地暖工程合同协议书_第1页
地暖工程合同协议书_第2页
地暖工程合同协议书_第3页
地暖工程合同协议书_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页地暖工程合同协议书甲方：（委托人/业主）法定代表人/授权代表：联系地址：联系电话：乙方：（承包人/施工单位）法定代表人/授权代表：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟进行地暖工程，乙方具备相关资质和经验，并愿意承接该项目的施工，双方本着互利互惠的原则，在平等、自愿的基础上，就地暖工程进行协商，达成如下合同：第一条项目概述1.1项目名称：地暖工程1.2项目位置：（具体地址）1.3项目规模：（建筑面积、地暖面积等）1.4工程内容：（详细描述工程内容、技术要求等）第二条工期和工程配合2.1工期约定：工期约定为自合同签订之日起（）天/月完成，具体时间为：自年月日开始，至年月日结束。2.2工程配合：甲方应提供符合工程要求的基础设施，并保证施工期间的材料供应、进场通道、用电用水等必要条件的配合。第三条合同价款和支付方式3.1合同价款：双方约定的合同总价为人民币（大写）（￥）（小写），包括材料费、施工费、辅助设备费等。3.2付款方式：根据工程进度，甲方应按以下方式支付合同价款：（1）施工开始前支付百分之（%）的合同总价作为预付款；（2）工程进度达到百分之（%）时支付相应的工程款项；（3）工程完工验收合格后支付剩余款项。第四条总包责任和施工标准4.1总包责任：乙方作为本项目的总包方，承担工程全面施工管理、质量控制和安全保障，保证工程按照设计要求和合同要求进行施工。4.2施工标准：乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，并严格控制质量，确保工程达到设计要求和合同要求。第五条竣工验收和质量保证5.1竣工验收：工程竣工后，双方应进行竣工验收，确认工程交付甲方使用。验收合格后，由乙方提供竣工报告和相关手续。5.2质量保证：工程交付后自验收合格之日起，乙方应提供一定的质量保修期，负责工程质量出现问题的免费维修。第六条争议解决6.1协商解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商方式解决。6.2仲裁解决：如协商解决不成，任何一方均有权向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。第七条违约责任7.1违约责任：任何一方未履行本合同约定的义务，均应承担违约责任并赔偿因此造成的损失（包括但不限于经济损失、管理费用、诉讼费用等）。7.2提前解约：若一方需提前解除本合同，应提前（）个月书面通知另一方，并赔偿因此造成的损失。第八条其他约定8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议具有与本合同相同的法律效力。8.2本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。甲方（委托人/业主）：乙方（承包人/施工单位）：法定代表人/授权代表：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论