过委托书上并未说明这一点而与乙（代理人）购销签订合同。此后，甲（被代理人）以自己并未授权乙（代理人）签订合同的权力为由，而不履行该合同43根据合同法，下列合同转让合法生效的是（）A某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位【答案】B【解析】AC错，债务转移需债权人同意；B正确，债权转让须通知债务人，但无须债务人同意。D错误，监理合同依法不得转让不得转让。44某建设单位与施工单位签订起工奖罚协议。双方约定双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据合同法，该赶工奖罚协议为（）合同。A显失公平B附条件C可变更、可撤销D附期限【答案】D附期限与附条件的区别”，已成为近年命题热点。附条件的条件是合同双方不能确定是否发生的附条件的条件是合同双方不能确定是否发生的事实；事实；而附期限的期限是双方确信或一般常识确信要而附期限的期限是双方确信或一般常识确信要发生的事实。发生的事实。45建设工程施工合同应以（）为合同履行地。A原告住所地B合同签订地C施工行为地D被告住所地【答案】C（1）质量要求不明确的,按国标、行标履行或按通常标准或符合合同目的标准履行。（2）价款或者报酬不明确的,按市场价格履行或按政府定价或指导价履行。（3）履行地点不明确的,在接受货币一方所在地履行在不动产所在地履行在履行义务一方所在地履行。（4）履行期限不明确的,债务人可以随时履行（5）履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行。（6）履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担。（7）交付期限价格调整时,按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇到价格上涨时,按照原价格执行价格下降时,按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,遇到价格上涨时,按照新价格执行价格下降时,按照原价格执行。46某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。A可变更、可撤销B有效C无效D效力待定【答案】B47关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是（）。多选A双方当事人基于同一双务合同互负债务B债务履行有先后顺序C有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化D应当先履行债务的当事人未提供适当担保E债务履行不分先后【答案】ABC应当先履行义务的当事人,有确切证据证明后履行一方有未来不履行或者无力履行合同的情形时,可以中止履行。先履行一方可以中止履行48当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，双方不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则（）。多选A接受履行方有权选择履行地点B给付货币的，在接受货币一方所在地履行C交付不动产的，在不动产所在地履行D履行义务一方有权选择履行地点E其他标的，在履行义务一方所在地履行【答案】BCE49根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是。多选A建设单位直接与专业施工单位签订的合同B未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同C承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同D投标人串通投标中标后与招标人签订的合同E招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同【答案】BCD最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第六条当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持50承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。A受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更B承诺中增加的建议性条款C承诺中要求增加价款D受要约人对合同履行方式提出独立的主张【答案】B51下列属于应当承担缔约过失责任的情形是。A施工单位没有按照合同约定的时间完成工程B建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款C施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查D建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人答案D两者最主要区别缔约过失责任是指在合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，违约责任要有不履行或者不完全履行合同义务的行为52某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商铬镍钢部了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（）A、该要约进入任一电子邮箱的首次时间B、该要约进入三个电子邮箱的最后时间C、该供应商获悉该要约收到的时间D、该供应商理解该要约内容的时间答案A解析强调过。理解。53甲施工单位向乙预制件厂订制非标购件，合同约定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为属于（）A、违约行为B、行使同时履行抗辩权C、行使先履行抗辩权D、行使不安抗辩权答案C解析甲是不安抗辩，乙是先履行抗辩。先履行不安抗辩后履行先履行抗辩54根据合同法的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（）07多选A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员答案ABD解析考合同的法定解除A是不可抗力致使不能实现合同目的；B是预期违约；（指在合同履行期到来之前的违约）D是根本违约。（指违约的后果已经妨害了合同目的实现，包括迟延履行主要债务经催告仍不履行和一般违约但导致合同目的不能实现两种情形）55关于表见代理的错误说法是。A表见代理的行为人没有代理权B表见代理是无效代理C表见代理在本质上属于无权代理D善意相对人有理由相信行为人有代理权答案B56、建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期十日方能交付”。电梯厂的回函属于（）A要约邀请B要约撤消C承诺D新要约【答案】D【解析】考核受要约人对要约的实质性变更（履行时间的变更），不构成承诺；而属于新要约。57施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。A抵押权B质权C留置权D所有权【答案】C58某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。A、双方达成的补充协议B、双方签订的备案合同C、类似项目的结算价格D、市场的平均价格【答案】B【解析】第一年考核“阴阳合阴阳合同同”或“黑白合同黑白合同”这是最简单的考法。今后会逐步深入。59、采用单项评议分评标，要求投标人“能够满足招标文件实质性要求”，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外“这里的成本，是指A投标人的个别成本B社会平均成本C投标人测算的成本D行业平均成本答案A60一个工程编制的标底（）A只能一个B两个C3个D允许多个答案A61工程监理是监理单位代表（）实施监督的一种行为A建设B设计单位C施工单位D国家答案A62、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。A返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B、认定垫资违法，利息予以没收C、返还垫资但不支付利息D、返还垫资并双倍支付利息【答案】C【解析】工程垫资的处理”63某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（）A、予以追缴B、不予支持C、支付按合同约定全部支付D、只支持按银行同类贷款利息支付答案D解析注意对比垫资和欠款利息的处理。否则两头都记不住。64某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）A、2005年10月10日B、2005年10月20日C、2005年12月1日D、2006年5月1日答案C解析合同有约定的从约定合同有约定的从约定；合同无约定的，无约定的，才按照才按照工程已实际交付的，为交付日交付日；没有交付的，为提交结算报告日。未交付也未结算的，为起诉之日起诉之日。65下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（）。A投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价B投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以低价位中标C两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标D投标者借用其他企业的资质证书参加投标E投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标【答案】ABE【解析】ABE是教材列举的投标人之间串通行为。C、D干扰项设置得十分巧妙。C是联合体投标，是合法行为；D是“骗取中标”，而不是“串通投标”。66、某政府工程项目进行施工招标，在招标过程中对所有的投标人进行资格预审。资格预审主要侧重于对投标人的（）能力进行预审查。A订立合同B履行合同C民主管理D带资施工【答案】B【解析】资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件；具有独立订立合同的权利具有履行合同的能力，包括专业、技术资格的能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程问题等。其中主要侧重于对投标人的履行合同能力进行预审。66、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金15万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（）。A要求甲双倍返还定金2万元B要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金15万元C要求甲支付违约金2万元D要求甲支付违约金15万元【答案】B【解析】“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。”只能二选一，所以B答案不能获得法院支持。这题合适的诉讼请求应是要求支付违约金这题合适的诉讼请求应是要求支付违约金15万万元，并退定金元，并退定金1万元。万元。67某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）A1020万元B1010万元C1000万元D990万元答案A68关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（）A联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定B联合体属于非法人组织C联合体各方独立承担相应的责任D联合体的成员可以对同一工程单独投标【答案】B69下列关于投标保证金说法，正确的有（）A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金B、投标保证金是投标文件的有效组成部分C、投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定D、投标保证金应当在投标截止时间前送达E、投标保证金的金额一般由双方约定【答案】ABCD70根据工程建设项目施工招标投标办法，关于投标保证金的说法，正确的是（）。A投标保证金最高不得超过50万元B招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止C投标保证金不得采用银行保函方式D中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金【答案】D勘察设计项目投标保证金不超过不超过2，且不超，且不超过过10万元；施工项目投标保证金不超过万元；施工项目投标保证金不超过2，且不超过且不超过80万元。万元。投标保证金的有效期应当超过投标有限期投标保证金的有效期应当超过投标有限期30天。形式可以是现金、银行汇票、银行保函天。形式可以是现金、银行汇票、银行保函等等。投标保证金”每年至少考一题，71根据工程建设项目施工招标投标办法，不属于施工招标文件内容的是（）。A投标人须知B技术条款C施工组织设计D合同主要条款【答案】C施工组织设计是投标文件的内容72某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）。A应当认定投标文件无效B可以认定投标文件有效C征得投标人同意后可以认定投标文件有效D征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效【答案】A73、甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下不符合有关规定的是（）。A双方应签订联合承包的协议B按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任【答案】D【解析】本题考核了联合承包的两个考点1、联合体的资质；二、联合体各方对建设单位承担连带责任。何谓连带是指，债务人为多数时，债务人内部的比何谓连带是指，债务人为多数时，债务人内部的比例约定不得对抗外部的债权人（建设单位）。例约定不得对抗外部的债权人（建设单位）。当联合体违约，建设单位可以要求甲单位全额赔偿，也可以要求乙单位全额赔偿，也可以按任意比例要求甲乙单位作出赔偿。已经承担责任的一方可以就其承担的超出内部约定比例的部分向对方追偿，但是却不可以拒绝先行赔付。所以D答案是错的。74甲施工单位与乙施工单位联合承包某市政工程，双方约定甲承担基础施工，乙承担路面施工，并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。现甲的工作任务已通过验收并已退场，在后续施工过程中，乙公司发生质量事故给建设单位造成50万元损失，建设单位竟要求甲公司承担全部损失。本案中，正确的表述是（）。A由于基础工程已通过验收，甲有权拒绝建设单位的无理要求B建设单位应首先要求乙赔偿，不足部分才可以要求甲承担连带赔偿责任C甲有权申请事故鉴定，然后按责任比例承担损失D甲应向建设单位先行赔付全部损失答案D75、采用百分法对各投标单位的标书进行评分，（）的投标单位为中标单位。A总得分最低B总得分最高C投标价最低D投标价最高答案B76、对于工程量清单的工程数量有误引起的工程量增加，其费用（）。A属合同约定幅度以内的，应执行调整后的综合单价B属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价C由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。D视为承包人的风险答案B77、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以（）为依据。A工程量清单B实际工程量C承包方保送的工程量D合同中的工程量答案B78、投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后，发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则（）。A允许投标单位补充填写B视为废标C退回投标书D认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中答案D79、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）A、费用和工期损失全部由承包商承担B、费用和工期损失全部由业主承担C、费用由承包商承担，工期给予顺延D、费用由业主承担，工期不顺延【答案】A解析无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延80、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）A、工期不予顺延B、建筑物受损由施工企业承担C、施工机具损毁由施工企业自行承担D、施工人员受伤由建设单位承担【答案】C因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方分别按以下方法承担（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自承担；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（6）延误的工期相应顺延。81某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）A施工企业应同意建设单位自行采购B设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D、施工企业可拒绝建设单位的要求【答案】D82根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有（）A、施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B、施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C、工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D、施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E、施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意【答案】ABCD83下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（）。A有防水要求的卫生间为2年B给排水管道为5年C电气设备安装工程为2年D供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期E装修工程为2年答案CDE保修期从竣工验收合格之日起计算，当事人约定的保修期限不得低于法规规定的标准。根据建设工程质量管理条例的规定，正常使用条件下的最低保修期限1基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；3供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；4电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年84、下列关于建筑材料检验的说法，正确的是（）06A对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验B检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用C施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检查D设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验【答案】C【解析】本题同时横跨了两个法条。考点一施工单位必须按照工程设计要求施工技术标准合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检验。考点二未经监理工程师签字（不是总监理工程师），建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序。85、某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关材料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A2005年3月2日B2005年3月7日C2005年3月20日D2005年3月31日【答案】C【解析】本题考核的是“保修期自竣工验收合格之日起”86根据建设工程质量管理条例，以下施工单位质量责任和义务的正确表述是（）A施工单位不得转包和分包所承揽的工程B施工单位不得超越其资质等级许可的范围承揽工程C施工单位应当按国家有关规定办理工程质量监督手续D对涉及结构安全的试块应现场取样，并