2024年劳务承包合同范例（5篇）

第页共页2024年劳务承包合同范例劳务承包合同合同编号：_______甲方（雇主）：_________________地址：_________________联系方式：_________________法定代表人：_________________身份证号码/营业执照号码：_________________乙方（劳务承包方）：_________________地址：_________________联系方式：_________________法定代表人：_________________身份证号码/营业执照号码：_________________根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规的规定，甲方与乙方自愿签订本劳务承包合同，并遵守以下条款：第一条合同目的1.1甲方将特定工作任务委托乙方承办，并支付一定报酬。1.2本合同为劳务承包合同，乙方按合同约定承包甲方指定的工作任务，乙方自负盈亏，享有相应的独立承包权。第二条工作内容2.1甲方委托乙方进行的工作任务包括但不限于：_________________；具体工作内容以附件《工作任务清单》为准。2.2乙方应按照合同约定完成工作任务，并保证工作质量和完成时间。2.3乙方应遵守甲方的工作规范、流程和安全操作规程。第三条工作报酬3.1甲方应向乙方支付工作报酬，具体金额为_______________，支付方式为_________________。3.2工作报酬支付周期为每个自然月的_________号，乙方应提供相应的工作报酬支付发票。3.3甲方按照国家有关规定，从乙方的工作报酬中代扣代缴应纳税款。第四条保密义务4.1在履行本合同过程中，乙方可能会接触到甲方的商业秘密和其他具有保密性的信息，乙方应当保守商业秘密并承担保密义务，并且未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露和透露相关信息。4.2对于因乙方违反保密义务而给甲方造成的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。第五条知识产权5.1在履行本合同过程中，乙方创作的具有著作权保护的作品，包括但不限于软件、文档、报告、设计图纸等，归乙方所有。5.2乙方应尊重甲方的知识产权，未经甲方的书面许可，不得将甲方的知识产权用于其他任何商业活动。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定履行义务的，甲方有权采取以下措施之一或几种：6.1.1终止合同，并要求乙方承担相应的违约责任；6.1.2要求乙方退还已支付给乙方的工作报酬，并向乙方要求赔偿甲方因乙方违约而遭受的损失。6.2甲方未按照合同约定支付工作报酬的，乙方有权要求甲方支付延迟支付的款项，并要求赔偿乙方因甲方违约而遭受的损失。第七条争议解决7.1本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2因本合同引起的争议，各方应通过友好协商解决；协商不成的，应提交相关争议至本合同签订地有管辖权的人民法院解决。第八条其他约定8.1乙方在履行合同过程中如有需要招募工人或使用劳务外包的，应事先向甲方提出申请，经甲方同意后方可实施。8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，并有效期为_____年。8.3本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：___________日期：___________法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：2024年劳务承包合同范例（2）劳务承包合同甲方：（单位名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（个体工商户或个人）地址：身份证号码：联系电话：根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等、公平的原则，依法签订本劳务承包合同，共同遵守以下条款：第一条合同目的甲方委托乙方从事劳务承包工作，乙方同意接受甲方的委托，按照本合同约定的工作内容和方式，提供相关劳务。第二条工作内容1.甲方指定的劳务承包工作的具体内容为（详细描述工作内容）。2.乙方应按照甲方要求完成任务，并提供符合质量和数量要求的劳务。第三条工作期限1.合同起始日期为：年月日。2.合同终止日期为：年月日。3.如需延长合同期限，乙方应提前向甲方提出书面申请，并得到甲方同意后方可继续合作。第四条工作地点1.乙方应按照甲方的要求，在指定地点完成工作。2.如因工作需要，乙方需在其他地点工作，应提前告知甲方，并取得甲方同意。第五条工作报酬1.乙方为本次劳务承包工作所获取的报酬为人民币（大写）（￥），甲方将于每月的（具体日期）支付报酬给乙方。2.乙方发生工作所需的相关费用，由乙方自行承担。3.如乙方超过合同规定的工作时间，各方应另行协商并确定额外报酬。第六条工作保密1.乙方应对其在工作中获知的甲方的商业秘密和其他保密信息予以保密，并承诺不得泄露给任何第三方。2.在合同终止后，乙方仍应继续承担保密义务。第七条工作保险1.乙方负责自身的工作保险，如工伤保险和医疗保险等，由乙方自行购买。2.如因乙方的工作所导致的工伤事故或其他安全事故，乙方自行承担相应的法律责任和经济责任。第八条合同解除和违约责任1.若双方协商一致解除合同，应提前（天数）书面通知对方，并按照协商一致的方式处理未完成的工作和相关事宜。2.若一方未履行合同约定的义务，并且未能在（天数）内进行纠正的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。第九条争议解决本合同履行过程中，若发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向双方约定的仲裁机构提起仲裁。若仲裁裁决不被采纳，可向人民法院提起诉讼。第十条其他约定1.本合同未尽事宜，双方可通过书面补充协议的方式进行约定。2.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方（单位章）：乙方（签字）：日期：年月日2024年劳务承包合同范例（3）发包人：（全称）承包人：（全称）依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等，公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。第一条：工程概况及承包工作内容1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，（人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、）第二条：承包方式劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时用电用水，施工放线等。第三条合同价款：承包价格每平米建筑面积所有包干单价元，（人防单价），面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。第四条：付款方式进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。第五条：安全施工，及安全事故责任5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现安全事故，承包方自己负责。5.3为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。第六条：工程质量，验收与保修6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。6.3承包方必须编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。6.4为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验准及施工图为依据。6.6在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人承担。6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收，并做好验收前的准备工作，如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。第七条：工期要求7.1施工工期;合同内主体结构____年____月____日前全部封顶、延误工期按每天_____元罚款。7.2必须严格执行双方约定工期，承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场，编制施工进度计划，严格按进度计划施工。第八条：文明施工8.1发包人，承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定，”加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整洁，做到工完料清，材料码放整齐。8.2对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，（生活区宿舍照明安装电表收电费），用电不得私拉乱接，如需接电，必须报项目部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。第九条：材料机具供应9.1本工程由发包人提供的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。9.2承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等9.3所有防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等由承包方承担。9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的材料和机械设备，由发包人供应到现场（400米内）、9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中直接扣除。承包人指定负责签字验收，发包人指定负责签字。9.6本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料，发现材料浪费，双倍价格赔偿，（正常损耗除外），承包人按计划提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担。第十条：发包人的权利及义务10.1负责提供场地，道路，水电（每栋楼水一个接口，电一个二级箱）等大型机械。10.2负责提供施工图纸（一栋楼一套），提供必要的技术资料。10.3负责组织施工检查，验收，监督承包人的工程进度，工程质量，安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。10.5负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。10.6负责对承包人在安全，质量，工期，现场文明施工等方面的监督，发现有违反约定规定，发包人提出整改意见，督促承包人进行整改，承包人承担造成的损失。10.7负责组织工程验收工作。第十一条：承包人的权利和义务11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证工人的政治素质，身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。11.2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名，性别，年龄，工种，特殊工种证件及身份证复印件）。11.3在施工生产过程中，承包人必须保证作业人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统一安排。11.4承包人必须按施工图纸，变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。11.5承包人必须服从建委，安全站，质检站，监理，项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。11.6承包人应对作业工人进行安全生产，食品卫生，交通安全等方面教育，自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。11.7承包人负责所有作业人员的“三险”。11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照，国家组织机构代码证，项目经理证，技术员，安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件，特殊工种操作证。第十二条：承包人违约责任12.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在____日内退出施工现场，承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75﹪办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。第十三条：合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不愿意和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。第十四条：合同生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日2024年劳务承包合同范例（4）甲方：乙方：为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。一、施工内容：1、工程名称：2、工程内容：二、承包方式：1、承包人工费按平米包干，每平方米建筑面积元（阳台面积按一半计算建筑面积）。2、乙方自备工具、材料有：电锯、电刨子、白线、墨汁、水平尺、安全帽。3、承包内容：乙方所承担承包工程内的所有木工活（木制作安装及水暖洞口吊模）和宿舍搭建的木工活，待工程完工时，负责把钉子起完，木材放整齐。自焊楔余子，负责装卸返库。4、管理内容：1）遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。2）无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担。3）承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。三、合同工期：自____年____月____日开工至____年____月____日竣工四、质量标准：合格1）、严格按设计要求施工，必须满足规范规定。2）、对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。3）、造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。五、安全标准：安全无事故施工1、严格执行安全操作规程，不违章作业。班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。2、严格执行公司安全生产有关各项条例。六、材料管理：1、执行材料消耗定额。2、限额领料，乙方必须指派专人领料。3、超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣取。七、现场管理：1、施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取。2、甲方负责乙方所有的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。八、付款方式：施工期间甲方按月份预借给乙方生活用款，待竣工验收达到质量标准，其材料消耗、工期、安全各项均达到要求标准后，付款总额达到70%，年底前再付20%，余下10%在次年____月____日前结清。九、违约责任：1、对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。2、竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。3、对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者（乙方）负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用，全部由乙方负责。4、乙方未按合同工期完成者，每延误一天扣罚承包费2%。5、若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工，工期相应顺沿。十、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。十一、本合同一式五份，甲方四份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效。合同终止条件：1、乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费后合同自然终止。2、甲方中途辞退乙方或乙方中途不干，本合同随之终止。甲方：_____乙方：_____负责人：_____负责人：_________年____月____日2024年劳务承包合同范例（5）劳务承包合同甲方：（公司/个人名称）法定代表人/委托代理人：（姓名）联系地址：（地址）电话：（联系电话）乙方：（公司/个人名称）法定代表人/委托代理人：（姓名）联系地址：（地址）电话：（联系电话）鉴于甲、乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成以下合同：第一章总则第一条合同目的：本合同是甲乙双方为了互相发展经济，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，按照平等自愿、公平合理的原则而订立的，用于约定甲方聘用乙方提供劳务的各项事项的合同。第二条合同的履行地：本合同的履行地为乙方所在地。第三条法律适用：本合同的订立、履行和解释均适用中华人民共和国法律。第四条合同的约定事项：本合同约定的具体劳动事项包括但不限于以下内容：劳务工资、工作时间、休息休假、劳动保护、劳动纠纷解决等。第五条合同的变更与解除：本合同经甲、乙双方一致同意，可以变更或解除。变更或解除的内容应当通过书面形式进行，并由双方签字确认。第二章劳务的内容和工作地点第六条劳务的内容：乙方将向甲方提供以下劳务：（1）（具体劳务内容）（2）（具体劳务内容）第七条工作地点：乙方在本合同约定期限内，服务的具体工作地点为（工作地点所在地）。第三章劳务报酬第八条劳务报酬的支付：甲方将按照本合同约定的雇佣劳务标准向乙方支付劳务报酬。第九条劳务报酬的结算：甲方将在每月（或其他约定的结算周期）工作完毕后结算并支付乙方劳务报酬。乙方应当提