拆除工程施工合同

1、拆除工程施工合同发包方：承包方：依据中华人民共和国法、中华人民共和国建筑法以及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。工程概况：工程名称：工程地点；建设单位：一、承包内容及范围拆除范围：按照甲方提供的拆除要求及范围进行拆除。乙方按施工方案所进行的拆除。乙方负责施工施工现场的安全文明施工、扬尘污染、噪音等控制、运输车进行出场的清理等工作。办理破碎物等垃圾运出现场所需要的一切政府规定手续并承担费用（含渣土费，如需发生）及倒垃圾的场所。乙方对其现场及运

2、输过程中的设备、车辆、人员（包括第三方）的安全负全部责任。乙方的施工机械、运输车辆及作业人员等必须满足工程及工期要求。二、承包方式及价款乙方在签订合同书前必须一次性支付给甲方拆房殊值款人民币*万元。本综合报价为一次性报价（甲方不需要开发票给乙方），无论实际工程量与招标文件中明确规定的工程量是否存在多大差异，任何情况下不给调整。三、甲方的特别强调（乙方必须满足）：1、乙方必须服从甲方、监理及业主的管理，将垃圾全部运出到政府规定的指定地点。如发现违反上述要求重罚，直至解除合同。乙方应允许熟悉本工程的具体情况本充分考虑到本工程的施工难度。2、乙方应做好当地居民及周边的协调工作。如因施工原因造成与居民

3、的纠纷，由乙方负责处理并承担费用。3、乙方不得将本工程转包分包给其它施工单位，否则甲方有权终止施工合同，另行选择施工单位，所发生的一切损失均由乙方承担。4、无论何种原因，乙方若不能在合同约定工期内完成其承包范围内所有工作，每逾期一天由乙方承担一万元的违约金。如因此给甲方造成的损失由乙方承担。5、乙方使用的机械操作人员须按市的相关要求持证上岗，并提供相关的上岗证。6、破除的单个碎混凝土不得太大。同时不得影响剩余支撑系统的安全。7、乙方应特别加强对地下管网的观察和保护，加强对道路和树木的保护，如有破坏按甲方规章赔偿。8、加强对供电、供气设施的保护，未经书面许可不得拆除。特别是防护煤气站不能拆。四、

4、现场代表甲方派 同志为驻场现场代表，乙方派 同志为驻场现场代表。各自代表甲方和乙方履行本合同各项约定的各项条款和相关规定，对工程质量、进度、文明施工进行监督、管理，办理验收手续、结算和其它相关事宜。五、安全生产和文明施工乙方应严格执行安全操作规程和文明施工的相关规定。在施工过程中若发生安全事故或因乙方管理不善造成的其它损失等，概有乙方承担一切经济和法律责任，同时乙方不得因此影响工程施工进度。六、工期合同工期为 日历天。七、工程质量和技术要求1、工程的质量要求：按有关规定和本合同的约定，经甲方确认工程质量达到合格标准。2、乙方应严格按照施工方案组织施工。3、甲方可以随时随地对工程作业进度、质量进

5、行检查，乙方施工不符合双方约定的要求或有关技术规范，甲方可要求乙方停工，停工给双方造成的损失和返工费用由乙方承担。4、施工中乙方应爱护厂区及以外的道路、绿化及其它设施，并遵守甲方的有关规章制度。施工所造成的后果，由乙方承担全部责任。5、乙方应对厂区内地下管线采取保护措施，由于乙方原因造成损失和伤害，乙方自行负责维修和处理，费用由乙方承担。八、双方责任甲方责任：1、甲方提供能提供的相关图纸和资料。2、甲方负责现场施工的协调工作，工程质量的监督、检查。乙方责任：1、服从甲方的现场指挥及管理：乙方现场代表必须常驻现场，每周不少于5天，每天不少于8小时，未经甲方批准不得擅自离开施工现场，否则每少1小时

6、处罚200元。乙方作业时除现场代表外，必须连续不断地指派管理人员做好现场的各项协调管理工作。2、服从甲方现场的质量、安全、进度、文明施工等方面的管理，接受甲方制定的工程进度奖罚；对承担的工程项目的施工质量、安全、进度、文明施工责任。3、按时组织施工，保质、保量、保安全，按期完成合同约定的全部工作内容，交付甲方。4、乙方无条件按照甲方要求，更换其现场不称职的管理及施工人员。5、对所有施工人员进行安全生产方面的教育，杜绝事故的发生。6、负责协调与当地政府和居民的关系，自行妥善解决好现场（包含堆场） “扰民”及“民忧”问题，甲方不会因此增加费用，并且工期也不会因此延长。7、施工过程中，乙方如损坏第三

7、方财物（地源热泵管网、降水井、降水用的水管及电缆、地铁口、成品桩、道路等），负责照价赔偿并承担相应责任。8、乙方应该保障甲方免于承担在工程施工和维护过程中所引起的任何人身或物资的损伤或损坏，并应该保障甲方免于承受于此有关一切索赔、诉讼、损害等损失。若因乙方原因（施工质量问题或工期延误或其它因素）导致甲方的损失均由乙方承担。9、乙方负责组织招聘符合国家规定和本项目需要的管理人员和施工人员，用于现场施工的所有人员必须符合国家对从业人员资格的有关规定。乙方必须按劳动合同约定及国家关于不得拖欠工人工资的规定，及时支付所有人员工资、奖金、劳保及工伤保险等按规定应由职工享受的福利的一切费用，其标准不得低于

8、国家相关规定。乙方如与职工发生纠纷或因职工发生工伤事故所产生的纠纷法律责任，若因此给甲方造成不良社会影响（如被通报、上级主管部门的批语等），乙方同意接受甲方的任何处罚。10、乙方应按国家及省市相关规定，做好自有人员、第三方人员、自有机械等的保险并承担全部费用。11、施工过程中，如遇技术性的间隙乙方应该充分合理安排好施工，造成的一切机械窝工等甲方的现场指挥。13、乙方必须全权保证拆除过程中的人员、设备的安全，避免各种人身、设备、火灾事故发生，一旦发生安全事故，其后果均由乙方承担全部责任。九、付款方式1、在合同签订前由乙方一次性支付给甲方拆房殊值款人民币*万元。2、乙方中标后投标保证金变为履约、垃圾清运及安全保证金。待拆除任务完成，经甲方验收合格后7日内返还乙方（无息）。十、违约处理如乙方不能在本合同约定的期限内完成，乙方除承担因此给甲方造成的损失外，乙方承担违约责任，向甲方支付违约金。违约金额为：每延误一天，乙方承担违约金一千元。十一、争议解决如双方发生争执，甲乙双方应该友好协商，协商不成可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。十二、未