盾构机采购合同

1、天津地铁2#线基础IHI-2#盾构转场合同 签订地点： 签订日期：2009年11月28日 甲方：上海市基础工程公司（以下简称甲方） 乙方：*建设有限公司（以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法、建设安全生产管理条例以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为满足施工需要，明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，现经协商达成一致，甲已双方同意订立本合同。 第一条 工程对象 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包范围：盾构转场工程（盾构解体吊出井、运输、吊下井、安装、调试、100米保驾）。第二条 合同价格1.价格组

2、成（1台） 1.1.吊车、运输： 万元1.2.盾构解体退场： 万元1.3.盾构安装、调试、100米保驾： 万元，1.4.钢丝刷： 万元1.5.设备运输、旅差费： 万元 2.合同总价为人民币 万元（含营业税）。 3.合同采用总价包干形式承包。合同总价包干，结算时不做任何调整。 4.营业税由甲方负责缴纳并向乙方提供缴纳证明复印件，其余工程所需向有关部门交纳的一切费用均由乙方自行办理，并负责向甲方提供其需要的有效证明。 5.具体结算方式：工程款在合同签订后先预付30%，盾构解体退场结束10工作日内支付30%，安装调试结束10工作日内支付35%，保驾结束一个月内支付余款5%；乙方同时开具有效发票。 6

3、.该价款包括完成盾构机安装施工中所需的劳务、技术、辅料、机械、管理费、乙方应交纳的税金、人员综合保险、利润并考虑了风险因素等一切费用。乙方应派遣有经验的合格施工队伍，并具备随时处理工程突发事情的能力，处理突发事件所产生的费用，已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。 第三条 工期 乙方进场开始计35天内完成，并提交甲方工期计划。 第四条 双方工作内容 1、甲方工作内容 1.1见“盾构退场停机和场地要求”和“安装井井上、井下要求”； 1.2提供施工中用使用水、电、氧气、乙炔、二氧化碳的便利，费用由乙方支付； 1.3铺设车架轨道； 1.4高压电缆和变压器做电试。 2、乙方工作内容 2.1盾构解体退场

4、； 2.2运输； 2.3盾构机下井安装调试； 2.4盾构推进100米保驾； 2.5二氧化碳气体灭火器、跳板、栏杆以及其他的安全措施材料； 2.6钢丝刷更换（包括采购）。 第五条 其他责任 1、乙方必须按设计规范和国家、地方现行安装、施工技术标准施工。 2、乙方在本工程施工期间应服从甲方的安排，接收并积极配合现场监理对工程进行的检查、隐蔽验收、监督。 3、乙方进场施工的人员及附属施工机具应认真审查，确保合格，并登记造册，上报甲方备案。施工中用于本工程自购材料，必须有产品合格证。 4、资料管理：在施工期间，乙方施工时及时填写工程日志和记载一切原始资料，妥善保管并及时移交甲方。甲方负责资料的整理签字

5、等管理工作，乙方应积极配合。 5、工程完成后，由甲方组织有关人员参加验收。验收中发现质量不符合要求,乙方根据实情况和甲方要求实施处理，直至达到甲方要求和设计标准，由乙方承担全部费用。 6、乙方的作业应根据甲方现场的进度计划及其任何调整及时实施，不得造成现场任何滞留及延误。乙方的完工日期必须满足甲方的要求，乙方延误造成甲方的任何相应损失均由乙方承担，由于乙方原因，造成工程无法正常实施，甲方有权要求乙方退场，另行选择施工队伍，由此引起甲方的一切损失均由乙方承担，且甲方对乙方有权按乙方已完工程工作量的70进行结算。 6.1、乙方提出的工期延误事件，在该内容得到业主确认（同意延长工期）的基础上，经甲方

6、代表之确认，工期可作相应顺延。 6.2、乙方在发生工期延误情况后2天内，应就该延误的内容向甲方代表提出书面报告报批。 6.3、乙方如未按本合同约定的时间完成其承接的工程，甲方有权追究乙方工期违约金（按照甲方与业主签订的主合同中约定的工期违约金标准执行），乙方还应承担甲方因此受到的所有损失（包括甲方采取各种赶工、补救措施所发生的费用和业主的索赔款），对前述损失甲方享有对乙方的追偿权。 第六条 安全管理及文明施工 1、安全生产，施工过程中，安全工作应严格按照双方签订的建筑安装施工安全生产协议执行，以确保本工程能如期顺利完成。 2、治安、防火、综合治理2.1、双方应严格贯彻执行中华人民共和国消防法、

7、上海市消防条例、上海市治安防范责任条例及相关法律、法规和规定。 2.2、甲方在乙方人员进入施工现场后，应对其进行治安防范、防火安全4等方面知识教育。 2.3、乙方应配备一名专（兼）职保卫人员负责施工现场的治安防范、安全防火消防等综合治理方面的工作。 2.4、乙方应视工程实际情况对其全体施工人员开展日常的安全防范教育，组织定期或不定期的防范、防火安全检查，加强管理，积极落实治安防范、安全防火措施，以消除隐患。 2.5、乙方必须遵守甲方的各项管理制度、规定，服从甲方的管理并接受其监督、检查。 2.6、施工期间，因乙方原因引起盗窃案件、火灾、场内交通事故等治安、安全事故的，事故处理、事故经济责任、法

8、律责任均由乙方承担；甲方可根据实际情况，在工程款中予以扣除本合同金额的0.5%-2%作为乙方的违约金，如还给甲方造成其它损失的，甲方可对其进行经济追偿，要求其承担赔偿责任。 3、双方应严格遵守上海市单位使用和聘用外地劳动力管理暂行规定、上海市外来从业人员综合保险暂行办法和上海建工（集团）总公司关于使用外地劳动力的暂行管理办法及本市劳务用工的有关规定，做到用工合法、规范。 4、乙方的务工人员必须持有身份证（或当地身份证发证部门证明）、暂住证、健康证明、上岗资格证、就业证、工作单位记录证。乙方的务工人员从事特殊工种工作的，必须持有上海市劳动局或（外地省级）规定的具有发证资格的机构颁发的特殊工种操作

9、证。 5、乙方所指派的管理人员和生产人员须持证上岗，否则甲方有权指令其更换。乙方所有进项目的管理人员和生产人员，均应服从甲方的监督和管理，中途如需更换有关人员应经甲方批准。6、双方依据建设部工程施工管理规定和上海市建设工程文明施工管理暂行规定明确各自在文明施工和文明管理中的职责。乙方应按照甲方和业主的要求，积极配合抓紧落实文明工地创建工作，并接受甲方、业主的监督、考核。 7、甲方对乙方文明工地创建配合工作进行指导、监督、检查，对乙方存在的问题及时要求其进行整改。乙方在接到通知后，应及时整改，如逾期不改或整改不力的，甲方可另行采取整改措施，整改所发生的费用在工程款中予以扣除，甲方并可就此追究乙方的违约责任。 8、乙方违反文明施工管理要求，致使甲方被业主或政府相关部门给予经济处罚的，乙方应承担此费用（在工程款中予以扣除），并赔偿甲方因此受到的其它损失。 第七条 违约责任 1、乙方未按照合同约定配置作业人员，机具、技术管理人员的或不满足施工需要的，甲方有权要求补充调整。乙方无法调整时，甲方有权终止合同，其造成的损失有乙方负责。 2、甲乙双方任何一方有违约行为，另一方可单方终止合同。 第八条 附则 1、本合同未尽事宜，甲乙双方本着实事求是的原则协商解决；如协商不成的，依法向本合同签订地的人民法院起诉。 2、本合同自双方签字、盖章之