2024外墙装饰施工合同范本

2024年外墙装饰施工合同范本-PAGE2024年外墙装饰施工合同范本-PAGE外墙装饰施工合同范本合同编号：__________第一章：合同双方1.1合同双方基本信息名称：__________地址：__________联系方式：__________名称：__________地址：__________联系方式：__________1.2合同双方同意遵守法律法规，自愿签订本合同，并履行合同约定的各项义务。第二章：施工内容2.1工程概况本工程为外墙装饰施工项目，包括但不限于外墙涂装、外墙贴面、外墙保温等施工内容。2.2施工范围（1）外墙涂装：__________（2）外墙贴面：__________（3）外墙保温：__________2.3工程量工程量按照双方确认的施工图纸和工程量清单为准。第三章：施工期限3.1施工期限本工程自合同签订之日起，乙方应在____天内完成施工。3.2工期延误如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并签订书面补充协议。第四章：工程质量4.1工程质量标准乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量符合要求。4.2隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程施工前通知甲方进行验收，甲方应在规定时间内进行验收，并在验收合格后进行下一道工序施工。第五章：工程价款5.1工程价款本工程价款按照双方确认的工程量清单和综合单价计算，合计人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.2价款支付（1）预付款：甲方应在合同签订后____个工作日内支付乙方工程价款的____%作为预付款。（2）进度款：乙方完成相应工程量后，甲方应按照双方确认的工程量清单和综合单价支付进度款。（3）尾款：工程全部完工并经甲方验收合格后，甲方应在____个工作日内支付乙方剩余的工程价款。5.3费用变更如因设计变更、工程量增减等原因导致费用变更，双方应签订书面补充协议，并根据实际情况调整工程价款。第六章：材料供应6.1材料供应责任乙方负责采购、运输、储存和管理施工所需的全部材料。乙方应确保材料的质量符合国家相关标准和行业标准，且材料应符合设计文件和甲方的要求。6.2材料进场乙方应在材料进场前通知甲方，甲方有权对进场材料进行验收。如甲方对材料质量有异议，乙方应在甲方提出异议后立即采取措施予以整改。6.3材料替换如因材料供应短缺或其他原因需要替换材料，乙方应事先征得甲方书面同意，并确保替换材料的质量不低于原定材料。第七章：施工安全7.1安全管理责任乙方应严格遵守国家有关施工安全的法律法规，制定施工安全管理制度，并落实安全措施。7.2安全教育和培训乙方应对施工人员进行安全教育和培训，确保施工人员具备必要的安全意识和操作技能。7.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时向甲方报告事故情况。乙方应承担因施工安全责任引发的一切损失和责任。第八章：环境保护8.1环境保护责任乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规，采取有效措施防止施工过程中的污染和其他环境破坏。8.2废弃物处理乙方应妥善处理施工过程中产生的废弃物，不得随意堆放或丢弃。乙方应承担因废弃物处理不当引发的一切损失和责任。8.3施工噪音控制乙方应采取有效措施控制施工噪音，确保施工噪音符合国家相关标准，避免对周围环境和居民生活造成影响。第九章：质量保证9.1质量保证期乙方应自工程验收合格之日起提供____年的质量保证期。质量保证期内，如发生质量问题，乙方应免费进行修复或更换。9.2质量问题处理在质量保证期内，如甲方发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时赶到现场进行检修。如乙方未能按照约定时间进行检修或拒绝检修，甲方有权委托第三方进行检修，相关费用由乙方承担。9.3质量保修金甲方应保留____%的工程价款作为质量保修金。质量保证期满且无质量问题后，甲方应在____个工作日内一次性无息退还乙方质量保修金。第十章：违约责任10.1甲方违约责任如甲方未能按照约定支付工程价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。逾期付款违约金按照逾期付款金额的____%计算。10.2乙方违约责任如乙方未能按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期完工违约金。逾期完工违约金按照逾期天数的____%计算。10.3其他违约责任除上述违约责任外，任何一方违反合同约定的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十一章：争议解决11.1争议解决方式凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决成本双方同意，除非仲裁裁决或法院判决另有规定，因争议解决所产生的律师费、诉讼费、仲裁费等费用，由败诉方承担。第十二章：不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、火灾、战争、罢工等。12.2不可抗力影响如因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供有关不可抗力的证明。双方应协商确定是否终止合同或延期履行合同。第十三章：合同的变更与解除13.1合同变更双方同意，合同的变更应以书面形式进行，并经双方签字盖章确认。任何一方不得单方面变更合同内容。13.2合同解除在合同履行期间，如发生不可抗力或一方严重违约，另一方有权书面通知对方解除合同。解除合同的一方应赔偿对方因此造成的损失。第十四章：保密条款14.1保密义务双方同意，在合同履行期间及合同终止后，对涉及对方的商业秘密和机密信息承担保密义务。未经对方书面同意，不得向第三方披露或泄露。14.2保密期限保密义务自本合同签订之日起生效，至合同终止后____年止。第十五章：附则15.1合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、工