监理工程师之合同管理能力测试B卷带答案打印版

监理工程师之合同管理能力测试B卷带答案打印版

单选题（共100题）1、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C2、在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，（）应承担责任。A.卖方B.买方C.第三方D.买卖双方平均分担【答案】A3、对于投保人而言，保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿，而这一目的必须通过（）实现。A.补偿B.索赔C.投保D.保证【答案】B4、投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的()。A.2％B.3％C.4％D.5％【答案】A5、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求【答案】A6、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（）。A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【答案】A7、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是()。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】D8、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】B9、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费【答案】C10、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D11、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后【答案】C12、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是（）。A.发包人应办理证件和批件B.发包人应支付合同价款C.发包人应依法纳税D.勘察人应完成全部勘察工作【答案】C13、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则()。A.发包人承担全部费用，工期相应顺延B.发包人承担全部费用，工期不予顺延C.承包人承担全部费用，工期不予顺延D.承包人承担全部费用，工期相应顺延【答案】A14、下列合同计价方式中，最不利于业主投资控制，业主基本承担价格变化或工程量变化的全部风险的是（）。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D15、建设工程勘察合同中，发包人通常可能是工程建设项目的（）。A.建设单位或者工程设计单位B.监理单位或者设计单位C.监理单位或者工程总承包单位D.建设单位或者工程总承包单位【答案】D16、风险型CM合同的计价方式是（）。A.固定总价B.成本加酬金C.固定单价D.可调单价【答案】B17、如果因遵守工程师的指令或因业主的延误而使承包商遭受了延误和（或）导致了费用，则承包商应通知工程师并有权向其提出（）索赔。A.工期、费用和利润B.工期、费用C.工期、利润D.费用和利润【答案】A18、对于投保人而言，保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿，而这一目的必须通过（）实现。A.补偿B.索赔C.投保D.保证【答案】B19、材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（）。A.有利于提高经济效益B.有利于自身资质的不断完善C.有利于提高自身的利益和供货质量D.有利于吸引多家投标人参加竞争【答案】D20、缺铁性贫血时可参考的实验室检查指标有（）。A.红细胞压积B.血红蛋白C.原嘌呤D.总铁结合力E.血清铁【答案】A21、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。A.7.5B.11.5C.13.0D.20.5【答案】D22、关于投标限价的说法，正确的是（）。A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】D23、（）是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。A.事件B.行为C.权利D.义务【答案】A24、业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报（）价。A.FOB.CIFC.FCAD.CIP【答案】A25、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。A.接受该优惠条件B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C.拒绝接受该优惠条件D.将该投标人的投标按废标处理【答案】C26、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的.价款.质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，根据招标文件与投标人订立书面合同【答案】C27、(2017年真题)根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D28、关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，说法正确的是（）。A.可以公开招标B.如采用不可替代的专利技术，可以直接发包C.可以确定排名第一的中标候选人为中标人D.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标【答案】B29、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证【答案】D30、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。A.买方B.卖方C.运输部门D.安装单位【答案】B31、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人使用的宅基地C.抵押人拥有的股票D.学校设施【答案】A32、下列关于勘察设计招标文件的编制内容对投标保证金规定的说法正确的是（）。A.投标人在开标时递交投标保证金B.联合体投标的，应当由联合体共同递交C.在签订合同时提出附加条件的将不予退还D.一般不超过勘察设计估算费用的2%，且不超过80万【答案】C33、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式【答案】C34、关于连带责任保证的说法，正确的是()A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】B35、依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。A.传真B.电子邮件C.登记D.信件【答案】C36、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，如果承包商提交接收申请28天内，工程师仍未答复，则若工程达到规定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（）天竣工，且被视为已颁发了接收证书。A.7B.14C.24D.28【答案】B37、（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核【答案】A38、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。A.2B.5C.7D.12【答案】C39、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%【答案】A40、关于透水地面的做法，错误的是()A.采用透水性地面砖B.采用透水性混凝土块状面层C.采用灰土夯实垫层D.采用砂石级配垫层【答案】C41、发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。A.7B.14C.15D.21【答案】A42、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】B43、某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为()A.设计院没收建设单位支付的定金B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%C.建设单位支付合同设计费的50%D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%【答案】C44、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()A.发包人负责，并承担检验费用B.发包人负责，检验费用由承包人承担C.承包人负责，并承担检验费用D.承包人负责，检验费用由发包人承担【答案】D45、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同中双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日【答案】C46、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【答案】B47、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人【答案】D48、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.合同责任复杂B.建设周期长C.可以增加设计变更D.可以减少承包人的索赔【答案】D49、下列属于非营利法人的是（）。A.有限责任公司B.机关法人C.事业单位D.股份有限公司【答案】C50、材料采购招标中，投标报价与分项报价的合价不一致，应以（）为准。A.投标报价B.分项报价的合价C.评标委员会的意见D.应否决投标【答案】B51、《招标投标法实施条例》规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（）之日起算。A.发售招标文件B.发出中标通知书C.提交投标文件的截止D.评标结束【答案】C52、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【答案】C53、要约与要约邀请的共同特征是()A.内容具体明确B.具备合同的一般条款C.明示订立合同的意思表示D.对行为人具有约束力【答案】C54、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为()A.承包人可自行调运到其他工地B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地【答案】C55、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（）日内向政府有关部门报送审查。A.7B.15C.21D.30【答案】A56、某建设工程预计2019年4月1日开工，2019年3月1日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020年3月20日把主要材料运抵工地，4月10日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（）。A.4月1日B.3月1日C.3月20日D.4月10日【答案】C57、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担【答案】A58、下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是（）A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】A59、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是()A.应当由发包人保管并承担保管费用B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C.应当由承包人保管并承担保管费用D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】D60、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指()A.监理合同注明的开始至完成的时间B.监理合同约定的监理工作的日历天数C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间【答案】C61、为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工，()通过协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰，对已确定的施工计划要进行动态管理。A.监理人B.发包人C.总包单位D.设计单位【答案】A62、根据《建设工程设计合同》示范文本，合同有效期是()A.从合同签字日起.至提交设计文件之日止B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止C.从设计人收到定会日起，至提交设计文件之日止D.从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止【答案】D63、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收B.办理设计文件的报批手续C.选定设计文件依据的设计规范D.为现场的设计人提供必要的工作条件【答案】C64、（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】B65、建设工程材料设备采购合同，是出卖人转移建设工程材料设备的（）于买受人，买受人支付价款的合同。A.使用权B.销售权C.购买权D.所有权【答案】D66、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除（）以外的著作权归发包人。A.收益权B.发布权C.署名权D.保护作品完整权【答案】C67、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为【答案】C68、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。A.14B.21C.28D.30【答案】A69、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】A70、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投票文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C71、承包人暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。A.7B.14C.15D.28【答案】D72、监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于发包人原因造成的，发包人应（）。A.只承担修复和查验的费用，不考虑支付承包人利润B.只承担承担修复的费用，不考虑支付承包人利润C.承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润D.只承担修复的费用，并支付承包人合理利润【答案】C73、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【答案】D74、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.协议书、履约保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.协议书、投标保函、预付款保函【答案】C75、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28【答案】A76、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任【答案】C77、ECC合同的内容组成中，工程范围很不确定且急需尽早开工的项目采用（）。A.带有分项工程表的目标合同B.带有工程量清单的目标合同C.成本补偿合同D.管理合同【答案】C78、依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。A.采用不可替代的专利或者专有技术的B.建设单位承诺能够自行设计的C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的D.建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的【答案】B79、下列关于工程勘察设计招标方式的说法，正确的有（）。A.公开招标邀请的是特定的法人或组织投标B.邀请招标至少邀请6个以上的法人或组织投标C.单项合同估算价90万的勘察合同必须进行招标D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的可以邀请招标【答案】D80、银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。A.7B.14C.28D.42【答案】C81、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】D82、招标采购和合同管理工作的关键是（）。A.合同参建各方合同界面管理B.开展项目招标采购的总体策划C.适合项目特点的合同计价方式D.编制的招标文件和合同文件【答案】C83、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应（）。A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行【答案】C84、预付款担保的主要形式为（）。A.银行保函B.保兑支票C.银行汇票D.现金支票【答案】A85、关于投标保证金的递交说法错误的是（）。A.不作为其投标文件的组成部分B.按投标人须知前附表规定的投标保证金格式递交投标保证金C.境内投标人可以以现金或者支票形式提交投标保证金D.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交【答案】A86、招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同。A.中标通知书发出，15日B.中标通知书发出，30日C.中标通知书送达，15日D.中标通知书送达，30日【答案】B87、（2015年真题）关于设备招标的说法，错误的是（）。A.可以采用公开招标或邀请招标方式B.招标程序与施工招标基本相同C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明【答案】C88、下列关于进口设备交货类别中买卖双方应承担的风险表述，正确的是（）。A.FOB交货方式下，卖方负责租船订舱B.CIP意为装运港船上交货，买方负责订立运输合同C.CIF交货模式下，卖方需要办理货物在运输途中最低险别的海运保险D.CIF交货模式下，买方承担货物装上船只以前的一切风险及运输途中因遭遇风险所引起的额外费用【答案】C89、施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。A.必须在投标文件中进行全部的展现B.在开标前提交即可C.需在评标前提交D.待投标人中标后，在开始施工前再编制【答案】D90、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求【答案】A91、勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（）提出。A.投标截止时间之前B.开标现场C.开标完成后3内D.开标完成后10日内【答案】B92、在NEC系列合同条件中，（）用于业主和总承包商之间的主合同，也被用于总包管理的一揽子合同。A.工程施工合同B.工程施工分包合同C.专业服务合同D.裁决人合同【答案】A93、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()A.合同责任单一，责任明确B.建设周期长C.可以减少设计变更D.可以减少承包人的索赔【答案】B94、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人【答案】D95、承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于（）的价格。A.基准日B.基准日3日前C.基准日7日前D.上一年度同期基准日【答案】A96、在调查表的答案设计中除了要与问题一致外，还要注意做到答案具有穷尽性和（）。A.可比性B.互斥性C.包含性D.重叠性【答案】B97、下列选项中关于抵押的说法，正确的是()。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应当为抵押人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】A98、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付()万元。A.10B.25C.20D.35【答案】D99、法律事实包括行为和事件，以下正确的是（）。A.事件包括作为和不作为两种表现形式B.行政行为不属于法律事实中的行为C.自然事件会引起一定的法律后果D.难以预料的重大事件属于自然事件【答案】C100、人体膳食调查报告的主体内容应包括（）。A.居民食物摄入状况B.居民能量和主要营养素摄入状况C.居民能量、蛋白质、脂肪的来源D.居民膳食结构状况与膳食指南的比较E.针对存在问题提出建议【答案】A多选题（共40题）1、材料采购招标中，投标人（）的情形属于没有进行实质性响应，其投标将会被否决。A.投标保函的有效期不足B.单价计算结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件D.有法定代表人的签字和盖章E.技术规格中响应虚假投标的内容【答案】AC2、（2019年真题）根据《英国工程施工合同文本》（ECC），属于核心条款的有（）。A.承包商的主要责任B.工期C.通货膨胀引起的价格调整D.法律的变化E.履约保证【答案】AB3、材料采购招标中，材料评标总价包含（）。A.出厂价B.运输费C.缺漏项加价D.技术、商务偏差加价E.安装费【答案】ABCD4、建设工程设计如果委托监理，监理人的（）应在专用合同条款中指明。A.监理单位名称B.监理范围C.职责权限D.专业监理工程师信息E.总监理工程师信息【答案】BC5、非法人组织也可以成为合同法律关系的主体，主要包括（）。A.社会团体B.社团法人C.合伙企业D.个人独资企业E.事业单位【答案】CD6、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.买方有权检验货物，且不支付额外费用B.检验货物的地点应为货物的最终目的地C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件【答案】AC7、建设工程项目材料采购招标过程中采用最低评标价法评标时，可以折算成价格的评审要素有（）等。A.交货期B.运营费用C.零配件和售后服务D.运输费用E.付款条件【答案】ACD8、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于分包工程的说法，正确的有（）。A.承包人的分包招标应由监理人组织B.承包人分包工作需征得发包人同意C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作【答案】BCD9、施工合同的履约保证形式有()。A.履约担保金B.履约银行保函C.履约承包书D.履约留置金E.履约担保书【答案】AB10、能够引起合同法律关系产生，变更和消灭的情形有（）。A.当事人订立合法合同B.法律对合同形成做出规定C.合同一方当事人违约D.行政机关做出罚款E.人民法院对合同纠纷做出判决【答案】ACD11、关于监理招标特点的说法，正确的有()A.招标宗旨是对监理单位能力的选择B.承担赔偿责任能力是重要的考虑因素C.报价在选择中居于次要地位D.邀请投标人较多E.监理单位的业绩在评标时不予考虑【答案】AC12、（2017年真题）建设工程施工招标公告的内容包（）。A.建设资金来源B.招标人的名称C.项目概况D.投标人的资格要求E.评标办法【答案】CD13、关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有（）。A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查C.资格后审在评标后定标前进行D.资格后审和资格预审的时间不同E.资格后审的内容比资格预审少【答案】ABD14、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，发包人要求监理人投保的险种有（）。A.第三者责任险B.监理职业责任险C.工伤保险D.人身意外伤害保险E.建筑工程一切险【答案】CD15、材料设备采购从合同性质上可以分为（）。A.买卖合同B.租赁合同C.劳务合同D.加工承担合同E.融资租赁合同【答案】AD16、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括（）。A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.自行享有获得的工程收益D.与发包人协议工程收益的分享E.要求顺延此项变更导致延误的工期【答案】AD17、在设计施工总承包模式下，设计施工总承包合同的价格清单包括（）。A.设计的费用B.施工的费用C.索赔的费用D.试运行阶段的费用E.缺陷责任期阶段的费用【答案】ABD18、设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是（）。A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销【答案】A19、下列关于建设工程材料和设备采购方式及其特点的说法正确的是（）。A.直接订购方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品B.直接订购方式达成交易快，有利于及早交货C.询价方式一般适用于零星采购、应急采购D.询价方式存在较大的主观性和随意性E.招标是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式，有利于规范买卖双方的交易行为【答案】BD20、合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划应包括（）A.合同主要内容B.合同实施的主要风险C.合同实施总体安排D.合同分解与管理策划E.合同实施保证体系的建立【答案】CD21、（2020年真题）与公开招标相比，邀请招标的特点有（）。A.以投标邀请书的形式邀请投标人B.邀请投标人的数量须在5家以上C.招标人对潜在投标人能力较为了解D.适合于投标资质要求高的重大工程E.招投标周期缩短且评标工作量小【答案】AC22、承包人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法正确的是（）。A.应立即通知发包人和监理人B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告D.应承担不可抗力造成的停工损失E.不能按期竣工的，应支付逾期竣工违约金【答案】ACD23、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）。A.应收账款B.土地C.土地所有权D.支票E.可以转让的商标专用权【答案】AD24、合同法律关系的主体是享有相应权利、承担相应义务的合同当事人，包括（）。A.自然人B.企业法定代表人C.企业法人D.非企业法人E.其他组织【答案】ACD25、下列属于招标采购阶段合同管理任务的是（）。A.开展建设工程项目招标采购的总体策划B.根据标准文本编制招标文件和合同条件C.制定完善的合同管理制度和实施计划D.细化项目参建各相关方的合同界面管理E.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式【答案】ABD26、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括()。A.工程质量保修范围B.质量保修期限C.保修金数额D.发包人的保修通知书格式E.施工质量责任的保修金扣留方式【答案】AB27、根据《标准施工合同》，履约担保的特点有（）。A.由发包方支付给承包方B.采用无条件担保方式C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响D.能降低发包人合同风险E.有助于加强发包人的履约责任心【答案】BCD28、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，提前竣工协议书中应包括的内容有()。A.提前竣工的时间B.发包人为赶工应提供的便利条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法【答案】ABCD29、以下属于资质预审审查报告内容的是（）。A.评标方法B.资格审查委员会名单C.澄清、说明、补正事项纪要等D.评分比较一览表的排序E.投标文件格式要求【答案】BCD30、英国NEC合同文本的主要选项条款包括（）。A.管