2024年承包合同模板（3篇）

第4页共4页2024年承包合同模板劳务承包合同劳务发包方：(以下简称甲方)劳务承包方：(以下简称乙方)根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同，双方自愿接受合同条款的约束。一、工程名称：_______________________________________；二、工程地点：_______________________________________；三、承包方式：承包方式按照以下第种方式：（1）包死价总价合计____元（大写：_____元整），增加工程量和超出本合同约定范围工程量按照合同履行地工程定额计价标准计算工程款；（2）按照施工面积计算每平方元，实际面积按照竣工验收实际测量的面积计算；（3）其他方式：四、承包范围：包括但不限于以下内容的劳务部分：（1）；（2）；（3）；（4）；五、合同价款合同价款为以下第种：（1）包工包料（2）单包工（3）；六、工期（1）本工程____年____月____日开工，____年____月____日前完成，总工期天（含各类国定假期、雨天）；（2）因甲方原因，或者发包方原因导致停工和无法施工的，工期相应顺延；（3）因甲方和发包方原因导致停工的，甲方应当按照停工之日工人数量每延期或者停工一天甲方应当向乙方支付元/人的停窝工损失；（4）因甲方原因导致工期延误或者停工超过天的，乙方有权单方解除合同，且不免除第（3）项的赔偿义务；七、劳务款支付劳务款的支付按照以下第种方式：（1）按照工程进度付款：a、施工至支付劳务款元；b、施工至支付劳务款元；c、施工至支付劳务款元；d、施工至支付劳务款元；（2）按照时间付款：a、____年____月____日支付劳务款元；b、____年____月____日支付劳务款元；c、____年____月____日支付劳务款元；d、____年____月____日支付劳务款元；（3）其他方式：（4）如若甲方未按照约定的期限向乙方支付工程款的，没延期一天应当按照欠付金额的0.1%向乙方支付延期履行利息。八、竣工验收及质量维修1、本工程约定质量标准为达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准。2、发生质量事故，甲方应当书面通知乙方。3、如是因为甲方施工工程其他部分质量不合格或者甲方自身材料不合格，导致乙方返工的，甲方应当按照标准向乙方支付返工费；4、乙方施工完毕后，甲方应当及时验收，经乙方书面或者口头通知后15内甲方不予验收的，视为工程验收合格；5、本工程保修贰年，从工程竣工验收合格之日起计算，合同未履行完毕即解除合同的乙方无质量保修责任。九、安全文明施工1、乙方必须遵守当地政府主管部门文明施工有关规定，按甲方要求对工人实行标准化管理，做到室内、外整洁、统一规范；2、乙方必须保持施工现场及宿舍区整洁，无垃圾和污水，并搞好保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作；3、乙方必须在施工过程中做到工完场清，料具工具堆放整齐，按甲方文施工有关规定组织施工，使施工现场达到文明施工的要求；4、甲方应当做到“三通一平”为乙方提供必要的工作条件。十、人员要求及管理1、甲方现场负责人：_____，联系方式：_____,除甲方本公司及现场负责人外，甲方其他工作人员无权进行工程结算、质量验收、工程变更等事项；2、乙方现场负责人：_____，联系方式：_____。3、甲方应当为乙方提供必要的劳动条件，提供必须的安全保障器材和措施，因此造成乙方人员伤亡的，甲方应当承担赔偿责任。十一、争议解决双方在合同履行中发生争议的，可协商解决，协商不成的，双方均可向人民法院提起诉讼。十二、其他本合同自双方签章之日起生效，发生变更的必须以书面变更合同进行，本合同一式份，甲乙双方执壹份。甲方（盖章）：_____乙方（签字盖章）：_____负责人（签字）：_____负责人（签字）：_____日期：____年____月____日日期：____年____月____日2024年承包合同模板（2）承包合同甲方：（全称）__________________，法定代表人：____________________，地址：____________________乙方：（全称）__________________，法定代表人：____________________，地址：____________________鉴于甲方拥有____________________的合法权益，并对该项目需委托乙方进行承包；经双方友好协商，达成如下合同：第一条项目内容1.1甲方委托乙方承包____________________项目，具体工程范围包括但不限于____________________。1.2乙方接受甲方的委托，同意按照合同约定的内容和进度完成项目，并保证工程质量符合相关法律、法规及行业标准。第二条合同价格及支付方式2.1本合同总价为____________________（大写：____________________），包括人工、材料、设备和其他费用。具体支付方式如下：支付比例金额（元）时间节点________________________________________________________________________________________________________________________（根据实际需要可继续添加）2.2甲方按照约定的时间节点向乙方支付相应款项。乙方收到甲方支付的款项后，务必签字确认收款，并保证款项用于项目的实际推进。第三条工期3.1乙方应按合同约定的工期完成项目，并确保按时交付甲方。3.2如因不可抗力等特殊原因导致项目工期延误，乙方应及时向甲方报告，并经甲方同意后方可延期完成。第四条施工质量及验收4.1乙方应按相关法律、法规及行业标准进行施工，并保证工程质量达到合同约定的标准。4.2甲方有权对乙方所承包的工程进行验收，并在完成验收后出具相应的验收报告。第五条违约责任5.1若乙方未按合同约定的质量要求和工期完成项目，甲方有权要求乙方进行整改，并扣除相应的违约金。5.2若乙方出现以下情况之一，视为严重违约：（1）工程质量不符合合同约定，且拒绝整改；（2）擅自停工或拒不履行合同义务；（3）泄露甲方商业机密或侵犯甲方的合法权益；（4）其他严重违反合同约定的行为。第六条保密条款6.1乙方应对甲方提供的相关商业机密、技术信息和商业合作意向进行保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。6.2本保密约定在合同终止或解除后仍有效，乙方应继续履行保密义务。第七条合同变更和解除7.1本合同的变更应由甲乙双方共同协商，并达成书面变更协议。7.2本合同终止或解除应由甲乙双方共同协商，并达成书面解除协议。第八条争议解决8.1本合同的履行、解释及争议的解决适用中华人民共和国法律。8.2甲乙双方因本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院裁决。第九条合同生效与效力9.1本合同自双方盖章后生效，并取代双方之前就同一项目达成的口头或书面约定。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：2024年承包合同模板（3）合同编号：【编号】甲方：【甲方姓名】地址：【甲方地址】乙方：【乙方姓名】地址：【乙方地址】鉴于甲乙双方就【项目名称】事项展开磋商，并就相关事项达成一致意见，特订立本合同如下：一、合同目的为明确双方权利义务，保障双方合法权益，乙方同意承揽甲方委托的【项目名称】服务事项，甲方同意支付对应报酬。二、合同期限本合同自双方签字盖章之日开始生效，至【日期】止。若需延期或修改，须经双方协商一致后签订书面补充协议。三、合同内容及报酬1.乙方承接【项目名称】服务事项，具体内容包括【具体内容】。2.甲方应于服务完成后按照约定支付报酬【具体金额】给乙方。四、双方权利义务1.乙方应按时保质保量完成服务任务，确保符合甲方要求。2.甲方应按约定时间支付报酬，并配合乙方完成所委托的工作。3.双方在合作过程中如有争议，应友好协商解决，未能达成一致意见的，可依法向有关部门申请处理。五、合同解除1.甲、乙双方经协商一致，可解除合同。2.若一方违反合同规定导致另一方无法履行合