2024年土石方工程承包合同标准模板（四篇）

第5页共5页2024年土石方工程承包合同标准模板发包方：_____(以下简称甲方)承包方：_____(以下简称乙方)经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造_____园林工程，签订以下协议：一、工程内容：包括我公司设计的_____园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二、工期：1、开工日期：本项目工程工期从____年____月____日起至____年____月____日止，共个日历____天。2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。三、工程合同价款：经协商本合同总承包价款为人民币：____万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。四、承建方式乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。五、工程付款办法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：____元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币：____元整。3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币：____元整。4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：____元整。六、工程质量要求：1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。七、工程竣工验收结算：乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。八、延期违约责任：乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币____元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币____元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。九、质保内容质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。十、质保期限以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。十一、双方在施工中的几项规定：1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合“三通一平”要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。5、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。6、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。十二、合同生效与终止：本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。委托代表：_____委托代表：_____签名：_______________签名：_______________签订日期：_____签订日期：_____2024年土石方工程承包合同标准模板（二）甲方：（公司名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（公司名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方有意委托乙方承包土石方工程项目，双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同项目1.1甲方委托乙方进行土石方工程项目，具体包括（详细描述项目内容）。第二条工程价格和支付方式2.1工程价格为人民币（具体金额）元，包括所有材料、人工及其他费用。2.2支付方式及进度如下：（详细描述支付方式和进度）第三条工期和进度3.1工程开始日期为（具体日期），预计工期为（具体天数）天。3.2乙方应按照工程进度计划进行施工，如因特殊原因需要延长工期，须提前向甲方提出申请，并经双方协商达成一致意见。第四条材料供应4.1乙方应按照项目需要，自行负责采购相关施工所需材料，并保证材料的质量符合国家标准和工程要求。4.2甲方提供的材料，由乙方负责妥善保管和使用，不得私自转让、挪用或浪费。第五条工程质量和验收5.1乙方应按照国家有关规定和技术标准进行施工，保证工程质量符合有关要求，并确保工程达到设计规定的使用性能和安全标准。5.2工程完工后，双方应进行验收。甲方有权对乙方完成的工程进行检查和验收，如发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至符合要求为止。第六条违约责任6.1如因乙方原因导致工程无法按照合同约定完成的，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此所造成的损失。6.2如因甲方原因导致工程无法按照合同约定完成的，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方由此所造成的损失。第七条保密条款7.1双方对于在履行本合同过程中获得的商业秘密和技术资料等信息，应予保密。7.2未经一方事先书面同意，另一方不得将上述信息向任何第三方披露或使用。第八条争议解决8.1因履行本合同可能发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他事项9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体期限）年。9.2本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：2024年土石方工程承包合同标准模板（三）发包人：_____(以下简称甲方)承包人：_____(以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、本建设工程有关事项协商一致，订立本合同，共同遵守。一、工程名称：工程二、施工地点：三、承包范围：3.1，挖方不计松散系数，挖方量约方(含土石方的放炮作业、挖运等)，填方约立方米。3.2道路路基范围内积水、淤泥和杂草的清除。3.3余土外运至甲方指定地点，运距3公里以内。四、质量要求4.1平基土石方道路路床以外，须按给定的平基标高，误差±10以内为达到合格;平基土石方道路路床范围内的平基标高误差应符合设计图相应标准的规定。4.2回填每层厚度控制在0.8米以内，回填的土(石)块直径应小于50。五、质量保修及履约保证金平基土石方工程无质量保修及履约保证金六、合同工期工程工期从合同签订之日起，合同有效工期为日历天数30天，但阶段性工期应满足甲方的要求。七、竣工验收工程竣工后，由甲方委托测量平基标高，甲方组织竣工验收。八、合同价款及计价方式工程承包范围内(按照甲方提供的红线图、带地形的土石方计算地点，实行挖方元/立方米，回填方临时道路的修建、大型机械进出场费等全部工作费用，和企业管理费、合法利润、安全文明施工措施费、税金等完成全部工作内容所需的全部费用。回填完成后超过的外运部分增加运费元/立方米。九、付款办法9.1工程全部竣工并经验收合格____日以内，支付至合同总造价的80%，结算后十个工作日内一次性付清余款。9.2工程竣工验收后，乙方应尽快提交工程结算书。十、双方责任10.1甲方责任10.1.1向乙方提供必要的地下管线资料。10.1.2组织对工程的中间验收及竣工验收。10.1.3及时组织相关工程技术人员协调解决工程中的技术问题。10.1.4按合同约定及时办清工程结算。10.1.5按合同约定及时支付工程款。10.1.6因挡工造成停工，工期不予顺延，甲方应协助乙方解决矛盾，但甲方不承担因停工产生的一切损失及费用。10.1.7施工期间，因连续下雨或停水、停电造成停工，工期不予延长，甲方亦不承担因停工产生的一切损失及费用。10.1.8甲方不得单方面无故解除合同。10.2乙方责任10.2.1乙方委派为项目经理，为技术负责人。10.2.2乙方应根据甲方提交的设计施工图和现场的实际情况，作好施工组织设计和安全文明方案，并在工程动工前五个工作日内提交甲方审批。10.2.3按施工图及甲方有关要求组织施工，达到合同约定的要求和相应的质量标准的合格的规定。凡质量不合格造成的返工费用及其他损失均由乙方自行负责。10.2.4遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，并按规定办理相关手续。10.2.5乙方必须按甲方双方确认的总工期组织施工，并接受甲方的检查、督促。10.2.6保证文明施工、安全生产。因乙方原因发生安全事故及造成其他损失，由乙方承担发生的费用，工期不予延长。10.2.7乙方应认真按照标准、规范和本合同要求组织施工，随时接受甲方的检查，确保工程质量。10.2.8完工后，乙方必须书面报请甲方竣工验收。10.2.9工程施工中及时形成完整、准确、真实的工程技术质料，一式三份，竣工验收后提交给甲方。10.2.10因乙方原因造成的停工，由乙方承担发生的一切费用，工期不予顺延。10.2.11因供水供电部门的原因停水或停电导致的停工，乙方应调整好施工组织设计，并组织好施工管理，甲方不承担由此造成的损失，工期不予延长。10.2.12未经甲方及相关部门同意，乙方不得擅自转包及分包工程。10.2.13乙方不得单方面无故解除合同。十一、违约责任11.1乙方违背10.2.2、10.2.4款规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。11.2乙方违背10.2.10、10.2.11款的规定，甲方有权不向乙方支付乙方已完成的工程款。十二、争议解决本建设工程发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由营山县仲裁委员会调解,调解不成及时向营山县起诉。十三、合同生效及其他13.1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。13.2本合同一式捌份，盖章签字即生效，双方各执肆份，具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。13.3未尽事宜、经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人_____承包人_________年____月____日2024年土石方工程承包合同标准模板（四）甲方：________[合同甲方名称]乙方：________[合同乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就土石方工程的承包事宜达成如下合同：第一条合同目的本合同的目的是确定甲方委托乙方承包土石方工程的相关事宜，并明确各方的权利和义务。第二条工程概况1.工程名称：_________[工程名称]2.工程地点：_________[工程地点]3.工程规模：_________[工程规模]4.工程工期：_________[工程工期]5.工程预算：_________[工程预算]第三条甲方的责任和权益1.甲方应当按照合同要求提供土石方工程的相关图纸和设计文件，并保证其真实、准确。2.甲方负责向乙方提供工地场地，并保证场地符合土石方工程的施工要求。3.甲方享有对土石方工程进展情况进行监督和检查的权利，并有权对乙方提出合理的要求和建议。第四条乙方的责任和权益1.乙方应按照甲方的要求和图纸完成土石方工程的施工，并保证施工质量达到国家标准和相关规定。2.乙方应在规定的工期内完成土石方工程，并保证工程进度的合理和及时。3.乙方在施工过程中必须确保施工现场的安全和环境保护，保证不发生任何人身伤害和财产损失。4.乙方享有合理的合同报酬，并有权要求甲方按时支付。第五条工程报酬和支付方式1.乙方的工程报酬为_________[工程报酬金额]元，由甲方按以下方式支付：a)预付款：甲方应在合同签订后的7日内向乙方支付工程报酬的40%作为预付款；b)进度款：甲方应按照土石方工程进展情况，在每个月底支付工程报酬的30%作为进度款；c)完工款：甲方应在乙方完成土石方工程并经甲方验收合格后的7日内支付工程报酬的30%作为完工款。2.工程报酬的支付应当以银行转账方式进行。第六条变更和索赔1.如因不可抗力或其