2024年建设工程施工合同专业版（2篇）

第3页共3页2024年建设工程施工合同专业版发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：_____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：本合同双方约定后生效2024年建设工程施工合同专业版（二）合同编号：【填写】甲方：【填写】乙方：【填写】鉴于甲方欲委托乙方承揽下述建设工程，在友好协商的基础上，甲乙双方达成协议，依法签订本建设工程施工合同并共同遵守。现将合同条款具体规定如下：第一条合同标的1.1项目名称：【填写】1.2地址：【填写】1.3工程规模及内容：【填写】1.4合同对价：【填写】1.5合同约定工期：【填写】1.6合同执行期限：自双方签署本合同后【填写】个月内完工。第二条岗位责任2.1甲方负责提供建设工程相关资料、土地、办理有关手续等。2.2乙方负责按照甲方提供的设计文件、境内法律法规、标准规范等施工，并确保施工质量达到合同约定的标准要求。2.3双方应遵守国家安全生产、环境保护等相关规定，确保施工过程中安全、环保。第三条施工条件3.1甲方应按时提供乙方施工所需的场地、用电、用水等基本施工条件。3.2乙方应按合同约定的工期组织施工，确保施工按期完工。第四条工程质量4.1乙方应按照设计文件要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。4.2乙方应严格按照施工方案和工艺流程进行施工，保证质量检测各项指标达标。4.3工程竣工后，乙方应主动提供相关资料，配合甲方办理竣工验收手续。第五条工程变更5.1若因设计文件修改等原因导致工程需要变更，应经甲乙双方协商一致后，签订工程变更协议。5.2工程变更应明确变更范围、变更价格及变更后的工期，并按照工程变更协议执行。第六条违约责任6.1若乙方未按合同约定的质量、工期要求完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。6.2若甲方拖欠乙方工程款项超过【填写】天，乙方有权要求停工，并有权按日向甲方计收合同金额【填写】%的违约金。6.3在合同履行过程中，如因不可抗力事件导致工程无法完成或延期完成，双方可协商解决或书面终止合同。第七条合同解除7.1一方违反本合同的条款，应书面通知对方并提出解除合同的意向。7.2解除合同应经甲乙双方协商一致，并办理解除手续。第八条法律适用本合同条款解释、补充以及执行均适用中国法律。第九条争议解决合同履行过程中发生的争议，可以友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1