施工补充协议二

PAGEPAGE1施工补充协议二甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于：1.业主与承包商已于【日期】签订了《施工合同》（以下简称“主合同”），约定由承包商负责【工程名称】的施工。2.根据工程进展需要，双方经协商一致，同意就主合同未尽事宜签订本补充协议。双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下补充协议：一、工程变更1.1业主有权根据工程需要对设计方案、施工方案、材料等进行调整，承包商应无条件配合。1.2工程变更导致的工程量增加或减少，按照主合同约定的计价方式计算，双方确认后作为合同价款调整的依据。二、工期调整2.1因工程变更、不可抗力等原因导致工期延误，承包商应及时向业主提出书面申请，经业主同意后，工期相应顺延。2.2承包商应采取措施确保工程进度，如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应违约责任。三、质量保证3.1承包商应严格按照国家有关法律法规、规范标准及主合同约定进行施工，确保工程质量。3.2工程竣工后，承包商应按照国家规定及主合同约定提供质量保证书，并承担质量保修责任。四、安全生产4.1承包商应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。4.2发生安全事故时，承包商应立即启动应急预案，并及时向业主报告，双方共同处理事故善后事宜。五、合同价款支付5.1双方同意按照主合同约定的付款方式进行支付，具体支付时间及金额以实际工程进度为准。5.2工程变更导致的合同价款调整，按照本补充协议第一条约定执行。六、违约责任6.1双方应严格履行本补充协议约定的各项义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。6.2违约金的计算方式及标准按照主合同约定执行。七、争议解决7.1双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本补充协议未尽事宜，按照主合同约定执行。8.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.3本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________2024带目录带附件详细版-施工补充协议二目录一、引言二、工程变更三、工期调整四、质量保证五、安全生产六、合同价款支付七、违约责任八、争议解决九、其他十、附件一、引言鉴于：1.业主与承包商已于【日期】签订了《施工合同》（以下简称“主合同”），约定由承包商负责【工程名称】的施工。2.根据工程进展需要，双方经协商一致，同意就主合同未尽事宜签订本补充协议。双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下补充协议：二、工程变更1.1业主有权根据工程需要对设计方案、施工方案、材料等进行调整，承包商应无条件配合。1.2工程变更导致的工程量增加或减少，按照主合同约定的计价方式计算，双方确认后作为合同价款调整的依据。三、工期调整2.1因工程变更、不可抗力等原因导致工期延误，承包商应及时向业主提出书面申请，经业主同意后，工期相应顺延。2.2承包商应采取措施确保工程进度，如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应违约责任。四、质量保证3.1承包商应严格按照国家有关法律法规、规范标准及主合同约定进行施工，确保工程质量。3.2工程竣工后，承包商应按照国家规定及主合同约定提供质量保证书，并承担质量保修责任。五、安全生产4.1承包商应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。4.2发生安全事故时，承包商应立即启动应急预案，并及时向业主报告，双方共同处理事故善后事宜。六、合同价款支付5.1双方同意按照主合同约定的付款方式进行支付，具体支付时间及金额以实际工程进度为准。5.2工程变更导致的合同价款调整，按照本补充协议第二条约定执行。七、违约责任6.1双方应严格履行本补充协议约定的各项义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。6.2违约金的计算方式及标准按照主合同约定执行。八、争议解决7.1双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他8.1本补充协议未尽事宜，按照主合同约定执行。8.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.3本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。十、附件（附件内容可根据实际情况添加，例如工程变更清单、工期调整表等）甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________附件列表：1.工程变更清单2.工期调整表3.质量保证书4.安全生产管理计划5.合同价款支付计划6.违约金计算标准违约行为罗列及认定：1.未能按照约定完成工程进度2.未按质量标准施工或提供不合格材料3.未履行安全生产责任导致安全事故4.未按时支付合同价款5.未履行合同约定的其他义务法律名词及解释：1.业主：指委托承包商进行工程施工的单位或个人。2.承包商：指承担工程施工任务的单位或个人。3.工程变更：指在合同执行过程中，根据工程需要对设计方案、施工方案、材料等进行调整的行为。4.工期延误：指因工程变更、不可抗力等原因导致施工进度延后的情况。5.质量保证：指承包商对施工质量承担的责任和保证。6.安全生产：指在施工过程中，遵守安全生产法律法规，采取必要措施保障工人安全和工程安全的行为。7.合同价款：指业主支付给承包商的工程款项。8.违约金：指因违约行为而向守约方支付的赔偿金。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工程变更的认定和计价问题：在工程变更时，双方应明确变更的具体内容、范围和计价方式，以避免纠纷。2.工期延误的责任判定：在工期延误时，双方应明确原因和责任，并按照合同约定进行相应的调整和处理。3.质量保证的履行：承包商应严格按照质量标准进行施工，并提供质量保证书，以保障工程质量。4.安全生产的管理：承包商应加强施工现场的安全管理，遵守安全生产法律法规，以避免安全事故的发生。5.合同价款的