监理工程师之水利工程目标控制全真模拟备考题带答案

监理工程师之水利工程目标控制全真模拟备考题带答案

单选题（共100题）1、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.3B.7C.10D.14【答案】D2、水利工程竣工验收应分为（）和竣工验收两个阶段。A.竣工技术预验收B.单元工程验收C.法人验收D.阶段验收【答案】A3、总价子目的计量，承包人应将工程量清单中的各总价子目进行分解，并在签订协议书后的（）天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。A.7B.14C.28D.42【答案】C4、土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和（），经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。A.计量剖面B.计量平面C.计量体积D.计量立面【答案】A5、对单位工程安全性、使用功能或效益起决定性的作用的分部工程称为（）。A.主要分部工程B.主体分部工程C.重要分部工程D.主控分部工程【答案】A6、材料检验在用于工程之前，对于新材料、新构件，要经过（）后，才能在工程中正式使用。A.权威单位进行技术鉴定合格B.监理人同意C.设计单位同意D.发包人同意【答案】A7、双代号网络中属于虚工作特点的是（）。A.用波形线表示B.既不占用时间也不消耗资源C.占用时间但不消耗资源D.不占用时间但消耗资源【答案】B8、监理人在收到承包人提出暂停工的书面报告（）小时内未作出回复的，视为同意发包人请求。A.12B.24C.48D.72【答案】B9、监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议，并用（）答复承包人是否批准施工组织设计和技术措施。A.口头形式B.口头或者书面形式C.书面形式D.口头之后，追加书面形式【答案】C10、抽样检验风险中承包商风险为第（）类风险。A.四B.三C.二D.一【答案】D11、根据《水利水电建设工程验收规程》（S1223-2008），项目法人应在收到合同工程完工验收申请报告之日起（）个工作日内，决定是否同意验收。A.10B.15C.20D.30【答案】C12、发包人因工期要求紧迫，在没有完成设计的情况下必须发包的工程适宜采用的合同形式是（）。A.纯单价合同B.估算工程量单价合同C.单价与总价包干混合式合同D.成本加酬金合同【答案】D13、下列选项不属于工作历时估算方法的是（）。A.组织者预估B.参数估算C.类比估算D.三点估算【答案】A14、（）是防止安全事故发生的首要任务。A.风险评估B.危险源辨识C.风险控制D.危险源处理【答案】B15、在全员积极参与原则中，整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，是提高组织创造能力和提供价值能力的（）。A.控制条件B.保证条件C.充分条件D.必要条件【答案】D16、合同结算基本流程中，工程试运行合格后（）个月内，应进行财务决算。A.3~6B.1~3C.2~6D.4~6【答案】C17、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C18、水利工程缺陷责任期从（）起，一般不少于1年。A.单位工程完工B.合同工程完工C.合同工程完工验收之日D.工程竣工【答案】C19、（）是影响工程项目质量的决定性环节。A.可行性研究阶段B.设计阶段C.施工阶段D.竣工验收阶段【答案】B20、埋件的二期混凝土强度达到（）以后方可拆模。A.30%B.50%C.70%D.100%【答案】C21、袋装水泥应在库房内贮放，库房地面应有防潮措施。库内应保持干燥，防止雨露侵入，袋装水泥的出厂日期不应超过（）个月，散装水泥不应超过（）个月，快硬水泥不应超过（）个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。A.3，6，1B.6，3，3C.3，1，6D.6，1，3【答案】A22、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），跟踪检测费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三方【答案】B23、《水利工程设计概（估）算编制规定》，材料运杂费指材料从指定（）至工地分仓库所发生的全部费用。A.施工现场B.交货地点C.买方地点D.材料堆放场【答案】B24、根据使用材料的不同，基础可分为不同种类，其中用于安装大型及有振动力设备的基础是（）。A.砖基础B.木基础C.素混凝土基础D.钢筋混凝土基础【答案】D25、设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）A.生产厂B.供应商C.使用年限D.规格和型号【答案】D26、工程产品质量由咨询单位、设计单位、承包人、材料供应商等来完成，故质量形成具有（）。A.影响因素多B.波动性大C.隐蔽性D.复杂性【答案】D27、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（）。A.评价目的B.评价参数C.评价角度D.评价采用的价格【答案】A28、水轮发电机组，设备安装时应在基础混凝土强度达到设计值的（）%后进行。A.70B.75C.80D.85【答案】A29、关于净年值指标的说法，正确的是（）。A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.该指标需要考虑计算期时间长短的差别及影响C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果【答案】A30、水利工程发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。A.1B.4C.2D.6【答案】C31、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】C32、固定卷扬式启闭机，当吊点在下限时，钢丝绳留在卷筒上的缠绕数应不小于（）圈。A.1B.2C.3D.4【答案】D33、分类分项工程量清单中，计量单位以t为单位的，（）。A.应取整数B.应保留小数点后一位数字，第二位数字四舍五入C.应保留小数点后两位数字，第三位数字四舍五入D.应保留小数点后三位数字，第四位数字四舍五入【答案】C34、下列属于按单位产品的质量特征分类的是（）。A.一次抽样检验B.多次抽样检验C.序贯抽样检验D.计量抽样检验【答案】D35、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，运营期为18年，则该投资方案的静态投资回收期为（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】A36、水利工程质量检测机构的等级分为（）级。A.4B.3C.2D.1【答案】C37、找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的全部活动，是指的（）。A.工序预测B.工序活动C.工序分析D.工序评价【答案】C38、已知一批混凝土总体坍落度，标准偏差S=0.8cm，公差上限TU=10.20cm，公差下限TL=5.4cm。则工序能力指数为（）。A.1.0B.1.2C.0.615D.2【答案】A39、既有法人可用于项目资本金的资金来源分为内、外两个方面，下列属于外部资金来源的是（）A.企业的现金B.企业资产变现C.企业产权转让D.企业增资扩股【答案】D40、下列索赔中，应由发包人承担的是（）。A.承包人违约造成工程暂停而产生的费用和工期延误B.不可抗力的自然因素导致的工程暂停施工而产生的费用C.承包人为合理施工和安全保障所必需的暂停时工而产生的工期延误D.承包人擅自暂停施工而产生的费用和工期延误【答案】B41、发生质量事故时，总监理工程师首先要做的是（）。A.提交事故处理方案B.发出整改通知C.要求施工单位12小时以内上报D.发出暂停施工指示【答案】D42、大型水工建筑物所用的水泥，可根据具体情况对水泥的矿物成分等提出专门要求，每一工程所用水泥品种以（）种为宜。A.1～3B.1～2C.2～3D.1～4【答案】B43、对于非经营性项目，财务评价主要分析项目的（）。A.盈利能力B.财务生存能力C.偿债能力D.融资能力【答案】B44、混凝土砂石料称量的允许偏差不得超过（）%。A.1B.2C.3D.4【答案】B45、关于水利工程缺陷责任期，下列说法不正确的是（）。A.水利工程缺陷责任期从通过合同工程完工验收之日算起B.缺陷责任期内的质量问题由原施工单位承担保修C.特殊要求的工程，其保修期可以在合同中另行约定D.水利工程缺陷责任期最长不超过1年【答案】D46、在对工程项目质量评定时，单位工程质量评定合格后，进行统计并评定工程项目质量等级，经（）认定后，报相关单位核备。A.项目法人B.施工单位C.工程质量监督机构D.监理单位【答案】A47、在正常生产情况下，同一批混凝土强度值服从（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.超几何分布【答案】B48、下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是（）。A.资源使用量最小条件下的合理工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.工程总成本最低条件下的资源均衡安排D.工期固定条件下的资源均衡安排【答案】D49、由于（）的原因，导致工期拖延，从而增大了工程成本时，承包人有权申请工期延误事件引起的派生费用损失。A.不可抗力B.法律条文改变C.发包人方面D.季节性大雨【答案】C50、施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少（）年。A.5B.3C.2D.1【答案】B51、网络计划中，工作自由时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）时间。A.不影响紧后工作最迟开始B.不影响紧后工作最早开始C.不影响紧后工作最早完成D.不影响后续工作最早完成【答案】B52、某土方工程的估算工程量为1400m3，单价为18元/m3，合同约定，当实际工程量超过估算工程量的10%时，超过部分单价调整为17元/m3。当实际工程量为1700m3时，结算的工程款应为（）万元。A.2.890B.3.044C.3.030D.3.060【答案】B53、进行土方明挖时，监理机构应对开挖过程进行（）监督检查，对开挖质量进行控制。A.连续的B.间断的C.巡视D.见证取样【答案】A54、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，运营期为18年，则该投资方案的静态投资回收期为（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】A55、监理机构可签发暂停施工指示，并抄送发包人的情形有（）。A.工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害B.为了保证工程质量、安全所必要C.监理机构认为发生了应暂停施工的紧急事件D.承包人未经许可即进行主体工程施工时，改正这一行为所需要的局部停工【答案】D56、某项目合同工期为10个月，工地维护清洁费用合同金额为2400元，则每月支付240元工地维护清洁费是按照（）进行的计量支付。A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分解计量法【答案】A57、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工之日【答案】D58、公式A=P（A/P，i，n）中的P应发生在（）。A.第一年年初B.最后一年年末C.第一年年末D.任意时刻【答案】A59、独立费用计算中，枢纽工程、引水工程、河道工程的建设管理费以（）方法计算。A.超率累进B.超额累进C.定额费率D.定率费率【答案】B60、计量型抽样检验方案的设计时，根据上、下质量统计是否符合接收判定值，对于分立双侧规格限，同时计算上、下质量规格限。下列结论正确的是（）。A.QL≥kL且QU≥kU，则接收该批B.QL≥kL或QU≥kU，则接收该批C.QL＜kL且QU＜kU，则接收该批D.QL＜kL且QU＜kU，则拒收该批【答案】A61、平行检测是监理机构按照监理合同约定独立进行抽样检测，核验承包人的检测结果，其费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理机构D.业主【答案】A62、工程质量评定的顺序是（）。A.单元工程→分部工程→单位工程→工程项目B.分部工程→单元工程→单位工程→工程项目C.单位工程→单元工程→分部工程→工程项目D.工程项目→单位工程→分部工程→单元工程【答案】A63、根据工程的形成过程，考虑设计布局、施工布置等因素，将水利水电工程依次划分为（）A.分项工程、单元工程和单位工程B.分项工程、分部工程和单位工程C.单项工程、分部工程和单位工程D.单位工程、分部工程和单元工程【答案】D64、承包人在测量工作开始之前将测量人员的资格证书及测量设备检定证书报送（）进行审批。A.检测单位B.质量监督机构C.监理机构D.建设单位【答案】C65、根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），跟踪检测时，混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）A.3％B.5％C.7％D.10％【答案】C66、以下关于现场工艺试验规定的说法，错误的是（）。A.监理机构应审批承包人提交的现场工艺试验方案B.现场工艺试验完成后，监理机构应确认承包人提交的现场工艺试验成果C.监理机构应依据确认的现场工艺试验成果，审查承包人提交的施工措施计划中的施工工艺D.对承包人提出的新工艺，监理机构应提请发包人对工艺试验成果进行评审认定【答案】D67、下列关于质量检验不合格项目处理的说法，不正确的有（）。A.原材料一次抽样检验不合格时，则该批次原材料定为不合格B.工序质量不合格时，应按合同要求进行处理C.混凝土（砂浆）试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验D.单元工程质量不合格时，可以进行返工重作【答案】A68、财务内部收益率是指项目在（）内，财务净现值等于零时的折现率。A.整个计算期B.运行期C.寿命期D.建设期【答案】A69、某常规投资方案，当基准收益率为14％时，净现值为200万元；当基准收益率为15％时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）A.＜12％B.12％～13％C.13％～15％D.>15％【答案】C70、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B71、水利工程质量检测机构的等级分为（）级。A.4B.3C.2D.1【答案】C72、计量型抽样方案是用（）对批作出判断。A.样本中含有的不合格品数B.样本量C.样本值D.样本均值和样本标准差【答案】D73、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断更新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C74、ISO9000族中起着奠定理论基础、统一属于概念和明确指导思想作用的是（）A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9004D.ISO9011【答案】A75、监理人审核施工资金使用计划的具体工作不包括（）。A.对比分析发包人、承包人编制的资金使用计划，确保两者相适应B.将发包人编制的资金使用计划，对照施工合同、项目划分、进度计划，在投资、进度、质量、安全目标之间进行平衡协调C.确立目标，做好过程的监控比对，出现重大偏差时，督促承包人进行纠偏D.直接对不合理的资金使用计划进行调整【答案】D76、下列抽样方法中不属于按照制定原理划分的是（）。A.标准型B.挑选型C.调整型D.序贯抽样【答案】D77、下列选项中，不包含在材料预算价格中的是（）。A.采购及保管费B.运杂费C.运输保险费D.检验试验费【答案】D78、对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响工程正常使用但对工程使用寿命有一定影响的事故是（）。A.重大质量事故B.一般质量事故C.特大质量事故D.较大质量事故【答案】D79、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，缺陷责任期（工程质量保修期）满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书。A.10B.20C.30D.40【答案】C80、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交（）确认。A.发包人B.监理人C.审计人D.承包人技术负责人【答案】B81、某建筑单位新建项目，从银行贷款200万元，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息，A.243.33B.248.00C.252.50D.253.06【答案】D82、施工阶段投资控制的起点是（）。A.备用资金使用计划B.资金使用计划C.施工预算D.工程总造价【答案】B83、工期优化．资源优化和工期一费用优化属于（）的内容。A.进度计划优化B.控制计划优化C.网络计划优化D.管理计划优化【答案】C84、发包人因工期要求紧迫，在没有完成设计的情况下必须发包的工程适宜采用的合同形式是（）。A.纯单价合同B.估算工程量单价合同C.单价与总价包干混合式合同D.成本加酬金合同【答案】D85、已知某工程双代号网络计划的计划工期等于计算工期，且某工作的完成节点为关键节点，则该工作（）。A.为关键工作B.自由时差等于总时差C.自由时差为零D.自由时差小于总时差【答案】B86、质量问题处理是否达到预期的目的，是否留有隐患，需要通过（）来作出结论。A.专家论证B.目测观察C.实验数据D.检查验收【答案】D87、在项目实施中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则（）。A.必定影响其紧后工作的最早开始时间B.必定影响工程总工期C.不会影响工程总工期D.该工作必定变成关键工作【答案】A88、下列不属于水利工程质量事故处理“三不放过”原则的是（）A.事故调查不及时不放过B.事故原因不查清楚不放过C.补救和防范措施不落实不放过D.主要事故责任者和职工未受到教育不放过【答案】A89、双代号时标网络计划中，以波形线表示工作的（）A.时距B.总时差C.虚工作D.自由时差【答案】D90、分部工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提交验收申请报告，项目法人应在验收申请报告之日起（）个工作日内决定是否同意进行验收。A.7B.5C.10D.14【答案】C91、下列水利工程中，不属于河道工程的是（）。A.灌溉工程B.堤防工程C.河湖整治工程D.水电站【答案】D92、在工程计量中，对承包人应提交的资料，监理单位应在（）中明确。A.监理规划B.监理实施细则C.监理大纲D.监理合同【答案】B93、量控制中的PDCA循环是指（）。A.计划-实施-对比-处理B.计划-实施-检查-纠偏C.计划-实施-对比-纠偏D.计划-实施-检查-处理【答案】D94、当采用单次抽样方案即（N,n,c）进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为d，当（）时判定为合格批，接收该检验批。A.d＞cB.d＜cC.d≤cD.d≥c【答案】C95、除险加固工程可以按（）划分分部工程。A.长度B.招标标段C.部位D.功能【答案】C96、其他项目清单清单的金额由招标人填写，其数额可视招标设计深度及估计可能引起的变更额度确定，一般可取估算合同价格的（）％左右。A.3B.5C.10D.20【答案】B97、喷射混凝土抗压强度保证率在（）及以上。A.30%B.50%C.60%D.85%【答案】D98、对工程造成一定经济损失，经处理后不影响使用寿命的水利工程质量事故是（）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特大事故【答案】A99、当计划工期等于计算工期时，按最早时间绘制的双代号时标网络计划中的波形线是（）。A.自由时差B.时距C.总时差D.虚工作【答案】A100、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交（）确认。A.发包人B.监理人C.审计人D.承包人技术负责人【答案】B多选题（共40题）1、为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的人员，其中包括（）。A.具有相应规模的农民工B.具有相应资格的专业技工和合格的普工C.具有相应施工经验的技术人员D.具有相应资质的检验检测人员E.具有相应岗位资格的各级管理人员【答案】BC2、下列说法不正确的是哪一或哪些选项？（）A.中国人民政治协商会议是中国爱国统一战线的组织形式，它是有着广泛代表性的国家机关B.国家的重要方针政策及重要部署；政府工作报告；国家财政预箅，经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项；国家法律的重要法律草案；中共中央提出的国家领导人人选；国防上的重要方针政策；关于祖国统一的重要方针政策；群众生活的重大问题等都属于政治协商的内容C.政协全国委员会同地方委员会的关系，是指导与被指导的关系D.政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、各社会团体和各族各界人士参政议政【答案】AB3、可行性研究的具体任务包括（）。A.项目建设的必要性研究B.技术路线可行性研究C.利润最大化研究D.项目实施计划研究E.社会价值研究【答案】ABD4、发生质量事故，必须坚持（）原则。A.事故原因不查清楚不放过B.事故损失没有统计清楚不放过C.补救和防范措施不落实不放过D.整改措施没有落实不放过E.主要事故责任者和职工未受到教育不放过【答案】AC5、合同之债的法律适用同时涉及其他方面的法律适用，综合涉及意思自治原则。根据我国有关法律规定，关于涉外民事关系的法律适用,下列哪些领域采用当事人意思自治原则？（）A.合同B.侵权C.不动产物权D.诉讼离婚【答案】AB6、检察院在对甲绑架案审查起诉时，发现该案还有同案犯乙，但乙目前在逃，另外还发现，甲2年前实施过抢劫，抢劫事实清楚，证据确实、充分。对此，检察院的正确做法是：A.应当将案件退回侦查机关补充侦查B.应当要求侦查机关补充移送审查起诉C.应当要求侦查机关补充移送审查起诉，在乙到案后，再将甲和乙共同实施的绑架案与乙抢劫案并案移送审查起诉D.对于乙，应当要求侦查机关在其到案后再移送审查起诉，对于甲另案实施的抢劫，可以直接提起公诉【答案】D7、工程质量抽样检验中，关于“两类风险”，下列说法正确的是（）。A.第一类风险是将不合格品判断为合格品B.第一类风险是将合格品判断为不合格品C.两类风险经过我们的努力是完全可以避免的D.两类风险是不可能完全避免的E.第一类风险称为用户风险【答案】BD8、法院的下列哪一做法体现了集中审理原则的要求：A.甲、乙、丙三位审判员组成的合议庭不仅负责审理投放危险物质案，而且为了提高司法效率，同时还承担敲诈勒索案的审理工作B.法院在审理生产销售有毒有害食品案中，需要出庭的鉴定人因正当理由无法出庭而延期审理，由于延期时间较长，合议庭再次开庭时，重新审理该案件C.合议庭成员因故不能继续审理的，应当由在场的候补法官、候补陪审员替换，并重新审理D.庭审中合议庭某一成员突发疾病退出审判后，如果现场没有法官、陪审员可以替换，则在庭外指派其他审判人员，继续审理【答案】B9、下列关于盗窃罪的认定，说法正确的一项是：A.甲唆使一10岁的小男孩到金店盗窃，小男孩将一串金项链（价值3万）带出店外，尚未交到甲的手上时，被店员发现并抓获。由于甲尚未取得项链，因此应成立盗窃罪的未遂B.乙见张某拿一新款的苹果7S，便起占有之念。于是向张某借打电话，边打边借口“信号不好”而向门外移动，趁张某不注意溜走。乙成立诈骗罪。C.丙在火车上趁身边的乘客熟睡，在下车之际将该乘客放置在行李架上的皮箱一并拿走，丙的行为属于“扒窃”D.丁潜入他人家中盗窃，但分文未得。虽然刑法规定了“入户盗窃”这一行为类型，丁依然只成立盗窃罪的未遂【答案】D10、某省会市的《学校安全条例》规定，学校不得组织未成年学生参加抢险、救灾等危险性活动。这一条款意味着,在该市组织未成年学生参加抢险救灾活动被视为违法。关于这一规定，下列哪一或哪些选项是正确的？（）A.这为保护未成年学生的生命健康权提供了明确的法律根据B.这一规定，是为了保证一方的绝对利益，而不允许牺牲较小利益，即使这种牺牲能带来较大的利益C.保护更大利益是道德和法律的共同追求D.这一规定表达的是“未成年学生的利益高于一切”的思路，这不仅不符合传统美德，也不符合现代法治精神【答案】ABC11、工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有（）。A.参加工序质量抽检工作B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为C.检查工程实体质量D.监督质量标准的执行情况E.监督工程质量验收【答案】BCD12、下列破坏家庭秩序的犯罪中属于秦律规定的是、（)A.擅杀子B.子女控告父母C.子不孝D.卑幼殴尊长【答案】ABCD13、通常在施工索赔中，以下（）是不允许索赔的费用。A.人工费、材料费、机械使用费B.承包商对索赔事项未采取减轻措施，而扩大的损失费用C.索赔款在索赔处理期间的利息D.保函手续费E.承包方进行索赔工作的准备费用【答案】BC14、关于我国司法制度，下列哪一选项是错误的？（）A.检察官独立原则与法官独立原则相类似,都体现了一种“除了法律没有上司”的独立性特征B.检察机关是国家的法律监督机关，通过履行公诉、职务犯罪侦查和诉讼监督等职能,维护国家法制的统—C.基层法院除审判案件外,还处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件,对人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导D.我国宪法、人民法院组织法和三大诉讼法均明确规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人干涉【答案】A15、甲国与乙国合并为一个新国家丙国。原甲国中央政府、甲国南方省，分别从丁国政府借债。同时，乙国元首以个人名义从丁国的商业银行借款，用于乙国合并前一次救灾。上述债务均未偿还。甲乙丙丁四国没有关于甲乙两国合并之后所涉债务事项的任何双边或多边协议。根据国际法中有关原则和规则，下列哪些选项是正确的？（）A.上述债务因新的国际法主体丙国的出现而自然消除B.乙国元首所借债务转属丙国政府承担C.甲国南方省对丁国政府的债务不在国债之列D.甲国中央政府所借债务转属丙国政府承担【答案】CD16、索赔费用的计算方法有（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正总费用法D.调值公式法E.分项估算法【答案】ABC17、下列关于项目财务内部收益的说法，错误的有（）。A.内部收益不是初始投资在整个计算期内的盈利率B.计算内部收益率需要事先确定基准收益率C.内部收益率是使项目财务净现值为零的收益率D.内部收益率的评价准则是IRR≥0时方案可行E.内部收益率是项目初始投资在寿命期内的收益率【答案】BD18、对工程质量进行评定的目的包括（）等。A.提高设计水平B.鉴定工程质量是否达到合同要求C.能否进行验收D.评优的依据E.鉴定材料品种规格【答案】BCD19、关于宪法中的法治原则，启蒙思想家多有论述。其中有位思想家认为、“政府应该以正式公布的既定法律来进行统治，这些法律不分贫富、不分权贵和庄稼人都一视同仁，并不因特殊情况而有出人。”这位思想家是谁？（）A.卢梭B.洛克C.汉密尔顿D.霍布斯【答案】B20、承包人质量责任包括（）。A.应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程B.不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包C.必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工D.按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责E.应主持或与监理机构联合主持设计交底会议【答案】ABC21、甲乙两国由于边界纠纷引发武装冲突，进而彼此宣布对方为敌国。目前，乙国军队已突入甲国境内，占领了甲国遍境地区。根据与武装冲突相关的国际法规则，下列选项哪些是正确的？（）A.甲国对位于其境内的乙国国家财产，包括属于乙国驻甲国使馆的财产，可予以没收B.甲国对位于其境内的乙国国民的私有财产，可予以限制C.乙国对占领的甲国边境地区的甲国公民的私有财产，可予以没收D.乙国强令位于其境内的甲国公民在规定时间内进行敌侨登记【答案】BD22、各参建单位应建立健全以主要负责人为核心的安全生产责任制，项目法人主要负责人应履行的安全管理职责有（）。A.组织季度安全考核评比奖惩B.组织健全项目安全生产责任制，并组织检查、落实C.主持召开安全生产领导小组会议，协调解决安全生产重大问题D.负责落实安全生产费用，监督施工单位按规定使用E.组织开展项目安全检查，及时消除事故隐患【答案】BCD23、以下关于安全生产费用的使用，正确的有（）。A.施工单位应在开工前编制安全生产费用使用计划，经监理单位审核，报项目法人同意后执行B.施工单位提取的安全费用应专门核算，建立安全费用使用台账C.分包单位对安全生产费用的使用负总责D.施工单位应按照安全生产措施计划和安全生产费用使用E.施工单位应定期组织对本单位（包括分包单位）安全生产费用使用情况进行检查，并对存在的问题进行整改【答案】ABD24、下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是（）。A.工程监理单位经建设单位同意，可以将附属工程的监理业务转让B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也需要回避C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务E.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用【答案】BD25、网络计划的优化目标，应按计划任务的需要和条件选定，包括（）。A.工期目标B.人力目标C.资源目标D.效益目标E.费用目标【答案】AC26、下列关于效益比选法的说法中，正确的有（）。A.净现值比较法用于寿命期不同的互斥方案的比选B.比较净现值时可以采用不同的折现率C.净年值比较法用于寿命期不同的互斥方案的比选D.差额投资财务内部收益率法用于寿命期相同的互斥方案的比选E.当差额投资财务内部收益率小于设定的基准收益率