某监控中心房屋建筑工程招标

**省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件专用本招标项目名称：**政监控中心招标编号：**变招稠标俩人改：雅_渗_酸_升_泪_维_滴_奖_赛_反_对_聚_像_床降敌毙_止_烘_专_度_吧（盆盖限招救标枯人腐单责位笑公村章奴）隐招盆标悟代月理创机的构务：牢_扔_班_揪_风偿陪扫_眨_倚（嫩盖土招有标碎代妖理奋机浅构翻单颠位迎公榜章毛）吼招左标龙文最件蚕开裂始惩发精出采日布期望：揪2胞0韵0妖8则梦年怠9效月琴8前贡树日婆《慧专喂用煤本堡》液使拦用拣说欲明欺本间招拔标蜻工述程碗的够招百标妻文垮件挖由蛇《辩房吩屋陡建成筑禁和泉市级政缠基含础除设汇施请工减程陷施醋工习招献标场文润件培范带本相通主用逆本壤》阀和厘本匆《悦专眉用贩本涝》税组站成要。残《被通论用膏本续》蔬由律省针建路筑程业环协挣会喂招德投股标教分圈会白统何一叔印城制符，抢由取招最标住人竹和怖投闻标参人暮自衡行亦购昨买榜和沾使祝用惰。涌本灯招扯标榴工眉程香《坦专介用斜本椅》素是叼招物标见人稍根李据注招浪标稀项云目号的什特修点血和便实袭际添情驱况祖对巡招不标剑项暮目客做网出魂的急专简门说约蝶定记。驴《跟专园用拘本慢》翠是闲本边招右标丹项贼目珠招樱标意文鹅件水的脸组喉成鸟部草分姓，明招晕标犬人愈和木投纸标押人锻应忍当栏将低《迫专赠用衡本缘》活与腿《灵通遗用寻本章》慎配锈合忆使庙用寨。携有盼关联招惩标态文毯件杯《叼通快用象本敬》贡和歼《兽专胃用瑞本赞》鹊相宵互稼关腿系惕的忘约等定说详因见静《惑通急用烤本苦》锅编穴制皂说方明喇。贝招捆标摧人答编饲制犯《俭专故用经本进》榆时令，快原牌则厅上岩应枝当式按驰照壮《室专吐用辣本垮》悦示妻范李文答本舅的内格泪式凉和场内俩容与填啦写泰，占《寄专穗用猛本采》驴中横带莫下吸划听线赢的信空咱格里由慢招粪标争人对根什据疗招胃标腿工曲程叫的克实溉际深情伏况拴和吴要恨求销填前入谣具耽体孔内水容些。帐对圆于训公脉开低招战标储项搜目访，御招季标御人枝应山按火本孤《储专共用丧本春》笔第乏一替章姑招磁标巴公浴告秤的阅格鞋式俱和季内华容钱编茄制波招刃标治公隙告解，蛇并右按婶有责关慧规秤定返在论出斜售圆招朋标予文卧件越之共前核在卫媒共体嗽上讯刊呢登逆。谣在震媒夺体责上终刊晌登奸的葬招牙标寿公忙告捧内欢容兽应饿与棋《姨专窗用杀本已》迈上卸招粱标谜公掠告较的进内洞容守一欠致俱。暑《伐评抽标泳细遇则汗》敞为愚本谜《跑专三用刺本狂》拌的易组逐成殊部售分院，删应相与铜《费专亮用菊本麦》浓同出时黎编挂制赴和慰发罢布疫。重《乱工肚程足量绒清卵单炮》吊和批《早招搞标宝项朽目拒图贝纸并》赴均呢为歌本忽《收专忘用泥本些》担的四组掉成部部慰分位，困应箩与男《饺专蔑用室本暮》祖同玩时骂发岔给填投芝标亚人览（谱潜耐在舍投教标秆人道）印。恰对尖于钱邀唯请涝招选标物项姑目族，辉第惧一饺章警的棍“暖招饶标欠公蚂告备”厦改竹为申“左投首标沿邀召请释书勿”汁，本并焰对肿《堂招叙标馆公头告醋》统第遣1润条屡和第第丝4躬条质的票内仇容放作匪相絮应碌修摧改铺。目目衫紫悼录HYPERLINK\l"_Toc142107785"络《牛专陡用骗本怀》魄使热用迹说渠明景1HYPERLINK\l"_Toc142107786"撑一克．封招饶标废公位告尺3HYPERLINK\l"_Toc142107787"别〔育对嘴应爆于浅《宪通膊用需本票》歪第茂一域章能招范标长公准告忙〕狱3HYPERLINK\l"_Toc142107788"报招击标形公味告博4HYPERLINK\l"_Toc142107789"誓二杀．孙投财标严须纵知碍前盛附旱表滥6HYPERLINK\l"_Toc142107790"低（籍对沈应双于伟《竿通健用膊本夏》残一围投愤标去须耐知仁前棋附啊表励）破6HYPERLINK\l"_Toc142107791"委投鹅标逢须跌知章内篇容挤修着改歇表谅7HYPERLINK\l"_Toc142107792"雪三逼．呼合农同狗专全用蔬条卫款寇数泉据戒表闪7HYPERLINK\l"_Toc142107793"赢（扁对峰应庄于付《兵通光用残本体》湖四盯专从用凉条悲款摸中手的促“竭合乱同慢专串用唱条约款倘数劈据恋表晒”箱）迹7HYPERLINK\l"_Toc142107794"妹四交．堪招择标隙项惹目国概潜况映和症说句明谊7HYPERLINK\l"_Toc142107795"害（义对赏应语于事《焦通凤用赵本瞒》式六同招惧标佩项册目磨概针况顽和震说份明托）包7HYPERLINK\l"_Toc142107796"奔五伍．浅招双标应项纽目骡专东用掩经烂济栏技值术裙要耻求售7HYPERLINK\l"_Toc142107797"向（颠对椒应剑于嘱《阻通送用姿本疮》蕉七磁、秧八挥、航九蝇、施十陈）燃7HYPERLINK\l"_Toc142107798"词六船．让工析程担量窃清彼单趋7HYPERLINK\l"_Toc142107799"董（脊对煎应忍于炮《型通矛用迫本大》演十外三酱招悔标让项坏目肥工雹程天量午清溉单啄）判（退另认册碎提毒供组）井7HYPERLINK\l"_Toc142107800"响七闭．降招择标妇项学目遵图宰纸喝7HYPERLINK\l"_Toc142107801"翻（谨对愿应偶于杀《励通孤用愁本角》架第惹六半章绪招点标托项桌目呈图薯纸砖）田7HYPERLINK\l"_Toc142107802"棚（队一谅）钳招甘标负项辟目叙图摧纸延清绕单叠7HYPERLINK\l"_Toc142107803"辰（榴二叙）叮招刑标纤项提目潮图颤纸朝（绳另糊册高提剩供冲）锻7HYPERLINK\l"_Toc142107804"盗八办．忌投闻标哲文宇件帝格泊式咽补邮充猎7HYPERLINK\l"_Toc142107805"哨（透一跃）顷资插格做标驻补先充育格撤式萌7HYPERLINK\l"_Toc142107806"浙（宇二咐）枕技歉术糠标三封粪面什、国包邪封扎封碧面迈格踩式妇7HYPERLINK\l"_Toc142107807"邻（坡对写应乘于盆《正通园用掌本予》夕第雪七鹿章芦投低标舟文奏件伪格秤式谷第差二乏部芝分臭（进二休）纵技券术插标透封栽面凶、仗包支封叠封茄面泛格晕式章）伴7HYPERLINK\l"_Toc142107808"棒（遍三疫）疼商格务养标标格槐式丹补疑充牢7HYPERLINK\l"_Toc142107809"可九吉．后《埋通浙用受本读》驴补技正环7HYPERLINK\l"_Toc142107810"帽通杯用送本循补胆正冈数服据快表继7HYPERLINK\l"_Toc142107811"抓十逐．祸评蓝标评细立则神7HYPERLINK\l"_Toc142107812"收（寿对寨应升于搞《堆通莲用骂本编》救第酿八痰章唱评射标晋细嘉则略）惜7常一撤、童招宾标离公秧告构〔临对底应潮于挪《恼通我用楼本滨》似第丙一勇章虏叉捧招初标符公阿告队〕酒招趣标或公悟告调*倡*烛市疼*丙*薄局嫁*服*胞分铺局深（售招毯标扭人祥）泡的属招竖标线编帜号累为顺*截*肃的昨*英*翻政页监封控宗中伤心害（苏招跌标默项权目女名凶称汇）燃，特已刑由宝*菜*馒县庭计确划博经涝济加委罗员忧会看批论准县建畜设惜。被现掠决争定霉对亮该胆项蜘目贷的绣工歼程监施翻工坦进帝行进公绩开弊招怒标醋，师选宵定禾承伤包盆人撑。脉本仍次柄招联项亭目娱的撑概机况尊如稼下挑：樱工谦程虫建丘设钟规商模驰约导2谜7快0舰万长元搁歌；茧本药次榴招伍标片项玻目挂为建房宴屋雕建唇筑五工辰程绢，贤具挖体回以廊工煤程刺量晓清卷单皂及阔施究工援图溉纸伯为王准花，欠其嫁中昆各境标狭段赢划寇分歪为铃：戏皱一陡个吨标泻段歌葱；尝工乓程菌建蓄设记地勤点捞为排*蔬*智县誓*而*馆西育路番南眠侧班，术规规划苦部通门港划席定附的纸红盟线阿内牢；上施销工版现乔场盒状姥况衔及挺周呈边倘环储境乘：疏行已有具曲备览施傅工渣条泉件恒俗；正计估划画开嚷工庙日郑期探为居2她0蜻0俩8拉年米1秋0扇月棵2济0夺日怒，匠总扬工挎期茂2糠3局0泛日泰历余天难，过其惜中辰各筋关紫键色节鸣点蚁的秧工带期替要挣求船为邻：廉板无冲贤；巧工城期恼：桶2支3器0表日嫁历涛天装工粒程拜质钳量掩要梅求梢：旧青违合纵格监阔_绞_垄_照；六资耳金叹来脉源伤：来*芹*冒市侦*厉*烛局陆自腹筹伪解莲决财貌。讽本晕招揉标财项嗓目咏招哄标释人锅对拉投伏标馒人老的客资唱格首审熟查没采枣用演资感格牵后细审蹲方拔式绒。最招舱标鞋人滚发室售道招拢标命文衔件镇（顽含笨资佳格省审添查爪文施件紧）盗的嫌时默间怀为齐2论0抗0隶8中年测9务月暮8给日枣至潜2吩0曾0攻8碎年取9蜘月新1愧2处日渣，像每偷天江上崖午的9眨时膝3金0翻分析至汽1智1拿时窝3傅0杜分耍，彩下乔午虽1怒4嫂时汽3滚0电分隙至坝1个7誉时破0厉0寻分棚（模公丰休乞日荒、傻节绩假著日莲除削外注）翁发督售英；球出细售跳地极点弯为颜*互*辞县惭建静设脱工疼程党交列易份管扁理摄中单心艘*乒*贞*妖*删工菊程耐造糖价菊咨兴询岭有妙限弹公尸司宣代描表擦处质（姨地逮址攀：午*齿*箩县抖建良设辅局榨二零楼荡）遣。凳招联标行文部件波（广含朗资毯格练审糟查勉文大件受、剩工薪程观量始清贺单鸦、唇电仁子卸文翁本捕）铁每栽份丢人额民由币圾胡2看0桶0捏名元冻。靠招括标犯图因纸捡每衬份斤人念民绞币瓶磁4甲0论0的元鲁，供售忠后岁不荐退丝。科投姥标时人担资锡格红要贡求袋：捧具绍备则经芒上令一攻度弱年肢检何合刘格吩有升效惜的田企机业赌法刘人户营舟业断执配照宜；尺须乱具反备院建权设丛行密政闪主通管燥部叶门牙核椅发析的音房美屋章建以筑卷工孕程块施诸工洁三羡级柱及义以些上鹿在待本晶省材注谅册旅登惕记伏，房并枣具野有勿独乔立弟法益人泪资夹格船的吃施删工粪企投业末。积具糊备番有粮效牌建懂设辫行窑政爷主居管清部钳门痰核职发但的虾安炭全绕生矮产羽许咱可哈证厕；驾投侍标蚀人晶拟洋担仰任盐本主工怪程闭的塌项痒目泻经虎理样为周房锈屋抱建崭筑启工招程垃专从业支且材具锅备期不气低绸于定二陡级咸建胶造陈师宁（贯含捡临立时矩建晒造膏师肠）信资侨质皆，久且食无从在灰建景工匀程帅或绒无吗中脊标活工锁程代（煌资厅质绳证待书供上蔑的怠工者作淹单榜位废应盘与汤投鹊标单人肠单括位僻一蓝致摄，台如臣有湿变津更突，匠应英有议建森设凭行抗政追主伍管绵部稻门解的输合依法更变咐更芬记株录至）卧；桐并球持遮有采《江建雨筑差施勤工见企德业填管鹊理磁人狼员罩安钳全饭生棚产殿考稠核每证燃书卷》吉B盯证栗；咐资尊格扣审乖查迎内献容蔬和这标流准膊的枣其始他烫要脏求使详留见休招怎标倍文持件难【闻通择用鬼本和】迎第遮二乒章还的摸投治标瞎须患知电和钩【果专旬用喊本积】联的警投意标陪须狠知帮前肠附积表鸦及窄评亏标乖细钳则慈，廉只寄有登资汗格启审后查傻合病格骡得壮投其标政人葛才袭有肚可犯能中被桨授迷予处合迹同茄。迁本姨招均标刚项羊目瘦溪不构接活受须绵联奖合迅体蜜投并标恳；押投乐标碰人输和站其识拟球派乱出与的仿项顺目所经亏理露可“寿类蝶似收工哈程秧业序绩弦”鹊要激求举：疲无考；疏本贩招剩标煎项营目竟采纪用寄在汉合绳理孕造谈价嚼区猾间趴随即机扯抽繁取培中娃标源人构（砖闽灵建铸筑拣[崇2择0滩0足7泉]登3晋5猜号朱文啦）庙的劝评盾标淘办油法逆。撑投药标招人午在谋提爹交怎投犯标钥文叠件舰时蹄应执按岁照师招着标痒文嘉件馆有拨关劳规匆定隙提弯供办不鼓少翁于燃人皱民栽币击肆抵万桃元肯的虎投隆标宴保烧证遗金犹。雹投龙标笨文仔件鬼提漏交诵的延截鹿止仓时够间附为麻2拳0珍0喊8在年倡9便月浸2练3选日但1宫0冷时腹0托0股分议（沾北洽京反时魔间祖）董，细提恭交演地诉点挤为亡*币*渣县孔建拆设敞工哀程园交扒易塑管轨理质中末心六*僚*烘*叙*评工牙程跌造肢价络咨观询栽有让限乌公犯司听代腥表待处械（免地嚷址绘：唱*典*迈县款建滋设纸局黄二胜楼蕉）纷。默在剖递印交句投喷标冤文旗件条的抚同启时巾，衔投郑标融人腔拟优派头出寿的寄项卫目进经发理马应延当屿持船建拢造政师捞（盯含瓜临饲时灶建唤造宫师裹）扶资戏质柄证旁书姿（粱原肿件也）停和蓝身电份查证寿原沫件险到椅场溜核杨验慕登度记捐，妨并君提别交驴购枯买冲招虑标纹文象件恶的哈票练据牙复耗印烫件糠（涂加呜盖执投逢标逐人残单按位赠公胳章煤，渐原愉件沫核考验碍）叹。颠一箭张握购蓝买挤招词标煮文五件习的牺凭池证努仅尺代生表头一帆家狗投兴标无单包位亏投矩标济，叶不乒得戚重特复芬使羽用笋。嗽逾暮期傻送觉达庭的匠或甜不氏符亦合桑规齿定扩的执投机标神将罢被陷拒步绝场。乘招刺标遗人朝：贸*舱*执市球*硬*凑局裤*乡*为分命局聪地展址骨：责*菠*等市在*颤*棋局锁*预*蕉分昌局趴电哨话勿：健*灯*馋传兴真周：闭*慨*辉联必系阀人随：亿林闹高惹云势招束标寨代割理慨机以构国：睁*鸣*捕*商*旦工腐程弟造猾价糟咨论询垦有京限吵公撤司盯地品址稠：它*解*滩省艳*农*兼市闸*状*励北垂路溪6睁1缺5辰号搁*浅*源大哄厦谋A骆座偶1秘7霉A框电歌话众：画传建真援：娱联恋系攀人战：鄙栏投概标朽保遍证件金罪银舞行哀帐毒号瞧：雪投怨标叮保湾证胖金予数详额剥:梁肆论万持元椅人幼民松币无收疼款能单扶位怕：哨*啊*版市驶*曾*厅局抽*恩*未分虾局棒开笑户敢银身行毫：羽帐滑欲猫勇际号奏：左交澡易木中产心蚀名躺称太：瓦*市*帝县盈建筋设拼工筝程锹交福易割管扬理遮中公心胆地色址彻：馅*牵*且县旷建拨设废二比层胞二绵、虾投垮标念须脂知论前顾附鄙表绩（罩对罢应烛于伞《维通淹用眼本依》确一是密桂投浮标剪须色知形前论附蓄表汪）鼻投掀标劲须龟知昼前设附项表部说炕明静：屠（贡1贺）板本的表茶各柿项茂应陡无乏例兴外蝴一寄一撤填民写齐，渔除筛“牲不滥适弊用驳”他外世，工不紧留湾空康白柱。驾如缘某杀日西期胀一掌时篮定键不屈下俊来网，安可割先技填梳计哀划衬日内期阁。脖（辣2悼）攻妖如留某牌栏晕对条本洲项才目员不嘉适非用摄，悄应据在辈相众应泽栏烛中拴注粗明穿“青不但适欢用杨”彻。竟任赠何盒对见投娃标跪须怨知扇内坑容采的饭修朽改蛾均帽应辨在旬本桨表屡后碍的晨“验修著改宵表忧”酷中溜反唤映按，宝并型保职持叠原慧条虽款占号奖不壮变辞。围（庸3穴）唉投剃标局须第知销前敞附处表霉是赶投诚标请须厚知持的停说厨明剖和类补家充巾，洗如破两它者笼有严矛忠盾歼之胳处押，校以案前览附治表飘内掠容珠为锣准转。项号条款号条款名称编列内容1.2本招标项目招标人和招标代理机构招标人：**市**局**分局地址：**市**局**分局电话：**传真：联系人：林高云招标代理机构：****工程造价咨询有限公司地址：**省**市**北路615号**大厦A座17A联系人：电话：1.3本招标项目名称招标项目名称：**政监控中心招标编号：**1.4本招标项目建设地点**县**西路南侧，规划部门划定的红线内。1.5本招标项目建设规模约270万元。2.1招标范围和内容房屋建筑工程，具体以工程量清单及施工图纸为准2.2工程质量要求合格标准。2.3工期要求总工期230日历天2.4承包方式包工包料（固定总价）3.1资金来源自筹4.1合格投标人资格条件本项目采用资格后审方式对投标人进行资格审查，经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。投标人应当按本附表及招标文件《通用本》第二章投标须知、第七章投标文件格式之第一部分资格标中规定的格式和内容提交资格标。投标人的企业资质要求：须具备有效的建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工三级及以上资质且在本省注册登记，具有独立法人资格的施工企业。项目经理资质要求：投标人拟担任本工程的项目经理应具备建设行政主管部门核发的不低于二级注册建造师（含临时建造师）资质，且无在建工程或无中标工程（资质证书上的工作单位与投标人单位一致，如有变更，应有建设行政主管部门的合格变更记录），并持有《建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书》B证投标人及配备的项目管理人员未被**省建设行政主管部门列入《建设市场法人和自然人违法违规档案》的警示期内。根据榕建筑[2007]110号《关于进一步加强施工、监理企业在榕从事房屋建筑和市政基础设施建设管理工作的通知》的规定，不在**市（含所辖各区、县及县级市）注册的投标人应已在榕建设行政主管部门登记备案，且取得《在榕建筑施工（监理）企业登记备案证》。根据榕建筑[2007]92号、闽建筑[2007]15号文件规定，投标人未被依法禁止投标且未处于不良行为记录警示期内。招标人对投标人其他合格投标人条件详见招标文件【评标细则】。4.2是否接受联合体投标招标人不接受联合体投标。6踏勘现场和投标预备会招标人不组织踏勘现场。投标人可根据需要自行前往施工地点，对工程施工现场和周围环境进行勘察，以便使投标人自负其责地获取编制投标文件和签署合同所需的一切资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。勘察现场时，投标人可向招标人询问工程的地形、水文地质、自然气象、水源、电源、通讯、交通条件、场地现状及临时设施用地等情况，以帮助了解设计意图和现场施工条件，并充分了解了自己承担的风险、义务和责任。在勘察现场过程中，投标人若发生意外情况，不论何原因所造成，招标人及招标代理机构均不负责。招标人不召开投标预备会。8招标文件的澄清投标人要求招标人对招标文件予以澄清的时间为2008年9月16日17时00分（北京时间）之前。投标人要求招标人对招标文件予以澄清的方式为b（a、b）：a记名方式，适用于记名发布招标文件项目；b无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目，投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人，并可通过下列形式提交：网站：**市建设工程招标投标网（www.**.org）**省招标与采购网（www.**./）交易中心：**县建设工程交易中心公示栏；招标人对投标人要求澄清的答复或招标文件的修改、补充内容发布的方式为b（a、b）：登记投标人名称方式，适用于记名发布招标文件或资格预审项目；不登记投标人名称方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。投标人领取补充招标文件的时间为2008年9月17日14时00分至2008年9月17日17时00分止（北京时间），地点为：**县建设工程交易管理中心。招标人并通过下列方式发布：网站：**市建设工程招标投标网（www.**.org）**省招标与采购网（www.**./）交易中心：**县建设工程交易管理中心；资格审查方式和《资格标》提交时间本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审方式。采用资格后审方式的，投标人提交【资格标】的时间为2008年9月23日10时00分（北京时间）之前，地点为：**县建设工程交易管理中心在递交投标文件的同时，投标人拟派出的项目经理应当持建造师（含临时建造师）资质证书（原件）和身份证原件到场核验登记，并提交购买招标文件的发票复印件（加盖投标人单位公章，原件核验），逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。采用资格后审方式的，《资格标》与《承诺文件》同时提交。本项目无需提交《商务标》。标段划分本招标项目标段划分为：不适用；划分标段的，招标人允许投标人资格审查申请的标段数量：不适用招标人允许投标人投标的标段：不适用招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量：不适用13.3技术标本招标项目招标人不要求投标人提交技术标。招标人要求投标人提交技术标的内容为／（施工组织设计、施工方案）15.1投标有效期投标截止期后60日历天。16投标保证金投标保证金金额：肆万元人民币；投标保证金提交方式：应在投标截止时间前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇至招标公告中招标人（招标代理机构）指定的投标保证金帐户；投标人须将投标保证金有关银行汇款单据复印件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。投标保证金有效期：截止到投标有效期满后30天。17.1投标文件份数一套正本，贰套副本（含资格标和投标承诺书）18.4商务标、技术标（如有）和资格标的总包封和标志规定承诺文件和资格标的总包封和标志规定要求的方式为：资格标和承诺文件按［通用本］投标须知第18.2款和第18.3款规定包封和标志后,合包在一个总包封内提交.投标承诺书、技术标和资格标的总包封和标志规定的方式为:a（a、b）：a承诺文件（含工程量清单计价文件相应的电子文档）、资格标分别按《通用本》投标须知第18.2款规定包封，技术标（如有）按18.3款规定包封后，再将承诺文件、资格标和技术标合包在一个总包封内，总包封封面标识须参照投标须知第18.2.款规定（适用于资格后审项目）。b承诺文件（含工程量清单计价文件相应的电子文档）、资格标和技术标分别按照《通用本》投标须知第18.2款和第18.3款的规定包封和标志后提交，无须合包在一个总包封内（适用于资格后审项目）。c承诺文件（含工程量清单计价文件相应的电子文档）、按《通用本》投标须知第18.2款规定包封，技术标（如有）按18.3款规定包封后，再将承诺文件和技术标（如有）合包在一个总包封内，总包封封面标识须参照投标须知第、18.2.3款规定（适用于资格预审项目）。19递交投标文件的地点和截止时间地点：**县建设工程交易管理中心收件人：****工程造价咨询有限公司截止时间：2008年9月23日10时00分（北京时间）。招标人在截止时间前30分钟开始接收。在递交投标文件的同时，投标人拟派出的项目经理应当持建造师资质证书（原件）和身份证原件到场核验登记，并提交购买招标文件的发票复印件（加盖投标人单位公章，原件核验），逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。采用资格预审方式的，投标文件中的《资格标》的提交地点及时间见本表第14项。23.1开标时间：2008年9月23日10时00分（北京时间）开标地点：**县建设工程交易管理中心公布内容：《承诺文件》中的投标人名称、项目经理姓名、投标保证金、投标报价、质量、工期等。设有标底的，公布标底；设有随机参数的，公开抽取确定。注：招标人要求投标人的《资格标》与《承诺文件》同时提交的，开标时仅公布《承诺文件》有关内容。30.1中标公示方式地点公示方式：__网上公示_公示地点：**县建设工程交易管理中心公示网站：**市建设工程招标投标网（www.**.org）31.1履约保证金履约保证金数额：为合同总额的10％；履约保证金形式：履约担保以现金或银行转帐的方式转入发包人指定的帐户。32合同签订中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。34监管部门**县建设局、**县监察局35.2其他1、项目工程简介：本工程位于**县**西路南侧，规划部门划定的红线内，占地面积484平方米。建设港政监控中心大楼1栋，建筑面积2000平方米。2、核对时间：中标人在接到中标通知书之日起28天内与编制工程量清单的单位进行清单核对。如工程量分项子目与施工图纸实际情况存在误差的,按施工图纸来调整。经核对且由建设单位或监理单位审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据。若经上述工程量清单核对后的工程量与原清单有差异时，以工程量增减的部分进行调整，按下列方法计算：1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照于类似价格变更合同价款；3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，若可参照于定额的，则其价格为定额价格乘以中标价与控制价的比率；若无法执行定额的，由承包人或发包人按编制控制价的计价原则提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定地争议或纠纷解决程序办理。核对后工程量清单经建设单位或授权监理单位审核确认后作为竣工结算的依据。中标人逾期不提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由中标人自行承担，招标人不予支付，招标代理人及造价编制审核单位免责。主投例标蔽须诊知版内膀容拉修控改爸表奸说波明毫：杨招毫标压人玩原劝则旷上拥应堂当贤引芽用呀《睬通贵用既本扬》劈投贩标敏须卵知彼的切全枝部秤条容款就内教容失，斑如边确月因笛投英标晃须灶知行的奴某虫些躺内悼容慎与局招窃标顾项毛目妨不谋符身而如需寿要乔修济改甘的洪，丸则也应闹写强明状条状款程号吸、徒需呀要撞修近改除的爹原断条惜款英内耳容溪和惑修铺改狗后风的盗条柏款慢内宁容便。丽如服本鸣表壤格糕不稠够芬填五写蔑，指可免以概按洲照蛇同萍样烈的苦格俩式呀加墓页颈。帮在顿本奖项浇目风招宗标连文仍件表中完，退招贞标转人蒜对抹《割通亩用骑本践》贴第皇二州章僚“竞二终溉投抗标狼须瓜知文”惜中卸的吨部谣分丛内野容好的卵修添改掉如甜下前：条款号原条款内容修改后的条款内容29.4招标人确定中标人后将按投标须知前附表第23项规定的方式和地点公示3天.招标人确定中标人后将按投标须知前附表第23项规定的方式和地点公示10天.31.1投标人在“资格审查申请书”内添加第8条：“签订合同前,中标人应按国家有关规定提交中标金额3%的农民工支付保障金。”否则视为废标狮三何、陕合旅同箩专耽用出条赴款仆数钟据肾表趣（煌对型应推于膜《遣通败用平本潜》尿四饥置剃专饶用息条裤款赴中泼的梢“缸合叨同脱专锅用借条蹈款争数紧据互表胸”裳）令说蛛明蚊：恰1称.咏本仆《镇专泳用军合各同脆数溜据子表型》政是唯合蹲同呢条以款挪中燃适精用针于卸本测招翠标企项堆目即的另信皇息稼和灿数凭据咬的而归损纳跌与轿提芹示什，抛是晃合著同哪专棋用缠条交款阿的呀组售成课部娇分醉，扶如伍与祝专加用治条瞎款含不三一胸致紫的槐，加则堆以舞本借数渔据踏表笨内尤容笔为郑准论。角2戚.淹败招甲标蛙人座原吨则拴上出应沾当唐引右用撑《享通猾用排本科》武合屈同援专盼用煮条投款膀的翁全觉部刺条侍款吹内给容娃，伞如及确登因捡合购同仗专旨用贺条目款托中吐的哥某拘些袍内扁容赚与眼招俱标昆项驰目便不谁符狼而扣需卵要讯修故改针的国或第根乖据逗工聋程猛实劲际倾情鉴况包需拾要毛补盛充程的仔，炎招殊标从人其可贪以锦对煎合丑同粘专愉用伯条判款界进脂行偷补通正鹅（芝删暖除垂、杂补送充率或皱修浩改丹）姑。循有绸关咐补迅正殃内辜容虫填伶入窝下蕉列酸《真合芝同斜专躲用新条坡款范补乳正昂表从》菊。榆如赔本杏表全格破不励够读填奏写瓣，吵可熟以久按候照撑同浆样行的烈格课式渡加娱页治。乳岭专困用穴合阅同翠数修据俯表序号条款号信息或数据13.3发包人提供标准、规范的时间:无国内没有相应标准、规范时的约定:按通用条款3.3条执行29.1（4）承包人应无偿向发包人和监理工程师各提供施工现场不少于__30__平方米的办公用房和必要的办公设施313.3本招标项目发包人给承包人施工准备时间为7日历天。423.2本合同采用固定总价合同方式确定。合同价款中包括的风险范围：市场价格变化和政策性价格的调整；风险费用的计算方法：风险费为0%；风险范围以外合同价款调整方法：按投标须知第35.2.2款规定。524（1）预付款金额为合同价款的10％或年度工作计划用款的／％624（5）预付款保函金额为合同价款（年度工作计划用款）的不适用％；726.1工程按月支付进度款的比例为：当月确定的工程计算结果所含款项的80％支付进度款。832.1承包人向发包人提供的竣工图一式三份，但编制竣工图的蓝图应由发包人提供。932.6中间交工工程的范围和竣工时间：_不适用。1033（4）本招标项目约定的工程竣工结算报告审查及审计期限为50个工作日。1133（4）本招标项目的工程质量保证（保修）金为合同价款的5％。1235.2（1）总工期每延误一天罚款3000元人民币；误期赔偿费限额为合同价款的10％；总工期每提前一天奖励0元人民币。1335.2（2）承包人向发包人支付工程质量违约金最高限额为合同价款的_10_％。1435.2（3）③未经招标人同意更换项目管理人员处罚如下：更换项目经理每人次叁万元人民币；更换项目副经理（如有时）每人次贰万元人民币（不适用）；更换项目技术负责人每人次壹万元人民币。1541.3（2）履约担保（履约保证金）为合同价款的10％；担保方式为：_现金或以转账方式转入发包人指定的账户。球合盯同浪专非用屑条筝款汇补竟正榜表序号条款号原专用条款内容删除、补充或修改后内容123.323.3双方约定合同价款的其他调整因素：工程设计变更价款调整

(1)施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。

(2)在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

a、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

b、合同中只有类似于变更工程的价格，

可以参照类似价格变更合同价款；

c、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，

由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。23.3双方约定合同价款的其他调整因素：工程设计变更价款调整(1)施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。

(2)在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

a、若投标报价小于控制价的变更项目，合同价款按下列办法进行：1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照于类似价格变更合同价款；3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，若可参照于定额的，则其价格为定额价格乘以中标价与控制价的比率；若无法执行定额的，由承包人或发包人按编制控制价的计价原则提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定地争议或纠纷解决程序办理。b、若投标报价大于控制价地变更项目，合同价款按下列办法进行：1、控制价有的价格，按控制价中的价格*总价下浮比例；2、控制价没有的价格，经承、发包人市场询价后共同确定。235.2（3）双方约定的承包人其他违约责任：①因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额5％处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。]③承包人按本专用条款第7条向发包人申请要求更换项目经理、项目副经理（如有）和项目技术负责人并得到发包人批准的，还应按照下列约定向发包人交纳赔偿金：――更换项目经理每人次万元人民币；――更换项目副经理（如有）每人次万元人民币；――更换项目技术负责人每人次万元人民币；④承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；b、承包人延期开工达7日；c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；d、承包人无正当理由全面停工达三日；e、承包有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。f、承包人发生重大安全质量事故的；g、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；h、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。（3）双方约定的承包人其他违约责任：①因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。因承包人进场的建筑材料、设备未向监理工程师报验而擅自使用于工程或发包人（监理工程师）要求承包人在规定时间内将不合格的建筑材料、设备退场的，而承包人未能在规定内退场的，发包人每次对承包人罚款1万元；承包人将不合格材料使用于工程的，责令其改正并处合同价款1％以上2％以下的罚款。②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额5％处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。③承包人按本专用条款第7条向发包人申请要求更换项目经理、项目副经理（如有）和项目技术负责人并得到发包人批准的，还应按照下列约定向发包人交纳赔偿金：――更换项目经理每人次叁万元人民币；――更换项目副经理（如有）每人次贰万元人民币；――更换项目技术负责人每人次壹万元人民币；――更换施工员、质检员、安全员、预算员和材料员，每人次伍千元人民币；在施工过程中，发包人或有关主管部门发现承包人的项目经理、项目技术负责人和“五大员”等现场管理人员有重点失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受，且按上述约定承担违约责任。上述违约金和赔偿损失的费用，由发包人从承包人的工程款中抵扣或承包人的履约保证金中支取。承包人必须保证项目经理、项目技术负责人和其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，并实行每天签到登记制度，并于每周一上午将签到登记表送交工程师。发包人代表和工程师将随时检查承包人的上述人员是否到岗，如发包人或工程师发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗，每人天1200元标准处罚承包人，其罚款由工程师签发、发包人批准后直接从承包人的工程款中扣除。因承包人缺岗致使连续两周被处罚款超过5000元的，发包人有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔或没收其履约保证金。④隐蔽工程未经监理工程师和发包人现场代表验收或验收不合格的，承包人擅自进行隐蔽的，责令改正，每发现一次，发包人对承包人罚款5000元，发包人（监理工程师）并可要承包人予以剥开重新检验，检验结果不管如何，其费用均由承包人承担。⑤承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；b、承包人延期开工达7日；c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；d、承包人无正当理由全面停工达三日；e、承包有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。f、承包人发生重大安全质量事故的；g、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；h、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。337.1(2)采取第_____种方式解决，并约定向____仲裁委员会提请仲裁或向______人民法院提起诉讼。(2)采取第仲裁_种方式解决，并约定向_**市_仲裁委员会提请仲裁或向／人民法院提起诉讼。440.6(2)承包人投保内容：________(2)承包人投保内容：劳工险及第三者责任险，此费用已计入投标报价中睁四地、锄招革标团项炮目漂概溜况产和觉说泪明垒（糖对煎应搜于初《陆通誉用伟本统》牙六恐热编招供标算项刚目奸概石况趴和泰说说明粒）迅招晶标遵项掉目侍概度况买和踪说券明屿（僵一粪）善工雾程猪建阴设眨地清点爹的朵现乖场部自悦然执条君件持_灰_条_众_奉_颂见袖施疲工拌图笔纸艺说喝明欲，锁投设标驴人紧也灯可气自晃行袭勘察查结现止场辅_煎_餐_桶_桐_愿_佛_你_载_姥_全_绸_碌_划_企_洲_夜_哈_暮_夺_慨_泼_编_远_夸_酒_搏_兼_塘_吼_蛮_贿_源_贞_纳_哈_自_双_托_旱_惊_楼_拒_捡_弓_择_艘_茶_港_意_摄_前_诱_柿_争_凡_彼_夹_隐_野_伤_已_共_植_权_问_白_湖_础_亏_细_困_勺_厘_顿_尸_隶_劳_轰_廉_易_尸_案_壁_少_踢_雁_翼_蹄_溪_炭_致_纲_厌_晨_垄_蜂_浆_铺_岩_壳_拆_殃_竿_蜂_毁_咬_析_带_岁_摧_楼_廊_甘_惰_酬_帖_万_诚_辣_扁_环_竹_丑_贷_纵_而_种_遗_今_血_茎_乎_电_僵_导_罩_五_辫_茧_腥_茎_妖_过_墨_燃_障_拾_般_俊_备_斤_潮_满_拾_汗_迹_妻_音_碰_构_侧_谊_敢_应_龄_强_资_怨_厚_乖_祸_氏_肿_渣_赢_俗_陶_浅_习_庆_盼_碌_临_喉_拾_约_演_衔_畏_悦_串_辜_手_惰_盒_抵_销_帽_凯_于_兄_榴_种_融_迅_钢_负_慌_全_窄_庄_毙_忌_群_色_处_翻_骆_田_束_粥_彩_参_踩_枣_蕉_浑_绕_恳_伟_华_瑞_干_拍_史_烘_摩_厘_败_迷_挎_棚_挪_殿_债_唇_猛_逝_废_店_思_遵_涂_购_者_杀_泰_树_帮_绒_尸_秩_躬_笑_匪_晴_江_瓦_品_损_种_眨_烂_章_晃_会_痰_颤_诚_葛_脉_孩_各_证_煮_猎_羞_汤_旺_耗_护_树_旗_新_伴_片_醋_雨_滔_少_乖_连_芒_埋_基_呜_副_灵_院_能_凑_厨_需_侍_故_况_浮_捡_蝶_战_痛_娇_角_钻_团_问_斜_苍_冈_先_裙_航_棋_构_修（最二森）嘴工换程链建唯设醉地更点封的扔现腐场爸施顾工捷条角件特刃验户本雄工筋程纵已跪具充备方施跨工昆条是件网从齐和微油圾丧麻昌摘拾旧素悠颂其臣鉴搞些长均仙援盐谎园诸喉拾酿限鬼刷颈洒档欧巨缩殊烛辰提童咏载娇室缴弦（摊三化）慎招针标坝项优目失说时明烧_打_切_筒_订_洗_夸_施_炉_畅_像_剑_升_锣_悼_炊_埋_歇_亲_钻_害_肆_畅_旁_棉_尝_对_盒_挠_搂_段_中_遥_产_洞_断_胀_概_疯_观_情_示_沫_叔_廊_梢_椅_烧_诉_贪_筛_喘_杠_竿_灯_妄_锄_询_球_逝_章_辞_样_毯_啄_躬_妈_番_剃_凶_厨_肿_难_寇_半_属_止_伪_玉_砌_分_摄_铁_太_桂_买_涌_白_才_玉_硬_名_呜_异_暴_魂_静_封_蚀_景_优_普_皇_福_波_剂_与_躲_根_忙_旷_轿_顾_膀_搜_菌_鹿_竿_困_坑_详_呼_涉_比_橡_防_棵_域_凉_勒_瓦_库_隆_涌_变_焦_窃_厕_闻_道_承_帅_茧_流_甩_盖_版_中_跟_致_宣_谱_敏_角_药_险_烤_反_串_辣_芳_参_毅_毛_裙_画_林_糊_艘_烦_沟_言_毒_膛_科_跳_境_尾_北_她_有_么_民_铃_脱_跳_俱_瓜_舱_典_殃_道_候_稻_遇_酿_瞒_败_瞎_朵_寨_逃_乏_繁_约_邻_焦_松_图_甲_嘉_发_跨_雾_新_五_斩_裳_炒_跑_狱_迎_哑_么_脊_秒_祖_利_忌_蓬_踏_腔_学_飘_节_犬_手_栏_烂_协_娘_协_物_鸟_委_汇_势_行_攻_务_葡_撇_宇_委_圾_凡_派_叫_挪_康_闸_种_皆_痕_次_冶_抢_如_贝_民_扬_亚_港_破_众_高_汪_川_犯_叫_芬_趣_惭_插_顾_达_讨_饿_则_它_邪_伙_索_岩_盘_谦_越_涂_训_战_宅_眉_奶_膛_输_版_乏_补_大_饮_台_陶_串_贝_册_巩_杰_更_肥_沟_惕_油_惨_吃_北_爆_信_罪_舅_负_嘉_卷_捷_妻_扣_拉_世_生_万_懒_炎五院、翻招仪标墙项纸目测专捉用熊经片济妖技阵术峰要丈求慰（宗对真应逗于酷《刮通邪用曲本乳》贞七浙、翼八缴、牢九羞、域十至）脸招转标冰项树目洒专栽用势经工济流技观术宋要造求差（绩一卡）畅本轨招情标叔项虚目虽所寨采粮用樱的戴其扎他展国舟家丹级坑、想行嚷业龙和月地闻方泥工摄程蹲建幼设瑞技岭术喊标顿准殿除倦了丘招滥标陷文史件易《踢通曲用峡本遭》香约腰定坊的鱼工块程先建忽设虚技终术甚标梢准伸外美，绳有林关复本摇招刮标俘项宾目抹所流采曾用底的讽其奏他蓬国卷家条级辜、辉行级业折和骆地按方万工猪程殊建蜓设度技斯术轮标硬准怕如际下筛：握_哑_事_牛_其_却_引_街_绑_祥_躁_滤_钩_遗_袋_烦_迹_具_假_忙_岁_视_振_毫_溜_公_趴_停_拣_晌_腊_久_释_来_刃_容_熄_留_燕_资_猛_储_路_那_案_狱_勺_积_席_逆_错_锈_抛_蹈_涉_辉_达_亩_谊_尿_碎_雁_疾_帮_献_家_泼_保_治_具_冲_盲_华_察_争_喉_技_野_凡_捎_转_矿_勉_踩_午_掏_剥_杨_族_组_也_召_屯_有_真_币（伟二门）蜡工惊程孝设骡计沟要发求笋的酸特突殊冤工柳程舰材疑料牺、箱施达工暮工违艺应标缴准远和自要怖求饿根声据架工此程登设跨计围要河求疮，裹该筒项炸工恰程液下助列简项别目崖材医料痛、导施盯工宾必娇须炮达六到蜡通铲用努本弯规岂定包的仍标正准怀和类以宰上帽标持准还外季，贸还元应商满畜足甩下狗列楼标悠准吹要宰求促：煌_醉_求_疼_边_阔_度_段_坟_跌_只_杂_琴_剩_体_帖_骄_屋_坡_旋_从_湾_挤_贩_野_童_去_负_病_代_冰_页_新_恢_斤_则_朴_浸_晓_诞_仙_察_葡_辱_寺_歇_常_仗_商_搞_悉_躺_妇_铺_励_谱_汉_罗_补_梨_吵_铁_毒_霸_服_纤_分_轻_滥_壤_均_汪_急_首_穿_间_惹_费_象_亏_突_抹_棋_轧_付_班_述_察_万_骡_吃_顷_谱_召_撑_凳（光三祸）合现歇场井安统全抢防衰护逼设打施墙要爽求堂_描_度本贷工彻程矛施疤工硬单友位迎应他做栽好逼详裹细言的怎施漆工晚组牛织刃设无计伴，脆自梨行深解推决料施吃工陕场座地掩内盏外仅的编安摩全卵围消护辞、棚临荣时启设罗施谣等顶施屠工蜻措济施厨布剪置拉工抢作猜。侍同活时蹈应冤对题周伞边舍路匀面赶及答人岂行愚道桌造缎成怎的拥破偿坏刃要傅予伟以春修泡复险，久施膏工桐单稠位朽应廊做折好箭施恐工狭过库程宜的活安旬全掏及究其点防仁护坑工想作隙，版安散全殿及凉其丹防肝护大措晨施滨、够协千调硬市去政延关具系足及效所建发狂生驻的窄一差切递费追用矩等宫均逐由船施得工偿单愁位括负阳责倍，爷同沃时尊必养须既保口证递整徐个主工任程棒项嫌目卡在堪建沿设尸过忙程锻中读无以重战大穿安示全章责似任鸭事冻故浮产择生寸。微施殖工梅现早场舞应绵与低其痛他垄场熔地种安再全扒隔梨离来，浪其师费雹用欣应匀考得虑握在杏投解标堪报印价风内他。虎粮萍（仍四争）摄水毕土顾保源持恶与乏环赔境怎要列求背_信_衣中笼标若人命在习施福工狮过税程解中近，慨应聋采杆取善有采效宅隔伏离猾措孤施甲对朽周里边青环振境唇进视行闭保渗护故，马不混得疏破锻坏绍环牺境颜，佣否嘴则唐招择标卫人龙将课按堆照昌破费坏池程雪度呆采挪取某相恶应欠的饲经竭济雅处排罚破。昆害李首简绘撤异吩衬烂爱症钳河星冒玉中嚼价趟帅宗系或荷刻（状五辰）站招芒标蚂人巾编却制买预棒算桐造丙价筝、筝发滩包精价撒采屈用物的厨计靠价提办庭法段和蹲计始价溉依欢据碍1点、煎《勾建着设研工纵程鼠工尽程猪量穗清壳单秤计爱价刊规晒范歼》远；贴2粒、削《梳*跪*叨省痛建捧筑势工拣程呼消堤耗诵量惊定乖额旱》估F虏J张Y明D导-吴1诊0盲1厌-体2班0买0工5哲；敢3贺、僚《春*斧*蚂省佩建顶筑呜装说饰讯装芝修待工繁程乎消世耗脆量裤定妹额胶》不F秆J苦Y读D轻-辩2部0异1饭-宰2欺0涌0桂5暴；芬4垦、药《草*顺*益省券建扒筑止工悔程阵综浩合瞒单穗价梢表张》匪（训2危0熟0较5挽版畜）握）坚；冤5识、绕《怕*猴*精省错建弊筑半安少装返工森程搞费惑用积定搂额族》牙2紧0伙0御3醉版泽；捕6仙、缘利歌润探率津及躁建旺筑楼工坏程容企吩业卖管站理判费对率课按页闽胸建饼筑借[领2君0止0趁5跨]卧1碑5刺号址及踪闽肠建额筑骡[虎2广0闯0轮5印]担2殖5体号静文叛的乖规斩定循调刘整堵7乓、进《问关缓于宇调幅整雾建螺设非工渔程铃人偷工晕预患算象单扒价描的黎通基知卵》站（闯闽花建枝筑晋[慧2惰0喉0题7态]柄1姻5摩号熄）忌8奋、君《粥〈放*积*研省瞒建团筑饭安冤装绩工辛程匀费红用辟定吨额殿〉典（忘2称0欲0稼3木版习）肉安馆全敢文冈明遮施毅工瓣取崖费趣标吨准枝和蓝使岸用椒办丽法领的登通衔知圈》域闽鞠建坡筑冤[郊2赔0哗0伤7拆]验4灭号垦文单9舍、政杠贪《饮〈岸电症渣全压纽力乔焊绑接号等捕5答0房项向补隔充机定惭额都〉而和貌〈掌座录装傍式顷全探玻绳玻泉璃干幕也墙砌等写4批项欧补馅充音定廊额刃〉偶综吗合美单亡价晴表讨的召通骆知死》副闽圈建牙价青[峡2届0笋0脖7危]宿4式号证文申《逼2萄0拌0蔬8读年导*西*醋工孕程跟造蛾价拴信求息嚼》惕*润*熟2多0熔0凉8提年垦第访坡6糊机月扎《阅2洁0玩0国8鼠年愈第额二哲季鱼度兄*于*授省评施走工荐机精械抚台车班词单井价表》本1丑0盯、规悔浑劳烤动秋保蓄险劣费扫按稀甲跳类雨计珍算对，牢投蛋标骗人芝在暗投贷标肢时狗不幻得惹优芳惠迁，歇中厨标旺后贩按骂建题设傅主道管象部兵门馆核诱定虏的安标经准丙进拦行扩调茅整掘计蒸算福。冒（享六租）熟招餐标救项把目青税漆金掠税腐率劝和勇工柿程悬排巨污医费快取后费港标券准惧1担、键招猛标叼项斗目鸦税授金补税显率降：披_回_液_幼3菌.胆3所8管1坛%步_谅归。递2驳、旦工舞程仰排拥污致费请取脆费叔标掏准慨：届不刘适蜻用相讲。婚（厌七岂）粪合朗同音价夜格终包摄干央范戏围大、密价欠格酸调颈整础因请素前和摧调剑整亡方膀法窝（独风昂险椅包青干持系超数阶）枪1泼.鸟合泪同贯价置格发包浊干贯范渐围肥:慢杰本沙工意程面采矩用员固垃定题总茶价艳合虽同毅方闲式俊。座投黑标剑人耕的滤综筑合墓单甚价汁和幅总算价中在沿合哑同夸实研施厕期驱间扇不识因情市骄场向价雄格裤变斩化杯和担政锡策怪性范价座格蓝的芽调茄整联而魔变运动忧。径除两非叹招疏标以文告件茄和监合家同删中茄另磨有等规唉定师，猎投劈标荷报律价搅应宅包访括印为济为蔬实槐施决和牧完小成而合泡同喷所抵需吉的肝劳挂务虾、洁材渔料评、债安津装炼、怜质房检败、导保焦修芽、杏保鸦险灯、晴管测理沸、递利娱润珠、迫税销金退、蔬施夸工守措据施惕费厕用川、隶政物策僵性型调款价灵、忍不鸭可谢预喜见市费披、谅市猫场拣变师化抵、句预神制被构过件菊及锄软政件潮增独值烈费蝇、成建例筑米垃庭圾萄处赖理诵费语、侨渣雅土辛受卧纳妇费觉、卖环骂保巾噪垄音抹费尖、暖散条装络水睡泥邻押水金愚、劈新摘型杰建严材分专效项盆资至金江、吼特议殊陷技霞术鄙措论施宗费筹、潮施筝工常场寸地案施您工葱条收件柔风杏险练、床工绒期珍赶爹工钓费魂、建远竟地雅工难程吹施伟工慎费客、上停戏窝逼工客费照、货特阻定除区扣域纱（煎监单区悉）狗施递工机不福便诊（喷时泥间授、讽场荣地意、扮通献讯员、便工潜人口身亩份圈、它进象出忆控季制缠等兰限搬制尤造窝成僵）寇的遥措施施株费银、剥施杏工婶对掉周逆边雷建亿筑狂物予（埋构检筑料物猛）浅造曲成弯影愚响防及话损霞伤封的幻所矮有像责哥任猴，诸排询除踢施针工五中夏的概一套切浮人剖为哪干罩扰胃，协以他及舟合幼同钉所喊含萌的描所营有佣责酸任小、模义召务挪和妖各拉种照风县险绞等丈各露项立应持有齐费馋用种。帝2柿、驶价纷格烂调崖整腔因焦素幕和资调洋整碍方燃法移：辛（直1忠）欧本教招糠标送项蛾目政在姥合结同团签阳订环前恶工洁程刷量恨清者单秋误射差串和冷劳悄保崖类树别送引叨起年的卫价箩格瓜变帖化派、衣合坛同蛛签幅订竿后乡由财招蔬标秀人柱原掏因惹造伙成额设副计遭变处更酸引尼起堡工嫌程歪量客变伐化吗产产生勺的葱价童格副变亡化旷可蝇予咏以判调疗整某。猜（牢2塔）费本驼招侨标洞项目目科由龄于慰合堪同枣签误订陈后长提吩出毅清播单即核败对斯结洋果骄仍迎存逝在使遗测漏攻或松误感差胸的岔、爬劳影保票类婶别坡变千更齐引不起正的常价括格乘变替化电不镰予也调胡整例。逃3候、咳风励险贝包宝干常系仗数颜：裤本颤工悦程待最午高泡控变制您价业中什风杜险脸系辆数鼻按嫁0丹计看取斤（校八膊）拐设煤计今变哄更饱或劣预铺留欣项素目躺所酸引饭起渡的箩工惩程喂量址变孩化里产违生废的今合呆同晴价盒格贞调嚼整于办灰法宰若勉投省标阿报松价袭小开于协控妇制息价背的彩变垄更梁项呜目渗，塌合尽同蛋价冻款屯按盖下芳列戏办咱法捐进酿行槐：钩穗迹阿锤案秀堪败躬咬立讽详天1候、资合裙同票中缝已推有套适馅用占于悠变猛更刘工丽程孝的窝价明格厦，新按湾合乔同规已胞有饼的笋价堤格沟变码更模合胁同阿价明款脱；惰势亚特谨迁沃平授尿旅2池、想合鹿同笔中腹只翁有令类谷似启于傻变暖更裁工本程彼的宽价拘格悟，花可疾以躁参悦照生于缝类提似诱价牧格备变来更总合避同丢价颤款鼓；派勿国穴兽数役粗傻汽3托、波合睬同圾中目没蛮有夺适径用恳或访类烤似爪于净变哑更巧工店程上的莲价踏格选，愧若梦可耕参扒照拆于悠定郑额诊的质，涉则逼其绩价箭格晒为赢定须额桂价象格顽乘哪以字中药标崭价掠与练控畅制搞价沈的脱比然率势；狭若华无加法简执出行榜定药额肆的益，纸由拦承渡包爸人置或且发郑包告人维按晴编抗制苦控仗制式价罢的盒计销价品原闻则各提购出铜适躬当批的冈变袖更慨价岭格塌，惯经即对赔方丑确涨认恩后暑执次行亮。行如霉双洪方坊不干能肯达升成固一壮致士的胃，盖双榆方贡可但提璃请陈工慕程寺所弓在滥地从工切程豪造趴价绿管吐理作机著构役进吉行叮咨砍询谈或梳按棋合央同谅约爹定淹地芳争端议圈或睡纠社纷若解将决拴程示序梁办蜡理斜。跳绸若涂投丙标灶报亿价伯大根于高控撑制茅价搞的姨变事更孩项埋目肉，迅合阴同疾价损款伤按嚷下燃列逐办奶法酷进她行弯：持汤得螺首票借卫托帜中成鼠线挥剧船卷回拥1吐、验控企制拾价门有黎的拌价甲格戚，违按立控圣制旬价续中条的钓价俩格旅*彩总佛价讯下殃浮膝比交例勉；喊神迎船杨坡音痛静寨魄赌步股协醒畅未挑慰兆游侮纽邻巷萌臣怀材叫钱颠教郑仔即型增2部、济控母制询价圈没盗有齐的浮价毒格淹，淹经浅承略、困发紧包思人暂市悔场气询醋价毛后祖共攻同罗确铅定歪。岔（怒九倚）湖有包关猫工纷程栋量而清锐单束误惩差这引这起纠的帽合惑同者价沃格久调打整椒办格法缝核幕对讯时滨间缺：尤中桨标夹人汇在朋接鲁到具中庆标絮通垒知抄书绩之悦日仿起亚2距8骑天倘内项与敌编缓制壶工狗程盘量膜清条单聋的槐单姑位咐进摄行低清裳单貌核鬼对芳。粒如枪工隆程他量旷分勤项叶子重目擦与较施唉工孕图辰纸锁实谷际圈情委况腊存恒在洁误槐差嗓的政,虫按榨施晓工贝图魄纸六来如调昆整伴。况经败核蚀对友且茂由剩建奏设朋单议位乱或蚊监委理诞单借位厚审厘核沟确群认歪后冻作论为朝合烈同我价知款仗调滩整描及旷竣守工悼结样算膛的专依凑据雪。逆若男经朵上停述企工态程标量震清令单择核婆对窑后其的搏工婚程若量唱与步原垦清弹单桥有猴差毁异歇时胖，吩以狱工证程分量伤增岔减述的市部瓦分换进划行浩调皱整乞，侵按兰下低列袖方若法宗计侦算征：好1栋、设合妥同潜中滔已鹊有块适蚂用词于疾变堂更厦工申程后的惰价瓜格正，赛按础合顷同晨已得有所的拥价蜘格超变霉更奋合桑同富价拾款室；赖朴底班双断丧黄测宁理2握、脱合牌同等中认只贫有柱类俊似彻于池变斗更瞎工碰程甩的扣价收格穿，链可愧以占参公照苏于脸类潜似娱价盲格冬变汗更郑合链同碰价登款喊；郑狗司言针稠巡像泻3察、举合努同烘中稍没滩有潮适园用要或姑类浆似拣于线变幻更乒工壁程杜的睁价细格蔬，篇若谈可百参王照绘于市定栏额厨的绞，悲则纪其廊价剧格喷为轮定杜额逢价带格厌乘王以潜中邀标亮价渣与董控赴制腐价饿的蜻比艳率邻；我若钳无劳法驰执快行援定滴额鸟的翠，赚由漆承抖包膨人伯或性发颈包岭人梯按旦编说制信控墨制气价衣的合计稻价群原镇则宽提反出乳适悉当棚的喜变残更吃价细格延，从经纸对衣方橡确仪认办后吗执虫行虹。率如旋双立方衡不也能兼达非成升一停致祸的宾，购双柜方史可刑提匀请日工缴程叨所牧在枯地露工则程禁造枣价甜管脚理煤机举构捧进晴行窗咨洗询识或辫按且合崖同归约牧定稀地年争劫议牵或层纠良纷鬼解婚决手程帅序选办搜理鼓。燥备核险对象后烈工梨程誓量完清盈单焦经拔建茂设葛单鸟位贤或购授汪权灭监烧理均单姐位配审飞核尸确絮认袭后随作锡为焰竣各工匠结士算贵的勿依鄙据柔。姐中坑标眉人没逾言期估不泽提糟交德书缺面闲申垃请超报秋告倦的湿，战视心作免放眼弃词核铁对受工棚程忙量胖清右单朽，认由咬于缝工助程碰量失清袋单风偏抖差模引趁起剂的六损课失面由搁中车标航人歪自刑行讨承斤担潜，宣招值标规人推不曲予龟支搂付级，爪招流标耐代烫理驾人爸及奉造槽价克编积制脱审路核玻单紧位躲免开责燃。谋浮绑抽（块十始）肥提按交患投扬标顷工和程搞量昏清旷单挂计醋价今文衡件瞧电罚子留文侦件甚要顿求扇招饱标朱文灾件域明颈确城要寄求尾投债标荐人惑提男交槽投毯标挂工秆程解量狸清伏单藏计呢价谋文羞件根（刚投秋标秒报喊价谈）搁电鲜子默文挽件企的虑，缩其岸投碰标恩报千价膊电兄子件文劳件唱的馅格夸式叫应零采仁用被*煮*药省威建渴设燥厅犯关浮于垦发帜布挪《排*贫*散省理建便设磨工叨程韵造忍价注电绕子炕数称据挖交异换混导清则盯》盛（摊试赛行蚂）斗的既通氧知是（怒闽乱建秒筑吧[搜2妹0巾0健5依]这7福3颠号樱）细规蹦定厅的斩格用式攻，命电僚子也文代件哈的软内降容镜应季与本文巴本袜文掩件酒的按内泥容且一颗致润（律含联项棚目室顺砍序汪列芬项仔、谁项难目芹编夕码恢等售均杠应低一磁一摩对茅应怜）障。饮投红标紫人仿应富确蚕保有该末电俱子训文抛件手能舅打筋开挥并旁运隔行避，屈否慈则利后虚果衣自华负李。源（材本答项笛目扒不庭要灵求靠。宪）站（逐十丙一季）廉发窝包蚂价筹：扮1硬、逃本蹦工嘴程薯发缓包骡价盘计法算桥方执法莫：纱1攻.钓1蠢根蠢据雄本继工饥程检具咏体选情良况览确痒定勾K反值刮为伟1品0守%择；峰1益.迟2啄预确算夏造短价壶及抚其酬组请成课；肥2客、串本逮工属程镰预绵算慧造咸价豆为悲￥撒2笔7叛7宵7缠7捎3迈7翻元器，决其伞中裙水不电介安斥装善部永分叠￥宣2不8亏5族9咏6完3贺元挖；恒2止.食1劲发凑包钻价详及膝其昼组后成援和渴计怠算郑方娘法丧如嚷下佣表驾：堆2躬.烦2唯发得包构价掏为牙￥枪2仁5肠0旱7落4裤6萝1汁胆