建设工程合同法规有些

建设工程合同法规有些建设工程合同法规示例第一章总则第一条合同目的本合同旨在确立双方在建设工程项目中的权利和义务，保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第二条合同适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第三条合同主体本合同当事人包括发包人和承包人，双方具有独立法人资格。第二章工程范围与内容第四条工程范围承包人应按照合同约定，完成包括但不限于以下工程内容：工程勘察工程设计工程施工工程监理工程验收第五条工程内容工程内容包括但不限于：土建工程安装工程装饰工程园林绿化工程附属设施工程第三章合同价格与支付第六条合同价格本合同总价款为人民币【】，大写：【】。第七条支付方式预付款：合同签订后，发包人支付合同总价款的10%作为预付款。进度款：按照工程进度，承包人提交进度款申请，发包人审核无误后支付相应款项。竣工结算：工程验收合格后，双方按照合同约定进行竣工结算。第四章工程质量与标准第八条工程质量承包人应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。第九条工程标准工程质量应达到以下标准：符合国家现行建筑工程质量标准及行业规范。满足设计文件及技术要求。保证工程安全、环保、节能要求。第五章工程进度与期限第十条工程进度承包人应按照合同约定的工程进度计划完成工程。第十一条工程期限工程竣工交付使用的时间为：【年】【月】【日】。第六章违约责任第十二条承包人违约承包人如有以下行为，应承担违约责任：未按照合同约定完成工程。工程质量不符合约定。工程安全、环保、节能要求不符合规定。违反国家法律法规及行业标准。第十三条发包人违约发包人如有以下行为，应承担违约责任：未按照约定支付合同价款。未按照约定提供施工场地、施工条件等。干涉承包人正常施工，导致工程进度延误。违反国家法律法规及行业标准。第七章争议解决第十四条争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八章其他条款第十五条保密条款双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方同意不得泄露给第三方。第十六条合同的变更、解除与终止合同的变更、解除与终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除或终止合同。合同解除或终止后，双方应按照约定办理相关手续，互相赔偿因合同解除或终止而造成的损失。第十七条合同的生效、修改和解除本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同的修改和解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。合同生效后，如遇国家法律法规、政策变化，影响合同履行，双方可协商修改合同。第九章附则第十八条合同附件本合同附件包括：工程勘察、设计、施工等相关文件。工程质量、安全、环保、节能等相关标准和要求。工程进度计划、投资预算等。第十九条合同份数本合同一式两份，双方各执一份。特殊应用场合及增加条款1.涉外建设工程项目条款增加:语言与法律适用:合同文本应同时采用中文和英文两种语言，两种语言版本具有同等法律效力。当两种文本发生歧义时，以中文文本为准。外汇管理:合同价款支付、结算应遵守国家外汇管理规定，如需兑换外汇，应按照国家相关规定办理。国际争端解决:涉及国际争端的解决，应适用国际仲裁或调解程序，并根据国际惯例处理。税务与海关:承包人应遵守项目所在国税务和海关法律法规，依法纳税，办理进出口手续。2.文化遗产保护工程条款增加:文化遗产保护规定:施工过程中应严格遵守有关文化遗产保护的法律法规，确保工程对文化遗产的保护。文物保护措施:应制定详细的文物保护措施，并在施工过程中严格执行。专家咨询:必要时，应邀请文物专家进行现场指导，确保工程对文物的尊重和保护。3.环保要求极高的工程条款增加:环保标准:工程应符合国际环保标准，严格执行国家环保法规。环境影响评估:工程前期应进行详细的环境影响评估，并取得相关政府部门批准。污染处理:承包人应负责施工过程中的废弃物处理和污染防治工作。4.高速公路或桥梁建设条款增加:交通安全:施工期间应确保交通安全，制定交通导流方案，并遵守相关交通法规。特殊施工要求:针对高速公路或桥梁的特殊施工条件，应增加相应的安全措施和技术要求。结构安全检测:工程完工后，应进行结构安全检测，确保工程质量满足长期使用要求。5.含有高新技术的工程条款增加:技术保密:双方应对工程涉及的技术秘密和商业秘密承担保密义务。技术培训:承包人应对发包人人员进行技术培训，确保发包人能有效运营和维护工程。技术升级与维护:承包人应负责工程的技术升级和长期维护工作。附件列表及要求工程设计文件:包括工程设计图纸、技术说明书、设计变更通知等。施工方案与施工组织设计:详细说明施工过程中的技术方案、组织架构、人力资源配置等。工程量清单与报价单:列出各项工程量及其报价，作为合同价款的基础。合同条件与技术规范:包括合同条款、技术规范、质量标准等。履约担保文件:如履约保证金、保函等。实际操作问题及解决办法工程变更:遇到设计变更或工程量增减时，应及时沟通，按照合同约定的变更程序办理，必要时签订补充协议。付款争议:付款申请应严格按照合同约定的进度款支付条件进行，双方可共同设立付款审核小组。质量争议:遇到质量问题时，应及时整改，并按照合同约定进行质量鉴定。工期延误:因不可抗力或其他特殊情况导致工期延误时，应按照合同约定办理工期顺延手续，必要时签订工期顺延协议。合同解除:合同解除或终止时，双方应按照合同约定办理交接手续，结算工程价款，并互相赔偿因解除或终止合同而造成的损失。###特殊应用场合及增加条款（续）6.城市更新或旧城改造项目条款增加:居民安置与补偿:合同应包含对受工程影响居民的安置与补偿方案。文物保护与恢复:施工中对发现的文物应立即停工并报告文物部门，并制定保护措施。历史文化风貌保护:应尊重并保护原有历史文化风貌，必要时在设计中融入保护措施。7.数据中心或精密仪器安装工程条款增加:设备规格与性能保证:明确设备的规格、性能指标及保修条款。技术支持与服务:承包商需提供一定期限的技术支持和服务。系统集成与测试:工程完成后，需进行系统集成测试，确保系统稳定运行。8.深海或极地建设工程条款增加:极端环境适应性:工程材料和设备应具备适应极端环境的特性。运输与存储:考虑极端环境下物资的运输和存储条件。人员安全与健康:制定针对极端环境下工作人员的安全与健康保护措施。9.大型基础设施项目（如水利工程）条款增加:水资源管理:明确水资源的使用权和管理责任。环境保护与恢复:施工和运营过程中应保护周边水资源和生态环境。防洪减灾:工程应具备防洪减灾功能，确保周边区域安全。10.公共设施建设项目条款增加:公众利益保护:确保工程建设和运营符合公共利益，不妨碍市民正常生活。应急响应计划:制定应对突发事件的应急响应计划，如火灾、自然灾害等。社会责任与透明度:承包商需承担社会责任，保持工程透明度，接受公众监督。附件列表及要求（续）居民安置与补偿方案:详细说明居民搬迁计划、补偿标准及实施步骤。设备技术参数与性能保证书:列出所有设备的技术参数和性能指标，以及供应商提供的保修条件。系统集成测试计划:详细说明系统集成测试的流程、标准和验收条件。极端环境下的施工与运营指南:包括材料选择、设备配置、人员培训等方面的指南。水资源管理协议:明确工程对水资源的合理使用和保护措施。实际操作问题及解决办法（续）居民搬迁与安置:设立专门的搬迁协调小组，与居民沟通，