2023年浙江省全国建设工程造价员资格考试真题

2023年度《全国建设工程造价员资格》考试试卷工程造价计价根底理论一、单项选择题〔60160分。将正确答案选项的编号填入题中括弧内，选对得分，不选、选错均不得分〕1、编制初步设计概算时，施工组织措施费、综合费用应按弹性区间费率的〔 〕计取。A、上限值 B、中值 C、下限值 D、随机值2、依据资产负债表计算反映工程各年偿付流淌负债力气的指标是〔 。A、资产负债表 B、速动比率 C、流淌比率 D、资金利润率3、包工包料工程的预付款按合同商定拨付，原则上预付比例按合同金额〔 〕%确定。A、40>x>10 B、45>x>15 C、30>x>10 D、35>x>154〔 。A、检验试验费 B、争论试验费 C、间接费 D、现场治理费5、在以下各项费用中，不属于直接费的是〔 〕A、施工单位搭设的临时设施费 B、夜间施工费C、技术开发费 D、二次搬运费6、工程量清单工程的设置一般是〔 。A、按施工工序进展设置 B、以一个综合实体考虑的C、按工种进展设置 D、以工程内容考虑的7、其他工程清单分为〔 〕两局部。A、招标人和投标人 B、投标人和材料供给商C、招标人和材料供给商 D、总承包和分包8、衡量工人劳动数量和质量，反映成果和效益指标的是〔 。A、时间定额 B、产量定额 C、施工定额 D、预算定额9、具体可行性争论阶段的投资估算方法常承受〔 。A、生产力气指数法 B、比例系数法C、指标估算法 D、模拟估算法10、对于一个没有先例的工程或工程内容及技术经济指标尚未全面确定的工程，一般适用承受的合同形式为〔 。A、总价 B、单价 C、单价和包干混合式 D、本钱加酬金11、依据财政部、建设部《关于印发<建设工程价款结算暂行方法>的通知2023万元—5000万元的建设工程竣工后，发包人从收到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起的多少天内对其进展核对、审查、并提出审查意见〔 。A、20 B、30 C、45 D、6012、当承包商在施工中遇到的现场施工条件与招标文件中描述的现场条件有很大差异时，承包商〔 。A、只能提出工程单价变更 B、只能提出施工进度变更C、不能提出工程变更 D、可提出工程单价变更和施工进度变更13、对材料预算价格变动无影响的因素为〔 。A、材料生产本钱 B、市场需求状况C、材料的消耗水平 D、运输距离及方式14、按我国现行投资构成，以下费用中不属于工程建设其他费用的是〔 。A、勘察设计费 B、争论试验费 C、建设期贷款利息 D、联合试运转费15、申请乙级工程造价询问资质，单位专职人员、中级职称以及造价工程师的人数分别不得低于以下标准〔。A、10，8，4B、12，6，4C、12，8，6D、10，6，616、某工程投资中，设备、建筑安装和工程建设其他费用分别为600万元、1000万元和400万元，根本预备费率为7%。投资建设期二年，各年投资额分别为60%和40%。估量年均投资价格上涨8%，则该工程的涨价预备费为〔 〕万元。A、229.12 B、96 C、245.16 D、133.1217、建设工程经济评价中的价值性财务效益分析指标是〔 。A、净现值 B、投资利润率 C、资本金利润率 D、内部收益率18、作为建设单位，承受何种合同形式，可最大限度地削减风险〔 。A、不行调值的总价 B、可调值的总价 C、单价 D、本钱加酬金19、发生人工费索赔时能按计日工费计算的是〔 。A、增加工作内容的人工费 B、停工损失费C、工作效率降低所引起的损失费 D、机上工作人员的工资20、编制工程量清单最主要的依据是〔 。A、工程量清单的标准格式 B、工程数量的多少C、工程量清单的工程设置规章 D、工程量的计算规章21、在我国，按现行规定，可行性争论报告批准后，应当〔 。A、编制设计文件 B、编制投资打算 C、选择建设地点 D、提出工程建议书22、在编制施工定额时，一般以什么为主要争论对象〔 。A、操作 B、动作 C、工序 D、分局部项23、工程招标代理机构在托付人的授权范围内从事的招标行为，其法律责任由〔 〕担当。A、招标代理机构 B、托付人 C、投标人 D、监理单位24、按规定格式积存工程造价资料，建立工程造价资料数据库，其主要作用有〔b 。A、作结算审计比照分析 B、审查施工图预算的根底资料C、编可行性争论报告时参考 D、编制工程结算的参考25、某工程投资方案的初期投资额为1500万元，此后每年年末的净收益为300万元，假设基准收益率为15%，寿命期为15年，则该投资方案的净现值为〔 〕万元。A、342.65 B、781.82 C、543.26 D、254.2126、依据工程施工招标程序，在资格预审后，应进展的工作是〔 。A、标底编制 B、组织踏勘现场 C、发放招标文件 D、公布招标公告27、按国家建设部规定，工程工程总造价中，应预留多少尾留款作为质量保修费，待工程工程保修期完毕后最终拨付〔 。A、10% B、15% C、3—5% D、30%28、工程竣工后，由于洪水等不行抗力造成的损坏，担当保修费用的单位是〔 。A、施工单位 B、设计单位 C、建设单位 D、监理单位29、预算定额人工消耗量的人工幅度差是指〔 。A、预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额B、预算定额消耗量自身的误差C、预算定额人工定额必需消耗量与净消耗量的差额D、预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额30、依据《浙江省建设工程造价计价治理方法》规定，补充计价依据由省建设工程造价治理机构负责编制，并由〔 〕公布。A、省人民政府建设、进展和改革、财政行政主管部门B、省建设工程造价治理总站C、市级工程造价治理机构D、招投标治理机构31、在施工时，安全保护措施费应由〔 〕担当。A、发包人 B、承包人 C、保险公司 D、政府部门32、施工合同文件正确的解释挨次是〔 。A、施工合同协议书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单；工程报价单或预算书B、施工合同协议书；中标通知书；施工合同通用条款；施工合同专用条款；工程量清单C、施工合同协议书；中标通知书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单D、施工合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款33、在以下索赔大事中，承包商不能提出费用索赔的是〔 。A、业主要求加速施工导致工程本钱增加B、由于业主和工程师缘由造成施工中断C、恶劣天气导致施工中断，工期延误D、设计中某些工程内容错误导致工期延误34、以下工程建设工程，经有关部门批准，可以进展邀请招标的有〔 。A、生态环境保护工程 B、科技、教育、文化等工程C、经济适用房 D、拟公开招标的费用与工程的价值相比不值得的工程35、评标委员会的成员组成为〔 〕人以上单数专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。A、3 B、5 C、7 D、936、工程造价在整个建设期中处于不确定状态，直至竣工决算后才能最终确定工程的实际造价，这反映了工程造价的〔〕特点。A、兼容性B、层次性C、动态性D、差异性37《浙江省建设工程计价规章》的适用范围〔 。A、适用于工程量清单计价模式B、既适用于工程量清单计价模式，也适用于定额计价模式C、适用于定额计价模式D、工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用38、依据FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是〔 〕天内。A、14 B、15 C、28 D、4239、施工企业为了组织生产和加强治理，在企业内部使用的一种定额叫〔 。A、施工定额 B、预算定额 C、概算定额 D、工期定额40、施工中发生影响施工的地下障碍物时，承包人应准时书面通知工程师，同时提出处置方案，所发生的费用由〔〕担当。A、承包人B、发包人C、发承包共同D、设计单位41、无效合同自〔 〕起没有法律约束力。A、订立时 B、觉察无效时 C、没有履行时 D、起诉42、具有独立的设计文件，在竣工后可以独立发挥效益或生产力气的产品车间生产线工程是〔 。A、单项工程 B、单位工程 C、分局部项工程 D、建设工程43、规模较小、工期较短，则合同类型的选择为〔 。A、一次性包干 B、总价合同、单价合同及本钱加酬金合同C、固定总价 D、不宜承受总价合同44、投标文件一般应包括的内容为〔 。A、商务和技术偏差表 B、银行保函C、税收优待条件 D、临时设施状况45、工程造价询问业的首要功能就是〔 。A、效劳功能 B、引导功能 C、联系功能 D、审核功能46、工程量清单表中工程编码的第四级为〔 。A、分类码 B、章挨次码 C、清单工程码 D、具体清单工程码47、通过土地使用权出让方式取得有限期的土地使用权应支付〔 。A、土地征用费 B、土地迁移补偿费C、土地使用权出让金 D、土地开发费48、现行《浙江省建设工程施工取费定额》中，以下哪项费用未含在规费费率内〔 。A、工程排污费 B、工程定额测定费C、失业保险费 D、危急作业意外损害保险费49、概算指标在具体内容的表示方法上，有〔 〕两种形式。A、单项指标和分类指标 B、综合指标和单项指标C、综合指标和分类指标 D、单项指标和分项指标50、盈亏平衡点位置与适应市场变化力气工程抗风险力气的关系，正确的选项是〔 。A、盈亏平衡点越高，工程抗风险力气越强B、盈亏平衡点越高，工程适应市场变化力气越强C、盈亏平衡点越低，工程适应市场变化力气越强，抗风险力气越弱D、盈亏平衡点越低，工程抗风险力气越强51、依据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过多少小时时，可由工程师审定后对合同价款进展调整〔 。A、48小时 B、8小时 C、24小时 D、16小时37、B38、D39、A40、B41、A42、A43、C44、A45、A46、C47、C48、D49、B50、D51、B52、D53、B54、B55、C56、B57、B58、C59、D60、C52、依据《建筑安装工程费用工程组成〔建标[2023]206号〕文件的规定，以下属于直接工程费中人工费的是〔 。A、六个月以上的病假人员工资 B、装卸司机工资C、公司质量监视人员工资 D、电焊工产、婚假期的工资53、工程量清单的供给者是〔 。A、建设主管部门 B、招标人 C、投标人 D、招标代理机构54、承受工程量清单计价时，要求投标报价依据〔 。A、业主供给的工程量，依据现行的扩大指标编制得出B、业主供给的工程量，结合企业自身所把握的各种信息、资料及企业定额编制得出C、承包商自行计算工程量，参照现行预算定额编制得出D、承包商自行计算工程量，结合企业自身所把握的各种信息、资料及企业定额编制得出。55、招标投标法关于开标程序，以下表达正确的选项是〔 。A、招标人只通知一局部投标人参与开标B、开标地点应当为招标人与投标人商定的地点C、开标由招标人主持，邀请全部投标人参与D、招标治理机构作为招标活动的发起者和组织者，应当负责开标的进展56、从投资费用的角度看，在投资活动中所支付的全部费用形成了〔 。A、固定资产 B、固定资产和无形资产C、固定资产和流淌资产 D、固定资产、无形资产和流淌资产57、在法律上，工程施工合同的成立必需要经过要约和〔 〕两个阶段。A、履约 B、承诺 C、违约 D、要约邀请58、资金的时间价值是指〔 。A、现在所拥有的资金在将来投资时所能获得的收益B、现在所拥有的资金在将来消费时所付出的福利损失C、资金在生产和流通过程中随时间推移而产生的增值D、可用于储蓄的资金在储蓄或贷款时所产生的利息59、工程量清单工程是以几级编码设置的〔 。A、2 B、3 C、4 D、560、计取缩短工期增加费的工程不应同时计取〔 。A、环境保护费 B、文明施工费C、夜间施工费 D、二次搬运费二、多项选择题〔20240错选不得分；少选无错项，每个选项得0.5〕119991224〔示范文本》由〔 〕组成。A、通用条款 B、专用条款 C、中标通知书D、投标书 E、协议书2《浙江省建设工程施工取费定额〔2023版》在本省境内适用于以下哪些工程的施工发包与承包的计价及其他有关计价的活动〔 。A、建筑工程 B、安装工程 C、交通工程D、人防工程 E、水利工程3、我国在现阶段实施工程量清单计价，其意义主要有以下几个方面〔 。A、有利于贯彻“公正、公正、公开”的原则B、有利于简化工程的建设程序，缩短建设周期C、有利于引导承包商编制企业定额，进展工程本钱核算，提高其治理水平和竞争力气D、有利于监理工程师进展工程计量，造价工程师进展工程结算，加快结算进度E、有利于对业主和承包商之间担当的工程风险进展明确的划分4、在工程招投标阶段，以下哪些内容是由投标人填入到分局部项工程量清单中〔 。A、工程编号 B、工程名称 C、定额编号 D、单价 E、合价5、建设工程施工费用按“人工费+机械费”或“人工费”为计算基数的程序计算。作为计算基数的人工费和机械费主要是指〔 。A、直接工程费中的人工费和机械费 B、施工技术措施费中的人工费和机械费C、现场施工机械操作人员的工资费用 D、塔吊进退场费E、塔吊安、拆费6、为保证预算定额的质量，充分发挥预算定额的作用，在编制预算定额工作中通常应遵循以下原则〔 。A、按社会平均水平确定预算定额的原则B、简明适用的原则C、以专家为主编制定额的原则D、坚持统一性和差异性相结合的原则E、独立自主的原则7、村料预算价格中的供给价格包含了以下内容〔 。A、材料进货费 B、供销部门经营费 C、材料包装费D、包装品押金 E、材料装卸费8《浙江省建设工程工程量清单计价指引》共分五篇，到目前为止已经发行的是〔 。A、建筑工程篇 B、装饰装修工程篇 C、安装工程篇D、市政工程篇 E、园林绿化工程篇9、为了到达工程造价信息治理的目的，在工程造价信息治理中除了要遵循标准化原则，还应遵循以下根本原则〔 。A、有效性原则 B、系统性原则 C、定量性原则D、时效性原则 E、高效处理原则10〔2023》中，属于指令性的或固定不行竞争的内容主要有哪些〔。A、费用计算程序B、施工取费计算规章C、环境保护费D、工程定额测定费E、施工组织措施费率11、编制施工竣工结算书时，施工图预算中的工程数量与实际施工的工程数量不符所发生的量差，主要是由以下缘由造成的〔 。A、设计修正和设计漏项 B、施工图预算错误C、承包商返工增加的工程量 D、现场施工变更E、未按图施工增加的工程量12、依据价值工程原理，提高产品价值的途径有〔 。A、提高功能，降低本钱 B、功能不变，本钱降低C、功能大幅度下降，本钱略有降低 D、功能大幅度提高，本钱略有提高E、功能提高，本钱大幅度提高13、当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过以下方法解决〔 。A、双方协商确定B、当事人一方单方面邀请工程造价询问单位进展调解C、当事人双方共同前往当地造价治理机构申请调解D、向有关仲裁机构申请仲裁E、向人民法院起诉14、工程发生变更后，变更合同价款按以下方法进展〔 。A、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款B、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人提出适当的变更价格后执行D、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行E或纠纷解决程序办理15、FIDIC合同条件下工程变更，当具备以下条件时，允许对某一项工作规定的单价或价格加以调整〔 。A、此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于15%B、此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%C、工程量的变更与对该项工作规定的具体单价的乘积超过了承受的合同款额的0.02%D、工程量的变更与对该项工作规定的具体单价的乘积超过了承受的合同款额的0.01%E、由此工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过1%16、索赔报告的具体内容，随该索赔大事的性质和特点而有所不同。但从报告的必要内容与文字构造方面而论，一个完整的索赔报告应包括以下假设干个局部〔 。A、总论 B、证据 C、依据 D、计算 E、其他17、一般大、中型建设工程的竣工决算报表包括〔 。A、竣工工程概况表 B、竣工财务决算表C、建设工程竣工财务决算审批表 D、建设工程交付使用财产总表E、建设工程竣工图18、依据国家《建筑工程施工质量验收统一标准》〔GB50300—2023〕规定，工程建设工程可分为〔 。A、单位工程 B、单项工程 C、分部工程D、分项工程 E、专业工程19、询问及中介效劳组织作为建筑市场的主体之一，主要有以下类型的单位组成〔 〕A、工程造价询问企业 B、建设工程招标代理企业C、工程建设监理企业 D、勘察设计单位E、房地产评估企业20、依据《浙江省建设工程造价计价治理方法》规定，对于编制补充指导性计价依据以下说法正确的有〔 。A、由省建设行政主管部门负责编制B、由省建设工程造价治理机构负责编制C、由经过省造价站托付的各市造价治理机构负责编制D、由各地建设工程招投标治理机构负责编制E、由施工企业自行编制2023年度《全国建设工程造价员资格》考试试卷参考答案工程造价计价根底理论一、单项选择题：1、B 2、C3、C4、A 5、C 6、B7、A8、C9、D 10、D11、C12、D 13、C 14、C15、C16、C17、A 18、A19、A20、C 21、A 22、C23、B24、B25、D 26、C27、C28、C 29、D 30、B31、B32、C33、C 34、D35、B36、C 37、B 38、D39、A40、B41、A 42、A43、C44、A 45、A 46、C47、C48、D49、B 50、D51、B52、D 53、B 54、B55、C56、B57、B 58、C59、D60、C二、多项选择题：1、ABE2、ABD3、ACDE 4、DE5、AB6、ABD7、ABC8、ABCD 9、ACDE10、ABD11、ABD12、ABD13、ACDE 14、ABDE15、BDE16、ABCD17、ABCD18、ABCD 19、ABCE20、BC浙江省2023年度《全国建设工程造价员资格》考试试卷工程造价计价根底理论一、单项选择题〔60160对得分，不选、错选均不得分〕1、关于工程定标，以下说法有误的是〔 〕A、招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力C、招标人要求中标人供给履约担保的，招标人应当同时向中标人供给工程款支付担保D、招标人不得直接指定分包人2、在进口设备交货类别中，以下哪类交货类别卖方担当风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿承受〔 〕A、卖方在进口国的港口或内地交货B、卖方在出口国装运港交货C、卖方在出口国内陆的某个地点交货D、以上都不正确3、关税是海关对进出国境或关境的货物和物品征收的一种税，计算公式为〔 〕A、关税=CIF×进口关税税率B、关税=FOS×进口关税税率C、关税=C&F×进口关税税率D、关税=FOB×进口关税税率4、以下费用中不属于与建设工程有关的其他费用的是〔 〕A、勘察设计费 B、争论试验费C、引进技术和进口设备其它费用 D、检验试验费5、工程造价的〔 〕特点首先表现在它具有两种含义，其次表现在工程造价构成因素的广泛性和简洁性。A、个别性、差异性 B、动态性C、层次性D、兼容性6、建设工程全过程造价治理的重点应当放在哪个阶段〔 〕A、投资决策阶段 B、设计阶段C、施工阶段D、工程决算阶段7、某工程通过银行贷款取得局部建设资金，年利率ⅰ=8%，按季计息。估量其建成交付使用后每年获得300万元净收益，其中70%可用于还贷。依据贷款合同要求，借方应在10年内还清贷款的本金和利息。问该工程从银行取得的贷款最多应把握在〔 〕万元。A、1991B、1409C、1394D、13908、用现金流量表进展工程盈利力气分析，承受的静态指标是〔 〕A、静态投资回收期 B、投资利润率C、投资利税率 D、资本金利润率9、建设工程经济评价中，代表工程投资应获得的最低财务盈利水平，衡量投资工程是否可行的标准是〔 。A、基准收益率 B、平均收益率 C、内部收益率 D、净现值率10、价值工程实施中的综合争论阶段包括以下哪个具体步骤〔 。A、选择对象 B、功能整理 C、方案制造 D、试验争论11依据国家标《建设工程工程量清单计价标准的规定工程量清单计价应承受〔 。A、全费用单价 B、工料单价 C、综合单价 D、定额单价12、以下关于工程造价含义的描述，正确的选项是〔 〕A、工程造价指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用B、工程造价中的工程范围和内涵可以指一个建设工程，一个单项工程，但不能是整个建设过程中的某个阶段C、通常将工程造价的其次种含义认为是建筑安装工程价格D、工程造价对投资者与承包商来说，他们的治理目标总是全都的13、工程量清单编制应执行统一的格式。工程量清单由封面、总说明、分局部项工程量清单、措施工程清单、其他工程清单、零星工作工程表和〔 〕组成。A、主要材料消耗量表 B、主要材料价格表C、机械台班租赁价格表 D、人、材、机消耗量表14、施工工期一年以上的工程或建材市场价格波动较大时宜承受〔 〕A、固定总价合同 B、固定单价合同 C、可调价合同 D、本钱加酬金合同15、关于分局部项工程量清单工程综合单价确实定，以下说法有误的是〔 〕A、发包人供给的工程量清单工程漏项，合同在有类似清单工程综合单项的，可参照合同中类似工程的综合单价确定B、设计变更引起的工程工程，合同中没有类似清单工程单价的，可由承包人依据企业定额提出适当的综合单价，经发包人审定后执行C、清单工程中工程特征发生变化，应以原综合单价为根底，仅就变更局部相应定额子目调整综合单价D、发包人供给的工程数量有误，执行原有综合单价16、直接工程费中的人工费不包括〔 。A、生产工人学习培训期间的工资 B、生产工人调开工作期间的工资C、生产工人病假六个月以上的工资 D、生产工人婚假期间的工资17、大型机械在施工现场进展安装所需的人工费属于〔 。A、人工费 B、机械费 C、施工技术措施费 D、施工组织措施费18、施工组织措施费可依据施工取费定额计算，其中环境保护费、文明施工费、安全施工费等费用，工程计价时不应低于弹性区间费率的〔 。A、中值 B、下限 C、上限 D、平均值19分包单位使用总承包单位的脚手架垂直运输机械等时该使用费用谁〔 。A、向业主收取 B、总包单位 C、分包单位 D、总分包自行商定20、某工程建设期为三年，第一年的建设投资为5000的40%，建设期年平均价格上涨率为8%，则该工程其次年的涨价预备费应为〔 〕万元。A、332.8 B、540.6 C、207.8 D、732.821、在工程量清单计价方式中，清单工程的工程量应以〔 〕为准。A、定额工程量 B、实体工程量C、实体工程量+损耗工程量 D、定额工程量+损耗工程量22、投标单位在投标报价中，应按招标单位供给的工程量清单填报全部工程的单价和合价，在开标后觉察投标单位有未填写单价和合价的工程，则〔 。A、允许投标单位补充填写B、视为废标C、认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中D、由招标人退回投标书23、劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是〔 〕A、相关关系 B、独立关系 C、正比关系 D、互为倒数24〔 〕是以扩大的分局部项工程为对象编制的。A、预算定额 B、概算定额 C、概算指标 D、投资估算指标25、建设工期是〔 〕所经受的时间。A、从工程开头立项起到建成投产或交付使用时止B、从工程开头立项起到完成全部设计内容并到达国家验收标准止C、从工程开工建设起到建成投产或交付使用时止D、从工程开工建设起到完成全部设计内容并到达国家验收标准止26、所谓根本构造要素，即通常所说的〔 。A、分项工程 B、构造构件 C、分项工程和构造构件 D、分局部项工程27、人工幅度差系数一般为〔 。A、5%—10% B、5%—15% C、10%—15% D、10%—20%28、材料选购保管费不包括〔 〕A、工地保管费 B、材料选购费用 C、材料仓储费 D、材料运输费29、按单价的综合程度划分，预算定额中的基价属于〔 。A、直接工程费单价 B、全费用单价 C、完全单价 D、不完全单价30、依据已建成的性质类似的建设工程或单项工程的投资额和生产力气来推想拟建工程或单项工程的投资额的估算方法为〔。A、资金周转率法B、生产力气指数法C、专业工程比例系数法D、指标估算法31、在最高限额本钱加固定最大酬金合同中，承包方只得到全部本钱的补偿，说明其实际本钱〔 。A、低于规定的最低本钱 B、在规定的最低本钱和报价本钱之间C、在规定的报价本钱和最高限额本钱之间 D、超过最高限额本钱32、调值总价合同的风险担当为〔 。A、业主担当通货膨胀的风险，承包商担当其他风险B、承包商担当通货膨胀的风险，业主担当其他风险C、业主担当全部的风险D、承包商担当全部的风险33工程竣工结算报告金额为1200万元的工程发包人应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起〔 〕天内进展核对〔审查〕并提出审查意见。A、20 B、30 C、45 D、6034、在生产性建设工程中〔 〕占工程造价的比重增大，就意味着该工程生产技术进步和资本有机构成的提高。A、建设期贷款利息 B、建安工程费用C、工程建设其他费用 D、设备及工器具购置费35〔 〕天内向发包人发出要求预付的通知。A、30 B、20 C、15 D、1036、工程保险的索赔时效是〔 〕年。A、1 B、2 C、3 D、437、工程开工时间，是指工程建设工程设计文件中规定的任何一项永久工程〔 〕开头施工的时间。A、第一次正式破土开槽 B、工程地质勘察C、平坦场地 D、旧建筑物的撤除38、关于工程招投标，以下说法有误的是〔 。A、在建工程追加的主体加层工程，原中标人仍具备承包力气的，经规定的审批部门批准，可以不进展施工招标B、依据工程施工范围的大小及专业的不同，可对工程全部工程、单项工程、分局部项工程和特别专业工程进展招标CD、承受邀请招标方式的，招标人应当向三家以上具备担当施工招标工程的力气、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书39、对投标报价的校核，审查全部报价数据计算的正确性以及分析报价构成合理性等内容属于对投标文件的〔 。A、技术性评审 B、商务性评审 C、技术符合性评审 D、商务符合性评审40一般建筑工程预付备料款限额不应超过当年建筑工作〔包括水电暖〔 〕A、30% B、20% C、15% D、10%41、某住宅工程墙面、楼地面、天棚、门窗每项分别是3个中级装修工程，且每项装修工程的面积之和占相应装修工程面积70%以上，则该房屋的装修为〔 。A、一般装饰 B、中级装饰 C、高级装饰 D、不能推断42、我国建筑产品价格市场化先后经受了〔 〕三个阶段。A、国家定价—国家指导价—国家调控价B、国家定价—国家调控价—国家指导价C、国家调控价—国家定价—国家指导价D、国家指导价—国家调控价—国家定价43、依据我国《建筑法》的规定，以下表述中正确的选项是〔 〕A、经建设单位许可，分包单位可将其承包的工程再分包B程C、施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责D、建筑施工企业应当为从事危急作业的职工办理意外损害保险44、依据施工合同的商定，承包人应完成以下工作中的〔 。A、平坦施工场地B、将施工所需电讯线路从施工场地外部接至商定地点C、按工程需要供给修理非夜间施工使用的围栏设施D、开通施工场地与城乡公共道路的通道45、在工程施工过程中，工程师及其委派人员对工程实施了检查检验，经检查合格后，又觉察因承包人缘由引起的质量问题，由〔 〕担当责任。A、承包人 B、发包人 C、工程师 D、承发包双方共同46、关于施工许可证的有效期限，以下说法有误的是〔 。A、建设单位应当自领取施工许可证之日起3B、因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期C、延期以三次为限，每次不超过三个月D、既不开工又不申请延期或者超过延期时限，施工许可证自行废止47、以下不属于合同法根本原则的是〔 。A、公正原则 B、自愿原则 C、诚信原则 D、择优原则48、合同生效后，当事人觉察合同对价款商定不明确的，应当首先承受〔 〕确定。A、协议补充的方法 B、依据合同有关条款C、依据交易习惯 D、依据订立合同时履行地价格49造价员应自觉承受连续教育提高专业技术水平承受连续教育时间不应少〔 。A、每1年10学时 B、每2年20学时 C、每3年30学时 D、每4年40学时50、某土方工程发包方提出的估量工程量为1500ｍ3，合同中规定土方工程单价为16元/ｍ3，实际工程量超过估量工程量10时调整单价单价调整为15元3完毕时实际完成土方工程量为2023ｍ3，则土方工程款为〔 〕元。A、30000 B、31500 C、31650 D、3202351、依据《建设工程工程量清单计价标准》规定，工程编码以五级编码设置，各级编码的设置宽度为〔。A、2-3-2-2-3B、2-2-2-3-3C、2-3-3-2-2D、2-2-3-2-352、依据《建设工程质量治理条例》的相关规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期限为〔 〕年。A、2 B、3 C、4 D、553、以下各项中〔 〕不属于单位工程概算中的设备及安装工程概算。A、机械设备及工程概算 B、电气照明工程概算C、电气设备及安装工程概算 D、器具工具及生产家具购置费概算54、工程工程治理是以工程工程目标把握即〔 〕为核心的治理活动。A、质量把握、进度把握和投资把握 B、质量把握、进度把握和合同把握C、质量把握、投资把握和合同把握 D、进度把握、投资把握和合把握55、分局部项工程量清单工程编码为030403003001，该工程为〔 〕工程工程。A、建筑工程B、安装工程C、装饰装修工程D、市政工程56、假设以下合同文件消灭不全都〔〕具有最高的解释效力。A、中标通知书 B、施工合同协议书 C、图纸 D、施工合同专用条款57《全国统一施工机械台班费用定额》中的耐用总台班是以〔 〕为根底，并依据国家固定资产折旧年限规定，结合施工机械工作对象和环境以及年能到达的工作台班确定。A、机械技术使用寿命 B、机械正常使用寿命C、机械一般使用寿命 D、机械经济使用寿命58、在索赔报告的内容中，索赔能否成立的关键是〔 。A、总论局部 B、证据局部 C、计算局部 D、依据局部59、综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位工程所需的人工费、材料费、机械使用费、〔 〕并考虑风险因素。A、措施工程费和企业治理费 B、企业治理费和利润C、利润和预留金 D、规费和预留金60、将承包工程内容分解成不同的把握界面，以业主验收把握界面作为支付工程价款的前提条件，此结算方法是〔。A、分段结算B、目标结算方式C、竣工后一次结算D、其它方式结算二、多项选择题〔20240对得分，错选不得分；少选无错项，每题得0.5〕1、可承受协议方式出让和转让的土地包括〔 〕A、一般建设工程用地B、市政工程、公益事业用地C、需要减免地价的机关、部队用地D、需要重点扶持、优先进展的产业用地E、盈利高的行业用地2、以下费用属于联合试运转费的包括〔 。A、试运转所需的原料、燃料、油料和动力费用B、机械使用费C、单台设备调试费及试车费用D、低值易耗品及其他物品的购置费用E、施工单位参与联合试运转人员的工资3、现阶段，我国对工程造价从业人员实际自律治理的机构是〔 。A、建设部 B、建设部标准定额司C、中国建设工程造价治理协会 D、浙江省建设工程造价治理总站E、浙江省建设工程造价治理协会4、敏感性分析是通过分析、推想工程主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。在工程计算期内可能发生变化的因素有〔 。A、产品产量 B、产品本钱 C、产品品种 D、固定资产投资 E、外汇汇率5、工程量清单计价模式与定额计价模式的区分有〔 。A、适用范围不同 B、承受的消耗量不同 C、工程划分不同D、工程量计算规章不同 E、风险分担不同6、现阶段，我省已根本形成了相互支持、互为融通的建设工程造价计价治理系统，这些系统主要由〔 〕组成。A、标准定额消耗量系统 B、数据库网络治理系统C、工程造价计价监管系统 D、市场价格信息公布系统E、计算机关心治理系统7〔 。A、工具用具使用费 B、劳动保险费 C、医疗保险费D、财产保险费 E、差旅交通费8、依据《浙江省建设工程施工取费定额〔2023版》对各专业工程工程类别划分的有关规定，以下说法正确的为〔 。A、对建筑单位工程而言，只要有一个条件符合该工程的类别的判定标准，就执行相应工程类别B、安装工程分部〔专业〕工程类别中有几个特征时，凡符合其中之一者，即为该类工程。C、市政道路工程类别划分按道路交通功能分类D、仿古建筑及园林工程中的一般安装工程按二类工程取费E、人防工程分掘开式工程，坑地道工程来划分工程类别9、建安工程造价中，规费的计取基数通常有〔 。A、直接工程费+措施费+综合费用B、分局部项工程量清单工程费+措施工程清单费C、直接费+间接费D、人工费+机械费E、人工费10、按我国现行规定，属于建设工程全部工程概算造价内的预备费是由根本预备费和涨价预备费两局部组成。其中的根本预备费又包含了以下哪几项费用〔 。A、在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用B、在批准的初步设计范围内，设计变更、局部地基处理等增加的费用C、一般自然灾难造成的损失和预防自然灾难所实行的措施费用D、建筑安装工程造价及工程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加的费用E、竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进展必要的挖掘和修复费用11、分局部项工程量清单应包括以下内容〔 。A、工程编码 B、定额编号 C、工程名称D、计量单位 E、工程数量12、影响材料预算价格变动的因素主要有〔 。A、市场供需变化 B、材料生产本钱的变化 C、流通环节的多少D、运输距离和运输方式的转变 E、政府有关政策的推行13、所谓工程单价，一般是指单位假定建筑安装产品不完全价格，通常是指建筑安装工程的〔 。A、预算单价 B、概算单价 C、机械台班单价D、人工费单价 E、补充单价14、工程建议书阶段的投资估算的主要作用包括〔 。A、说明各工程之间的关系B、从经济上推断工程是否应列入投资打算C、对工程是否真正可行作出初步的打算D、作为领导部门审批建议书的依据之一E、可否认一个工程，但不能完全确定一个工程是否真正可行15、工程竣工结算分为〔。A、分部工程竣工结算B、分项工程竣工结算C、单位工程竣工结算D、单项工程竣工结算E、建设工程竣工总结算16、发承包双方在合同里商定工程价款承受可调价格，以下属于调整因素的包括〔 。A、国家有关政策变化 B、工程造价治理机构的价风格整C、经批准的设计变更 D、发包人更改经审定批准的施工组织设计E、承包人超过设计图纸范围造成返工17依据FIDIC合同条件下以下大事中承包商可索赔工期费用和利润的大事包〔 。A、承包商依据工程师供给的错误数据导致放线错误B、不行预见的外界条件C、施工中遇到文物和古迹D、非承包商缘由检验导致施工的延误E、特别不利的气候条件18、风险治理的程序与原理包括以下内容〔 。A、风险识别 B、风险分析C、风险评估 D、风险把握E、风险预防19、履约担保的形式一般有〔 。A、银行汇票 B、银行保函C、履约担保书 D、不行撤销信用证E、保存金20、我国现行《建设工程施工合同〔示范文本》由《协议书《通用条款《专用条款》三局部组成，并附有假设个附件，这些附件有〔 。A、承包人承揽工程工程一览表B、承包人拟定的工程经理承揽工程工程一览表C、承包人拟投入使用的施工机械一览表D、发包人供给材料设备一览表E、工程质量保修书浙江省2023年度《全国建设工程造价员资格》考试试卷参考答案工程造价计价根底理论一、单项选择题1、A2、A3、A4、D5、D6、B7、C8、A9、A10、C11、C12、A13、B14、C15、D16、C17、C18、B19、D20、A21、B22、C23、D24、B25、C26、C27、C28、D29、A30、B31、C32、A33、B34、D35、D36、B37、A38、B39、B40、A41、B42、A43、D44、C45、A46、C47、D48、A49、C50、C51、B52、D53、B54、A55、B56、B57、D58、D59、B60、B二、多项选择题1、BCD2、ABDE3、CE4、ABDE5、ACDE6、ADE7、ABDE8、BCE9、ABE10、ABCE11、ACDE12、ABCD13、AB14、BDE15、CDE16、ABCD17、AD18、ABCD19、BCE20、ADE浙江省2023年度《全国建设工程造价员资格》考试试卷工程造价计价根底理论一、单项选择题〔60160分。将正确答案选项的编号填入答题卡相应位置，选〕1、关于工程造价的特点，以下说法不正确的选项是〔 。A、工程造价的大额性使其对宏观经济产生重大影响B、产品的差异性取决于工程造价的个别性差异C、工程造价在整个建设期中处于不确定的状态，直到竣工决算后才能最终确定工程的实际造价D、工程造价的兼容性首先表现在它具有两种含义，其次表现在工程造价构成因素的广泛性和简洁性2、在承受三阶段设计的技术设计阶段，依据技术设计的要求，通过编制〔 〕文件预先测算和限定工程造价。A、投资估算 B、概算造价 C、修正概算造价 D、预算造价3、工程工程治理的核心是〔 。A、合同治理 B、价格治理 C、工期治理 D、质量治理4、对某些国计民生急需的工程，如国民经济评价合理，财务评价不行行〔 。Ａ、应予通过 Ｂ、应予否认 Ｃ、一般应予否认 Ｄ、应重考虑方案5、进口设备的交货类别可分为内陆交货类、目的地交货类和装运港交货类，包含运费在内的价格为〔 。Ａ、ＦＯＳ Ｂ、Ｃ＆Ｆ Ｃ、ＣＩＦ Ｄ、ＦＯＢ6、建设工程通过划拨方式取得无限期的土地使用权应支付〔 。A、土地征用及迁移补偿费 B、土地征用费C、土地补偿费 D、土地使用权出让金7、争论试验费不包括〔 。A、自行勘察试验所需的人工费、材料费B、自行勘察试验所需的试验设备及仪器使用费C、按规定付给商品检验部门的进口设备检验鉴定费D、托付其他部门勘察试验所需的人工费、材料费、试验设备及仪器使用费8、某工程从某投资公司得到2023万元贷款，年利率ī＝8%，按季计息。贷款合同规定：借方在借款后的10年内，每年末等额归还本息，10年还清。问每年应还贷金额是〔 *-+ 〕万元。A、216.48 B、298.06 C、301.29 D、302.109、关于建设工程经济评价，以下说法有误的是〔 。A、财务评价用于判别工程的财务可行性B、国民经济评价用于评价工程的经济合理性C、财务评价是国民经济评价的根底D、财务评价是打算建设工程是否可行的主要依据10、反映工程计算期内各年的现金收支，用以计算各项动态和静态评价指标，进展工程财务盈利力气分析的根本报表是〔 。A、损益表 B、现金流量表 C、资金来源与运用表 D、资产负债表11、建设工程经济评价中当拟建工程被认为可以考虑承受时，NPV指标至少到达多〔 〕A、等于零 B、大于零 C、小于零 D、无所谓12、建设工程经济评价中反映工程的实际盈利力气，同时也说明白工程所能承受的最高利率的评价指标是〔 。A、净现值率 B、资本金收益率 C、行业基准收益率 D、内部收益率13、由政府设立的有关机构编制的工程定额、指标等计价依据的属性是〔 。A、指令性 B、指导性 C、参考性 D、阅历性14、以下关于我省03版计价规章的说法，有误的是〔 。A、全部使用国有资金投资或者国有投资为主的大中型建设工程必需执行工程量清单计价B、建设工程造价计价模式分为工程量清单计价和定额计价两种模式C、工程量清单计价模式承受工料单价法D、综合单价法的分局部项工程单价承受除规费、税金外的全费用单价15、对工程承受不确定性分析进展经济评价的方法中〔 〕只用于财务评价。A、盈亏平衡分析 B、敏感性分析 C、概率分析 D、因素分析16、发生工程合同价风格整事项后，承包人提出合同调整报告的期限应依据合同商定执行，合同未商定期限的，依据〔 〕天的期限执行。A、7 B、10 C、14 D、1517、以下费用中，不属于夜间施工费的是〔 。A、夜间施工增加费 B、夜间补助费C、夜间施工照明设备摊销费 D、夜间施工照明用电费18价格波动引起合同价风格整的计算方法有多种其〔 计算相对便利偏差也较小，实际运用较多。A、工程造价指数调整法 B、调值公式法C、抽料补差法 D、比例系数法19、检验试验费包括〔 。A、自设试验室进展试验所耗用的材料和化学药品费用B、构造、材料的试验费C、建设单位对具有出厂合格证明的材料进展检验的费用D、对构件做破坏性试验的费用20、机上司机的工作日人工费包含在〔 〕中。A、人工费 B、机械费 C、施工技术措施费 D、施工组织措施费21、施工企业为进展建筑施工所必需搭设的生活用构筑物所需的费用属于〔 。A、施工技术措施费 B、安全施工费 C、临时设施费 D、企业治理费22、缩短工期比例在〔 〕以上者，应由专家委员会审定其措施方案及相应的费用。A、15% B、20% C、25% D、30%23、关于工程总承包，以下说法中错误的选项是〔 。A1241%—3%向分包方计取总承包效劳费B、总承包单位自行完成工程范围内的临时道路、围墙等，不应向分包单位收取费用C、总承包单位不得向建设单位计取分包工程的脚手架、垂直运输机械等措施性工程的费用D、涉及分包工程的竣工资料整理费用，包括在总承包效劳费中。24、建设工程造价的税金应按施工取费定额规定费率计取，税金的计算基数为〔 。A、直接费 B、直接费+间接费 C、直接费+间接费+利润 D、人工费+机械费25、以下费用中不属于根本预备费的工程是〔 。A、设计变更增加的费用 B、局部地基处理增加的费用C、工程建设其他费用调整 D、预防自然灾难实行的措施费用26、某工程的期初一次性投资为1000万元，计算期各年的收益均为250万元，计算期为5年，基准收益率为10%，用净现值推断该工程〔 。A、可行 B、不行行 C、可以考虑承受 D、不确定27、合同中综合单价因工程量变更，除合同另有商定外，执行原有综合单价的是〔 。A、工程量清单漏项引起的的工程量清单工程B、由于设计变更引起的工程量清单工程C、由于设计变更引起合同商定幅度之外的工程量增减局部D、由于设计变更引起合同商定幅度之内的工程量增减局部28、机械的大修周期和寿命期大修理次数的关系是〔 。A、大修周期＝寿命期大修理次数 B、大修周期＝寿命期大修理次数－1C、大修周期＝寿命期大修理次数+1 D、无法确定B、预算定额29B、预算定额A、施工定额 C、概算定额 D、概算指标30、作为否认一个工程或打算是否连续进展的依据之一，是〔 〕投资估算的主要作用。A、规划阶段 B、工程建议书阶段 C、可行性争论阶段 D、评审阶段31、从治理组织的角度划分，工程造价信息可以分为〔 。A、系统化和非系统化 B、文件式和非文件式 C、宏观和微观 D、固定和流淌32、利用工程建设定额计算工程造价就价格形成而言〔 。A、介于国家指导价和国家调控价之间 B、属于国家调控价C、介于国家定价和国家指导价之间 D、属于国家指导价33、预算定额的水平应当是〔 。A、社会平均合理水平 B、社会平均先进水平C、社会合理水平 D、社会先进水平34、技术工种劳动定额内不包括而在预算定额内又必需考虑的用工，属于〔 。A、根本用工 B、关心用工 C、超运距用工 D、人工幅度差35、建设工程材料消耗中，不构成工程实体的摊销性材料属于〔 。A、主要材料 B、关心材料 C、周转性材料 D、其他材料36、依据有关规定，中小型机械的残值率为〔 。A、2% B、3% C、4% D、5%37、竣工结算书的编制，随合同形式的不同而有差异。以下说法正确的选项是〔 。A、承受固定总价合同的，合同价就是结算价，不再编制结算书B算书。C、承受单价合同的，依据实际完成的工程量，用编制预算书的方法，重编制结算书D、承受本钱加酬金合同的，依据实际完成的工程量和商定的本钱计算方法计算书工程实际本钱，作为结算价。38、可行性争论阶段的投资估算误差率为〔 〕A、≥±30% B、±30%以内 C、±20%以内 D、±10%以内39、当时步设计深度较浅，无法准确计算扩大分局部项工程量，但是工程所承受的技术比较成熟而且又有相应工程的概算指标时，可以承受〔 〕来编制建筑工程概算。A、概算指标法 B、概算定额法 C、类似工程预〔结〕算法 D、扩大单价法40、施工合同文件的解释挨次依次是〔 。A、中标通知书、合同协议书、投标书及附件B、施工合同专用条款、施工合同通用条款、投标书及附件C、投标书及附件、图纸、工程量清单D、施工合同协议书、工程报价单、图纸41、当建设工程竣工验收时，为了鉴定工程质量，对隐蔽工程进展必要的挖掘和修复，费用应从〔 〕中支付。A、建设单位治理费 B、建设单位根本预备费C、建设单位涨价预备费 D、勘察设计费42、发包人要求承包人完成合同以外的零星工程，承包人应在承受发包人要求的〔 〕天内就用工数量、机械台班数量及单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证。A、3 B、5 C、7 D、1043《建设工程施工合同示范文本》中规定，索赔大事发生〔 〕天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。A、28 B、10 C、14 D、5644、在工程担保中，被担保人供给担保的根本目的是〔 。A、转移风险 B、满足对方要求的信用保障C、保障自身的经济利益 D、把握风险45、以下不属于生产性建设工程的是〔 。A、水利浇灌系统 B、大型物流中心 C、火电厂 D、敬老院46、公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为，代理的特征不包括〔 。A、代理人以实施民事法律行为为职能B、代理人以被代理人名义从事民事法律行为C、代理人在代理权限范围内独立表达自己的意志D、代理行为的法律后果由代理人担当47、对投标报价的校核，审查全部报价数据计算的正确性以及分析报价构成合理性等内容属于对投标文件的〔 。A、技术性评审 B、商务性评审 C、技术符合性评审 D、商务符合性评审48、对于设备安装工程，应当组织试车，其中〔 ，由承包人组织试车。A、单机无负荷试车 B、单机负荷试车 C、联动无负荷试车 D、联动负荷试车49、建筑工程类别是依据单位工程的规模、高度、跨度、层数和施工技术难易程度来划分的，以下工程中，计算层数的是〔 。A、阁楼层 B、面积小于标准层30%的顶层C、层高2.3米的地下室 D、层高2.1米的技术设备层50、从性质上看，工程造价治理机构依据当事人双方的共同申请，对结算文件争议的调解是〔 。A、民间调解行为 B、司法调解行为 C、行政调解行为 D、依据被调解工程的属性而定51依据《浙江省建设工程造价计价治理方法规定省建设工程造价治理机构可以托付〔 〕编制补充计价依据。A、市级建设工程造价治理机构B、工程造价询问企业C、招标代理企业D、市级建设工程造价治理机构或有关工程建设单位52、关于诉讼时效，以下说法正确的选项是〔 。A、我国《民法通则》规定，向人民法院恳求保护民事权利的诉讼时效期间为1〔2〕年B、身体受到损害要求赔偿的，诉讼时效期间为1C、国际货物买卖合同争议提起诉讼的，诉讼时效期间为2〔4〕年D、技术进口合同争议申请仲裁的，诉讼时效期间为2〔4〕年53、读取缩短工期增加费的工程不应同时计取〔 。A、夜间施工增加费 B、文明施工费 C、环境保护费 D、二次搬运费54、造价员从业单位变动，应在变更之日起〔 〕天内办理变更手续。A、50 B、60 C、20 D、3055某工程工程向银行贷款1000万元年利率12借期5年问5年后需向银行归还本〔 万元。A、1600 B、1762 C、1974 D、157356、某厂订购机械设备，向银行贷款，年利率8%，按月计息，则其有效年利率为〔 。A、9.6% B、8.30% C、8.24% D、8.27%57、在工程量清单计价模式下〔 。A、招标人担当工程量计算风险，投标人担当单价风险B、投标人担当工程量计算风险，招标人担当单价风险C、招标人担当工程量计算风险和单价风险D、投标人担当工程量计算风险和单价风险58、作为取费基数的机械费中不包括〔。A、折旧费 B、大修理费 C、常常修理费 D、大型机械设备安拆费59、发包单位拨付给承包单位的备料款属于预支性质，到了工程实施后，随着工程所需主材贮存的渐渐削减，以抵充〔 〕的方式间续扣回。A、预付备料款限额 B、工程价款 C、工程贷款 D、备料周转金60、依据《建设工程工程量清单位计价标准》规定，工程量清单〔。A、必需由招标人托付具有相应资质的中介机构编制B、既可承受工料单价法，也可承受综合单价法计价C、是招标文件的组成局部D、由总说明和分局部项工程量清单两局部组成二、多项选择题〔302600.5〕1、工程造价的把握职能表现在〔〕A、对质量的把握B、对进度的把握C、对投资的把握D、对本钱的把握E、对安全的把握2、承受装运港船上交货价时，卖方的责任包括〔 。A、在规定期限内，负责在合同规定的装运港口将货物装上指定船只B、负担货物装船前的一切费用和和风险C、负责租船或订仓，支付运费D、负责办理保险并支付保险费E、负责供给有关装运单据3、依据资本保全原则，当工程建成投入经营时，固定资产投资、投资方向调整税和建设期利息形成〔 。A、固定资产 B、流淌资产 C、无形资产 D、递延资产 E、有形资产4、依据财务评价的目标，财务评价指标可分为〔 。A、静态指标 B、动态指标 C、反映盈利力气的指标D、反映清偿力气的指标 E、反映外汇平衡力气的指标5、以下费用属于涨价预备费的包括〔 。A、预防自然灾难所实行的措施费用B、人工、材料、设备、施工机械的价差费C、竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进展必要的挖掘和修复费用D、建筑安装工程费及工程建设其他费用调整E、利率、汇率调整等增加的费用6、工程量清单的工程设置规章是为了统一工程量清单的〔 〕而制定的，是编制工程量清单的依据。工程特征A、工程名称 B、工程工作内容 C、工程编码 D、计量单位 E、工程量计算7、工程造价信息是一切有关工程造价的特征、状态及其变动的消息的组合。它的特点有区域性、多样性，以及〔 。区域性、多样性、专业性、系统性、动态性、季节性A、专业型 B、动态性 C、系统性 D、季节性 E、兼容性8、标准定额消耗量，是规定消耗在合格质量的单位工程根本构造要素上的人工、材料和机械台班的数量标准，是计算建筑安装产品价格的根底。所谓的根本构造要素通常是指〔 〕A、分部工程 B、分项工程 C、装饰工程 D、构造工程 E、构造构件9、预算定额的用途和作用包括〔。A、是编制建设工程主要材料打算的依据B、是施工单位进展经济活动分析的依据C、是编制概算定额的根底D、是编制施工组织设计的依据E、是编制概算指标的依据10、影响建筑安装工人人工单价的因素主要有〔 。A、社会平均工资水平 B、人工消耗水平 C、生活消费指数D、劳动力市场供需变化 E、政府的社会保障和福利政策11《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2023年基期价格》承受层级分类编码系统。编码分为五个层级16位数字码长，其中的特