监理工程师之土木建筑目标控制提分评估复习(附答案)打印版

监理工程师之土木建筑目标控制提分评估复习(附答案)打印版

单选题（共100题）1、某工程有4个施工过程，分5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天。其中，第2个施工过程与第3个施工过程之间有2天的工艺间歇，则该工程流水施工工期为（）天。A.24B.26C.27D.29【答案】B2、建设单位于2019年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2020年2月22日才决定开工。则建设单位（）。A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证机关重新核验施工许可证【答案】C3、相邻两项工作之间存在两种时距及以上的搭接关系时，应（）。A.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大值B.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大公约数C.分别计算出时间间隔，然后取其中的最小值D.计算其中最大的时间间隔【答案】C4、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为()A.完全随机抽样B.分层抽样C.等距抽样D.整群抽样【答案】A5、根据《计价规范》的规定，承包人应发包人的要求，采取加快工程进度的措施，使合同工程工期缩短产生的，应由发包人支付的费用，该费用属于（）。A.提前竣工（赶工）费B.施工索赔C.误期赔偿费D.暂列金额【答案】A6、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是（）。A.各承包单位的资质条件和技术力量B.各单位工程尽可能同时开工和完工C.施工顺序与主要生产系统投产次序不相关D.急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工【答案】D7、施工进度计划实施中常用的检查方式是()。A.不定期的现场实地检查和监督B.召开施工单位负责人参加的现场会议C.定期收集施工绩效报表资料D.邀请建设单位管理人员面对面交流【答案】B8、在建设工程施工阶段，按承包单位分解建设工程施工进度总目标是指（）。A.明确各承包商之间的工作交接条件和时间B.确定各单位工程的开工及交工动用日期C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度【答案】A9、关于行政强制执行，下列哪一选项说法正确？A.有强制执行权的行政机关只能自行执行，不得申请法院强制执行B.当事人逾期不履行金钱给付义务的，行政机关可以加处罚款或滞纳金C.行政机关强制执行之前，都要以书面形式催告相对人D.行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在15日内向上一级法院申请复议，上一级法院自收到复议申请之日起30内作出是否受理的裁定【答案】B10、工程量清单的十二位项目编码中，三至四位表示（）。A.附录分类顺序码B.专业工程码C.分部工程顺序码D.清单项目名称顺序码【答案】A11、某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为420元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为450元/m3和4800m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的进度绩效指数（SPI）为（）。A.1.07B.1.6C.0.93D.1.05【答案】B12、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，材料费不包括（）。A.运杂费B.运输损耗费C.燃料动力费D.采购及保管费【答案】C13、我国建设工程质量监督管理的具体实施者是（）。A.建设行政主管部门B.工程质量监督机构C.监理单位D.建设单位【答案】B14、工程进度款的计算主要涉及()A.工程质量的检验和施工进度计划B.工程的计量和单价的确定C.直接费和间接费的计算D.施工方案和分部分项工程的确定【答案】B15、质量管理体系的有效运行中，持续改进到位的关键是（）。A.人员的培训B.文件规定C.管理D.审核【答案】D16、某项日期初投资额为500万元，此后自第1年年末开始每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年。10年后的净残值为零。若基准收益率为10%，则该项目总费用的现值是()万元。A.746.14B.834.45C.867.58D.900.26【答案】A17、经返修或加固处理的分部工程，在（）的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。A.不改变结构外形尺寸B.不造成永久性影响C.不影响结构安全和主要使用功能D.不影响基本功能【答案】C18、某工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6天、8天和8天，则需要派出（）个专业工作队。A.10B.11C.12D.13【答案】B19、在单位工程质量验收中，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后的工程质量评估报告应提交给（）。A.施工单位B.建设单位C.质量监督机构D.设计单位【答案】B20、（2022年真题）钢结构工程一级焊缝应按照其数量（）的比例进行探伤检测。A.100%B.90%C.70％D.50%【答案】A21、在建设工程质量特性中，()是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。A.适用性B.耐久性C.可靠性D.安全性【答案】C22、施工进度控制工作细则是对建设工程（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工组织设计B.监理规划C.总进度计划D.施工方案【答案】B23、某工程有5个施工过程，划分为3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天，施工过程之间的组织间歇合计为4天。该工程的流水施工工期是（）天。A.12B.18C.20D.26【答案】B24、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.监理通知回复单B.施工组织设计报审表C.分部工程报验表D.工程复工报审表【答案】B25、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，第一次工地会议纪要由()负责整理。A.建设单位B.设计单位C.施工项目部D.项目监理机构【答案】D26、关于不作为犯罪，下列哪一选项是正确的？A.不真正不作为犯的作为义务均来源于法律的明文规定，故不真正不作为犯不存在是否违反罪刑法定原则的问题B.即使没有“结果回避的可能性”，也可能成立不作为犯罪C.由于对生命的保护是绝对的，所以当生命法益遭受侵害的时候，无关的第三人也具有作为的救助义务D.不真正不作为犯的义务来源包括“自己的先前行为”，而不作为本身也可以成为“自己的先前行为”【答案】D27、甲建筑企业为增值税一般纳税人，2019年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程，税前造价为2000万（包含增值税进项税额的含税价格），若该企业采用简易计税的方法，则应缴纳的增值税为（）万元。A.220.0B.198.2C.58.3D.60.0【答案】D28、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。A.工程总成本最低时的工期安排B.工程直接成本最低时的工期安排C.工程间接成本最低时的工期安排D.给定费用前提下的最短工期安排【答案】A29、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。A.运输安全措施B.设备包装质量C.海关及保险手续D.起重和加固方案【答案】B30、某公路桥梁工程预应力按规定张力系数为1.3，实际仅为0.8，属于严重的质量缺陷，对其正确的处理方式是()。A.限制使用处理B.返工处理C.不做处理D.报废处理【答案】B31、某施工单位在施工时，未经设计单位同意擅自修改设计，此情况属于（）。A.施工与管理不到位B.设计差错C.使用不当D.操作工人素质差【答案】A32、施工组织设计在实施过程中，（）如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.勘察单位【答案】B33、根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》，同一验收批砌筑砂浆试块强度平均值应不小于设计强度等级值的（）倍。A.1.05B.1.10C.1.15D.1.20【答案】B34、室外工程可根据（）划分为子单位工程。A.施工工序B.建筑设计分区C.专业类别和工程规模D.使用功能的差异【答案】C35、发生工程质量事故后，下一步处理程序应当是（）。A.总监理工程师征得建设单位同意后，签发工程暂停令B.施工单位进行质量事故调查C.项目监理机构审查施工单位报送的质量事故调查报告D.施工单位实施处理，项目监理机构跟踪调查【答案】A36、下列关于城市轨道交通工程单位工程验收的内容和程序描述不正确的是（）。A.检查单位工程实体质量时涉及运营及使用功能的部位应全数检测B.检查施工单位自检报告及施工技术资料时包含主要产品的质量保证资料及合格报告C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律.法规和工程建设强制性标准的情况D.工程质量监督机构出具验收监督意见【答案】A37、下列费用中，属于建筑安装工程规费的是()。A.教育费附加B.地方教育附加C.职工教育经费D.住房公积金【答案】D38、国际工程项目建筑安装工程费用中的暂列金额属于（）的备用金。A.施工方B.业主方C.供货方D.施工总承包管理方【答案】B39、选择一个合格的供货厂商，是向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节。为此，设备订购前应做好（）。A.厂商的初选入围与实地考察B.确定供货厂商与实地考察C.厂商的初选入围与确定采购总价D.确定供货厂商与确定采购总价【答案】A40、（2019年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（）。A.工程质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B41、若进口设备采用装运港船上交货价，则卖方的责任有（）。A.负责租船订舱，支付运费B.负责办理保险及支付保险费C.办理在目的港的进口手续D.负责货物装船前的一切风险和费用【答案】D42、工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。A.编制保修实施细则B.保修责任界定C.审查保修实施方案D.编制保修资料【答案】B43、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。A.20B.21C.25D.28【答案】C44、某工程合同总额6000万元，工程预付款为合同总额的20%，主要材料及构件占合同总额的50%，则工程预付款的起扣点为（）万元。A.1200B.4800C.3600D.6400【答案】C45、在施工进度计划的调整过程中，通过改进施工工艺和施工技术压缩关键工作持续时间的措施是（）。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.其他配套措施【答案】C46、卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点体现在（）方面。A.评价方式B.关注点C.使用方法（工具）D.目标要求【答案】C47、根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用（）方案。A.计量、计数的抽样B.—次、二次或多次抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】D48、在世界银行工程造价的构成中，下列费用中属于项目直接建设成本的是（）。A.管理系统费用B.应急费用C.未明确项目准备金D.项目管理费【答案】A49、双代号网络计划中，工作A有两项紧前工作B和C，他们的持续时间分别为5d，5d，7d。工作B和C的最早开始时间为第5d和第7d，则工作A的最早完成时间为（）d。A.14B.18C.19D.20【答案】C50、验收建筑节能分部工程质量，应由（）组织。A.施工单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位项目负责人【答案】B51、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随机抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋【答案】A52、在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。A.在设计方面，应选择结构较简单的产品B.在生产方面，应选择废品率较低的产品C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】D53、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，如果拟采用的新技术、新工艺，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】C54、在现场施工准备的质量控制中，（）应检查、复核施工单位测量人员的资格证书和测量设备检定证书。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C55、进度控制的措施中，对工期提前给予奖励属于（）。A.经济措施B.组织措施C.合同措施D.技术措施【答案】A56、在监理工作开展过程中，项目监理机构每日填写监理日志。监理日志要及时交（）审查。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员【答案】B57、关于价值工程的说法，错误的有（）。A.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品B.价值工程的核心是对产品进行功能分析C.价值工程产品的寿命周期成本由生产成本和使用成本组成D.价值工程是以提高产品的价值为目标【答案】A58、下列关于预制构件尺寸偏差的检查数量的要求，正确的是？()A.同一类型的构件，不超过50件为一批B.同一类型的构件，不超过100件为一批C.每批应检查构件数量的6%，且不应少于3件D.每批应检查构件数量的10%，且不应少于3件【答案】B59、某工程划分为3个施工过程，4个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4天，应组织（）个专业工作队。A.3B.4C.6D.7【答案】D60、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为50000m3，合同规定混凝土结构工程综合单价为600元/m3，并且当实际工程量超过估计工程量15%时，应调整单价，单价调为550元/m3。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为55000m3，则该项工程结算款为（）万元。A.3300.0B.3437.5C.3737.5D.3862.5【答案】A61、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A.基准单价B.投标报价C.定额单价D.投标控制价【答案】B62、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。A.单位工程施工组织设计B.总进度纲要C.监理规划D.总进度规划【答案】B63、（2020年真题）关于监理人审核承包单位提交的施工进度计划的说法，正确的是（）。A.监理人对施工进度计划的批准可以解除承包单位的部分责任B.经监理人确认的施工进度计划应当视为合同文件的一部分C.监理人审查施工进度计划的目的是为了确保及时向承包单位支付进度款D.监理人审核发现施工进度计划中的问题，应及时向业主汇报【答案】B64、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C65、在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，（）应编制专门的生产方案。A.生产单位B.建设单位C.项目监理机构D.使用单位【答案】A66、建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至（）为止。A.工程竣工验收B.工程保修期满C.工程交付使用D.工程款支付时【答案】B67、下列各项活动中，属于监理工程师编制、审核和控制物资供应计划活动的是（）。A.审核物资供应计划B.确定物资供应分包方式C.办理物资运输手续D.确定物资供应分包合同清单【答案】A68、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是（）。A.材料供应时间不能满足需要B.临时停水、停电、断路C.计划安排不周密，组织协调不力D.不能及时提供施工场地条件【答案】C69、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。A.建设单位B.设计单位C.项目监理机构D.施工单位【答案】B70、在施工过程中，（）应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。A.质量监督机构B.建设单位C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】D71、受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（）及以上。A.60%B.70%C.80%D.90%【答案】D72、下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是（）。A.编制单位工程施工进度计划B.协助承包单位确定工程延期时间C.调整施工总进度计划D.定期向业主提供工程进度报告【答案】D73、（2021年真题）关于设计概算编制的说法，正确的是（）。A.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑后续价格变动B.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑施工条件影响C.应按编制时项目所在地的价格水平编制，还应按项目合理工期预测建设期价格水平D.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑建设项目的实际投资【答案】C74、工程建设其他费用划分的第二类是（）。A.土地使用费B.与项目建设有关的费用C.与未来企业生产经营有关的费用D.设备及工器具购置费【答案】B75、土的含水率试验以（）为室内试验的标准。A.烘干法B.轻型或重型击实法C.环刀法D.灌砂法【答案】A76、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为3000m3，合同规定混凝土结构A.216.0B.219.0C.219.3D.220.0【答案】C77、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12%B.12%～13%C.13%～14%D.＞14%【答案】C78、在工程建设活动中，（）阶段需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。A.项目策划B.项目可行性研究C.项目决策D.工程设计【答案】B79、监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基础之上进行，自检是指()A.工序作业者的自检验B.前后工序交接检验C.专职质检员的检验D.作业者自检、交接检和专检【答案】D80、某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】D81、大成股份有限股份公司因制造伪劣产品被所在市工商局吊销企业营业执照，并罚款15万元，大成公司不服申请行政复议，行政复议机关认为大成公司确实构成制造伪劣产品，决定维持吊销营业执照的行政处罚，并对其处以罚款18万元。大成公司不服，拟提起行政诉讼。请回答下列99-100题A.尽管该省政府规章规定对实行省以下垂直管理的机关的行为不服的只能向上一级主管部门申请行政复议，大成公司仍有权选择向上一级工商行政管理部门或者本级政府申请复议B.行政复议机关的决定是正确的，其有权撤销或者改变下级行政机关的行政处罚决定C.在行政复议决定作出前，大成公司不得提起行政诉讼D.人民法院应当撤销行政复议机关的决定【答案】D82、在单位工程质量验收中，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后的工程质量评估报告应提交给（）。A.施工单位B.建设单位C.质量监督机构D.设计单位【答案】B83、施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。A.由施工企业自主确定B.由政府监督机构C.根据相关法律法规D.按招标文件提供的金额计列【答案】D84、（2018年真题）下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D85、监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是()。A.驻厂监造B.巡回监控C.定点监控D.目标监控【答案】B86、质量管理体系认可的对象是从事特定任务的团体或个人，不可以是（）。A.认证机构B.认证人员C.培训机构D.培训人员【答案】D87、某工程分项的已完工程实际投资、计划工程预算投资、已完工程预算投资，分别为150万元、180万元、160万元，则根据赢得值法，下列说法错误的是（）。A.投资偏差为10万元B.进度偏差为30万元C.投资绩效指数为1.07D.进度绩效指数为0.89【答案】B88、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为()A.6天和3个B.4天和4个C.4天和3个D.2天和7个【答案】D89、网络计划的资源优化分为两种，其中“资源有限，工期最短”的优化是指（）。A.在工期不变的条件下，使资源投入最少B.在满足资源限制条件下，使工期延长最少C.在工期不变的条件下，使工程总费用低D.在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡【答案】B90、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（）。A.向承包单位发出整改通知书B.向建设单位发出工作联系单C.向承包单位发出整改联系单D.向承包单位发出停工令【答案】A91、现行税法规定，建筑安装工程费用的增值税是指应计入建筑安装工程造价内的（）。A.项目应纳税所得额B.增值税可抵扣进项税额C.增值税销项税额D.增值税进项税【答案】C92、（2022年真题）总监理工程师组织专业监理工程师对施工方案内容进行审查时，应重点审查（）。A.施工方案编制人资格是否符合要求B.施工方案是否有针对性和可操作性C.施工方案审批人资格是否符合要求D.工程概况是否全面【答案】B93、下列质量数据特征值中，用来描述数据离中趋势的是（）。A.极值B.算术平均数C.中位数D.极差【答案】D94、关于屋面天沟、檐沟的细部防水构造的说法，错误的是（）。A.应根据天沟、檐沟的形状要求设置防水附加层B.在天沟、檐沟与屋面交接处的防水附加层宜空铺C.防水层须从沟底做起至外檐的顶部D.天沟、檐沟与屋面细石混凝土防水层的连接处应预留凹槽，用密封材料填严密【答案】A95、下列不属于钢材的力学性能指标的是（）。A.屈服强度B.焊接裂纹敏感指数C.伸长率D.断面收缩率【答案】B96、监理工程师在对设备制造的质量控制中，（）不是设备制造过程中的质量控制。A.对加工作业条件的控制B.对工序产品的检查与控制C.对生产人员上岗资格的审查D.对不合格零件的处置【答案】C97、29、工程质量事故处理的依据中，施工单位抽样或试验报告属于（）。A.施工方案.施工计划B.施工记录.施工日志C.建筑材料的质量证明资料D.现场制备材料的质量证明资料【答案】C98、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置，其费用属于（）。A.工程设备费B.设备运杂费C.设备及工具购置费D.采购及保管费【答案】A99、建设单位从银行贷款1000万元。贷款期2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（）。A.6%B.6.12%C.6.14%D.12%【答案】C100、瑞克，美国人，因在中国某地涉嫌抢劫杀人，被公安机关依法刑事拘留，后被检察机关依法批准逮捕，并起诉到人民法院，后被判处死刑。则下列说法正确的是A.对瑞克判处死刑的，判决执行后，应当通知其国籍国驻华使、领馆B.本案件应当由中级人民法院管辖C.瑞克没有委托辩护人的，法院应当通知法律援助机构为其指定辩护律师D.法院制作诉讼文书，应当为中文本。如果瑞克不通晓中文的，应当附有外文译本，译本不加盖人民法院印章，以中文为准【答案】B多选题（共40题）1、由建设单位采购的主要设备由()进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。A.安装单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位E.项目监理机构【答案】BC2、监理工程师控制施工进度的工作内容有()A.编制施工总进度计划B.编制施工进度控制工作细则C.批准工程进度款的支付申请D.制订突发事件应急措施E.审批工程延期【答案】ABC3、一地处夏热冬冷地区宾馆西南向客房拟采用玻璃及铝板混合幕墙，从节能考虑应优先选择下列何种幕墙？（）A.热反射中空玻璃幕墙B.低辐射中空玻璃幕墙C.开敞式外通风幕墙D.封闭式内通风幕墙【答案】B4、下列选项中，属于工程建设其他费用的有（）。A.建设单位管理费B.建筑安装企业管理费C.生产准备费D.工程监理费E.工程保险费【答案】ACD5、（四）县安监局认定某国际物流公司经营的危险品仓库系违法经营，予以罚款100万元，A不服，向市安监局申请复议，在市局作出罚款120万元决定后向法院提起诉讼，法院审理认为该国际物流公司属于合法经营。请回答第题。A.该公司可自知道该行为之日起60日内申请行政复议B.如果申请复议材料需要补正的，行政复议机构当场或5日内一次性告知当事人C.该公司除了可以向市安监局提起复议，也可以向县政府提起复议D.本案的复议机关违反了复议不加重的原则【答案】B6、《卓越绩效评价准则》与ISO9000族质量标准的不同点体现在（）方面。A.目标B.导向C.评价方式D.基本理念E.基本原理【答案】ABC7、设计交底由建设单位负责组织，（）等单位参加。A.设计主管部门B.设计单位C.监理单位D.施工单位E.咨询单位【答案】BCD8、（2019年真题）工程竣工验收时，应当具备的条件有（）。A.上级部门的批准文件B.完整的技术档案与施工管理资料C.工程竣工验收备案表D.勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件E.施工单位签署的工程保修书【答案】BD9、在各种流水施工形式中，通常采用“累加数列错位相减取大差法”确定流水步距的有（）。A.固定节拍流水B.一般的成倍节拍流水C.加快的成倍节拍流水D.无节奏流水E.异节奏流水【答案】BD10、下列有关工程预付款的描述，正确的有（）。A.预付款主要解决承包人施工准备阶段资金周转问题B.预付款应以具体数据约定，即绝对数C.预付款的支付时间可以是合同签订后一个月D.预付款的支付时间可以是开工日前7天E.工程预付款应是合同金额的10%【答案】ACD11、在单位工程质量竣工验收时，要检查建筑与结构安全和功能检测资料，检查的重点包括主要功能检查记录中的()A.屋面淋水试验检查记录B.隐蔽工程验收记录C.地下室防水效果检查记录D.新材料新工艺施工记录E.建筑物沉降观测测量记录【答案】AC12、（2017年真题）进口设备采用装运港船上交货时，买方的责任有（）。A.承担货物装船前的一切费用B.承担货物装船后的一切费用C.负责租船或订舱，支付费用D.负责办理保险及支付保险费E.提供出口国有关方面签发的证件【答案】BCD13、对已发生的工程质量缺陷，项目监理机构应进行的处理程序包括（）。A.发生工程质量缺陷，工程监理单位安排监理人员进行检查和记录，并签发监理通知单，责成施工单位进行修复处理B.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案C.围绕原点对现场各种现象和特征进行分析D.工程监理单位审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见E.对处理记录整理归档【答案】ABD14、下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的有()。A.设计有缺陷或错误B.组织协调不力C.不可靠技术的应用D.不合理的施工方案E.合同签订时遗漏条款、表达失当【答案】B15、建设工程平行施工的特点包括()。A.施工现场的组织、管理比较复杂B.各专业工作队能够连续施工C.能够充分地利用工作面进行施工D.单位时间投入的资源量较为均衡E.有利于提高劳动生产率和工程质量【答案】AC16、工程施工过程中，出现（）情况，可适当调整抽样复验、试验数量，调整后的方案由施工单位编制，报项目监理机构审核确认。A.同一项目中由相同施工单位施工的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料B.同一施工单位在现场加工的成品用于同一项目中的多个单位工程C.同一施工单位在现场加工的半成品、构配件用于同一项目中的多个单位工程D.同一施工单位在现场加工的成品用于不同项目中的多个单位工程E.同一项目，多个分包单位负责的多个单位工程，使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料【答案】ABC17、监理工程师定期组织现场协调会议，要解决处理的问题包括（）。A.确定合同价款B.场地与公用设施利用中的矛盾问题C.各承包单位之间的进度协调问题D.某一方面断水、断电、断路、开挖要求对其他方面影响的协调问题以及资源保障、外协调配合问题E.改善工作条件【答案】BCD18、当建设工程实行施工总承包方式时，监理工程师在施工阶段进度控制的工作内容包括（）。A.编制工程项目建设总进度计划B.编制施工总进度计划并控制其执行C.按年、季、月编制工程综合计划D.审核承包商调整后的施工进度计划E.协助承包商实施进度计划【答案】CD19、为确保工程质量，在市政工程及房屋建筑工程项目中，要对()实行见证取样。A.工程材料B.设备的预埋件C.承重结构的混凝土试块D.承重墙体的砂浆试块E.结构工程的受力钢筋【答案】ACD20、下列属于设计单位的计划系统的有（）。A.设计总进度计划B.设计作业进度计划C.阶段性设计进度计划D.设计准备阶段进度计划E.施工前准备阶段进度计划【答案】ABC21、承包人提交的已完工程进度款支付申请中，应计入本周期完成合同价款中的有（）。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期应扣回的预付款D.本周期应支付的安全文明施工费E.本周期完成的计日工价款【答案】ABD22、处理工程质量事故的依据有A.质量事故的实况资料B.有关合同及合同文件C.有关的经济文件和报表D.有关的技术文件和档案E.相关的建设法规【答案】ABD23、在组织流水施工时，确定流水节拍应考虑的因素有()。A.所采用的施工方法和施工机械B.相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间C.施工段数目D.在工作面允许的前提下投入的工人数和机械台班数量E.采用的工作班次【答案】AD24、由于承包人的原因造成工期延误，发包人进行反索赔，在确定违约金费率时，一般应考虑（）因素。A.发包人盈利损失B.由于工期延长造成的贷款利息增加C.由于工期延长带来的附加监理费D.由于工期延长增加的保险费开支E.由于工期延长增加的租赁费【答案】ABC25、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，分部工程可按（）划分。A.施工工艺B.工程部位C.工程量D.专业性质E.施工段【答案】BD26、建设工程依次施工的特点包括()。A.充分利用工作面施工B.资源无法均衡使用C.施工现场的组织较简单D.不利于提高劳动生产率E.不利于资源供应的组织【答案】BCD27、通过缩短某些工作的持续时间来缩短工期时，可以采取的具体措施包括()。A.合同措施B.组织措施C.技术措施D.经济措施E.其他配套措施【答案】BCD28、王某涉嫌故意伤害李某，该案在北京市朝阳区法院审理。下列关于本案回避的说法正确的是A.本案的书记员向某，是被告人王某的小舅子，被害人李某可以申请向某回避B.本案的辩护人马某，是被告人王某的妻子，被害人的诉讼代理人有权申请马某回避C.本案的审委会成员朱某，曾经接