2023-2024年《脚手架施工分包合同样本范本完整版 》

脚手架施工分包合同样本范本完整版脚手架施工分包合同样本范本完整版/脚手架施工分包合同样本范本完整版脚手架施工分包合同完整版合同编号：__________第一章：合同双方基本信息1.1.1名称：________________1.1.2地址：________________1.1.3联系人：________________1.1.4联系电话：________________1.1.5：________________1.2.1名称：________________1.2.2地址：________________1.2.3联系人：________________1.2.4联系电话：________________1.2.5：________________第二章：合同内容2.1合同标的2.1.1乙方负责为甲方提供脚手架施工分包服务，具体服务内容如下：________________2.1.2乙方应按照甲方的要求和施工图纸进行施工，确保施工质量符合国家标准和行业规范。2.1.3乙方应自行承担施工过程中所需的一切设备、工具和材料。2.2合同期限2.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____个月。2.2.2如双方同意延长合同期限，应在合同到期前____个月书面通知对方。第三章：合同价格与支付3.1合同价格3.1.1乙方为甲方提供脚手架施工分包服务的价格为人民币____元（大写：________________）。3.1.2除非双方另有约定，本合同价格包括乙方为完成分包服务所需的一切费用。3.2支付方式3.2.1甲方应按照双方约定的付款进度向乙方支付合同款项。3.2.2乙方开具正规发票后，甲方应在____个工作日内支付相应款项。第四章：施工要求与标准4.1施工要求4.1.1乙方应按照甲方的要求和施工图纸进行施工，确保施工质量符合国家标准和行业规范。4.1.2乙方应自行承担施工过程中所需的一切设备、工具和材料。4.2施工标准4.2.1脚手架施工应参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等相关标准进行。4.2.2脚手架材料应符合《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）等相关标准。第五章：安全与环保5.1安全管理5.1.1乙方应建立健全安全生产责任制度和安全生产管理制度，确保施工安全。5.1.2乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，预防安全事故的发生。5.2环境保护5.2.1乙方应采取措施保护施工现场环境，防止施工过程中产生的污染。5.2.2乙方应按照国家有关环境保护的法律、法规和标准进行施工，确保施工过程中不对环境造成破坏。第六章：施工进度与延期6.1施工进度6.1.1乙方应根据合同约定和甲方的要求，制定施工进度计划，并提交甲方审核。6.1.2乙方应按照审核通过的施工进度计划组织施工，确保施工进度符合合同约定。6.1.3乙方应定期向甲方报告施工进度情况，并及时通报可能影响施工进度的任何问题。6.2延期6.2.1如因不可抗力或其他非乙方原因导致施工进度延误，乙方应在发生延误后及时通知甲方，并采取措施减轻延误影响。6.2.2甲方应有权根据实际情况决定是否同意延长合同期限，并在同意延期的情况下，与乙方协商确定相应的合同价格调整和赔偿事宜。第七章：质量保证与验收7.1质量保证7.1.1乙方应保证其提供的脚手架施工分包服务符合合同约定、国家标准和行业规范。7.1.2乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程中的质量问题进行控制和整改。7.2验收7.2.1乙方应在施工完成后，按照国家相关标准和行业规范进行自检，并提交自检报告。7.2.2甲方有权对乙方完成的施工内容进行验收，乙方应配合甲方进行验收工作。7.2.3如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直至达到合同约定的质量标准。第八章：违约责任8.1乙方违约8.1.1如乙方未能履行合同约定的义务，甲方有权要求乙方采取补救措施，并有权要求乙方支付违约金。8.1.2如乙方违约导致甲方遭受损失，乙方应承担赔偿责任。8.2甲方违约8.2.1如甲方未能履行合同约定的义务，乙方有权要求甲方采取补救措施，并有权要求甲方支付违约金。8.2.2如甲方违约导致乙方遭受损失，甲方应承担赔偿责任。第九章：争议解决9.1协商解决9.1.1双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商的方式解决。9.1.2双方应尽力通过协商解决争议，避免争议的进一步扩大。9.2仲裁9.2.1如协商无法解决争议，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院进行诉讼解决。9.2.2诉讼费用的承担由败诉方承担，除非法院另有判决。第十章：合同变更与解除10.1合同变更10.1.1双方同意，合同的任何修改和变更均应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。10.1.2未经对方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。10.2合同解除10.2.1在合同履行期间，如发生不可抗力或其他无法预见、无法避免且无法克服的情况，导致合同无法继续履行，受影响的一方有权解除合同。10.2.2在合同解除的情况下，双方应协商解决合同解除后的善后事宜，包括未履行部分的结算和已履行部分的赔偿等。第十一章：知识产权11.1乙方应保证其提供的脚手架施工分包服务不侵犯任何第三方的知识产权。11.1.1如乙方的工作成果涉及知识产权侵权，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。11.1.2乙方应保证甲方对乙方的工作成果享有完整的知识产权使用权。11.2甲方提供的图纸、文件等资料，乙方应予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或复制。第十二章：保险12.1乙方应按照国家有关法律法规的要求，为其员工购买工伤保险。12.1.1乙方应向甲方提供工伤保险的有效证明。12.1.2乙方应保证其员工在施工过程中的安全，防止事故的发生。12.2如甲方要求，乙方应购买建筑工程一切险或其它相关保险，以保障施工过程中的风险。第十三章：税费13.1乙方应按照国家有关税收法律法规的规定，自行承担并缴纳因履行本合同所需缴纳的所有税费。13.1.1乙方应向甲方提供税务登记证和税务发票。13.1.2乙方不得以任何理由向甲方索取或报销任何税费。13.2甲方支付给乙方的合同款项，应视为乙方已缴纳所有相关税费的净收入。第十四章：不可抗力14.1如因不可抗力导致乙方无法履行或部分履行合同，乙方应立即通知甲方，并采取措施减轻不可抗力的影响。14.1.1不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、罢工等。14.1.2乙方因不可抗力无法履行合同，不应视为违约。14.2在不可抗力情况下，双方应协商确定是否延期履行合同或解除合同，并协商解决合同解除后的善后事宜。第十五章：保密15.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和技术秘密，应予以保密。15.1.1保密期限自合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。15.1.2任何一方违反保密义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。1.乙方提供的