标准的建设工程设计合同

标准的建设工程设计合同第一条合同主体1.1设计方设计方（以下简称甲方）是指具有相应设计资质的企业或个人，负责根据乙方的要求进行建设工程设计。1.2委托方委托方（以下简称乙方）是指需要甲方提供设计服务的个人或企业。第二条合同标的2.1设计内容甲方应根据乙方的要求，完成包括但不限于以下内容的工程设计：机电设备设计其他与工程相关的设计工作2.2设计成果甲方应向乙方提供完整的设计成果，包括但不限于：设计说明书设计计算书其他与设计相关的文件第三条合同价格3.1合同价格本合同的设计费为人民币【】元（大写：【】元整），乙方应一次性支付给甲方。3.2付款方式乙方在本合同签订后【】日内，向甲方支付合同价格的【】%作为预付款。剩余的【】%作为设计进度款，在甲方完成设计进度后支付。3.3价格调整合同执行过程中，如遇不可抗力等因素导致设计费用增加，双方可协商调整合同价格。第四条设计进度与交付4.1设计进度甲方应按照双方约定的时间表完成设计工作，并交付设计成果。4.2设计成果交付甲方应在设计进度完成后【】日内，将设计成果交付给乙方。第五条乙方的权利与义务5.1乙方的权利乙方有权按照合同约定要求甲方提供设计成果，并对设计成果进行审查。5.2乙方的义务乙方应按照合同约定支付设计费用，并提供甲方设计所需的相关资料和配合甲方进行设计工作。第六条甲方的权利与义务6.1甲方的权利甲方有权要求乙方按照合同约定支付设计费用，并有权对乙方提供的资料进行审查。6.2甲方的义务甲方应按照合同约定完成设计工作，并保证设计成果符合国家相关法律法规及行业标准。第七条违约责任7.1甲方违约甲方未按照合同约定完成设计工作，或设计成果不符合国家相关法律法规及行业标准的，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、重新设计等。7.2乙方违约乙方未按照合同约定支付设计费用的，乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、支付逾期付款的利息等。第八条争议解决本合同执行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条合同的生效、变更与解除9.1合同的生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。9.2合同的变更合同执行过程中，如双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议。9.3合同的解除合同执行过程中，如双方同意解除合同的，应签订书面解除协议。第十条其他约定10.1保密条款双方应对在合同执行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。10.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。10.3合同的语言版本本合同的中文版本为最终解释版本，如双方另有其他语言版本，应以中文版本为准。第十一条签署本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（签字/盖章）：______________乙方（签字/盖章）：______________签订日期：【年】年【月】月【日】日##特殊的应用场合及增加的条款1.国际合作项目增加条款：国际法律适用与争议解决：明确合同适用的国际法律，以及争议解决的国际仲裁机构或法院。货币结算：指定结算货币，并明确汇率变动的处理方式。税务与关税：规定税务责任和关税支付的相关事宜。国际标准与规范：明确设计应符合的国际标准和规范。2.文化遗产保护项目增加条款：文化遗产保护规定：强调设计必须遵循的国家和地方文化遗产保护法律法规。保护措施执行：详细描述在设计中必须采取的保护措施和执行标准。专家咨询：规定需要聘请的专家顾问及其咨询范围和责任。3.环保要求极高的项目增加条款：环保设计规范：列出必须遵循的环保设计规范和标准。环境影响评估：规定设计需包含的环境影响评估内容和要求。绿色建筑认证：明确需达到的绿色建筑等级和相应的认证要求。4.紧急救援或灾后重建项目增加条款：快速响应机制：建立快速响应和设计修改的机制。临时设施设计：包括临时设施的设计要求和使用期限。风险评估与应对：规定风险评估的内容和应对突发事件的预案。5.涉及新技术或创新设计的项目增加条款：技术研发与创新：明确技术创新的目标和评估标准。知识产权保护：规定设计成果的知识产权归属和使用权限。技术培训：提供或要求甲方参与新技术的应用培训。详细的附件列表及要求附件1：设计任务书详细描述设计的要求、目标、范围和标准。包括项目的地理位置、规模、使用功能等信息。附件2：设计标准和规范列出必须遵守的设计、建造和验收标准及规范。包括国家和行业的相关标准文件。附件3：项目进度计划详细的时间表，包括各阶段的设计、审查和修改时间节点。甲乙双方的职责和完成任务的时间表。附件4：设计成果提交格式和内容要求详细说明设计图纸、报告、计算书等成果的具体格式和内容。包括电子文件和纸质文件的具体要求。附件5：支付条款和进度计划明确的支付条款，包括付款条件和进度款的比例。设计进度计划与付款计划相对应的表格。实际操作过程中的问题及解决办法问题1：设计变更导致费用增加解决办法：设立变更控制委员会（CCB），所有设计变更需经委员会批准，并按照事先约定的变更流程处理费用问题。问题2：设计进度延误解决办法：制定详细的进度计划，并约定延误的违约责任和赔偿条款。定期召开进度协调会，及时调整和优化设计进度。问题3：知识产权侵权解决办法：在合同中明确知识产权保护条款，对设计成果的版权、专利等权益进行保护。在设计过程中，对第三方知识产权进行合规性审查。问题4：乙方支付意愿不强或能力不足解决办法：在合同中明确预付款和进度款的支付时间和方式，并约定逾期支付的利息和违约金。对乙方进行信用评估，确保其支付能力。问题5：设计成果质量不达标解决办法：设立设计成果审查机制，包括甲方和第三方机构的审查。对设计成果不符合要求的情况，约定整改时间和次数，以及最终验收的标准。###问题6：合同纠纷解决办法：在合同中明确双方同意采用的争议解决方式，如调解、仲裁或诉讼。同时，应明确争议解决的地点和适用法律。问题7：不可抗力事件解决办法：合同中应定义不可抗力事件的范围和条件。在发生不可抗力事件时，双方应立即沟通，并根据合同约定协商调整设计进度和费用。问题8：数据安全和保密解决办法：在合同中加入严格的数据安全和保密条款，规定双方在合同执行过程中对对方提供的所有信息保密。同时，应明确违反保密条款的后果。问题9：项目管理和沟通解决办法：建立项目管理团队，定期举行项目会议，确保信息的及时沟通和问题的快速解决。在合