监理工程师之合同管理全真模拟题目参考附答案

监理工程师之合同管理全真模拟题目参考附答案

单选题（共100题）1、由于施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品，导致工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。A.工期.费用和利润B.工期.费用，但不包括利润C.工期，但不包括费用D.费用，但不包括工期【答案】B2、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是()A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构【答案】A3、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质【答案】D4、（2017年真题）建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险【答案】B5、某工程投标了安装工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，应由保险人负责赔偿的事件是（）。A.大气放电造成电气设备或电气用具本身的损失B.闪电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分设备拆除重装D.盘点时发现的短缺【答案】B6、2012年9部委在颁布标准施工合同文件的基础上，颁发了《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），其（）与标准施工合同的要求相同。A.招标文件和合同专用条款的使用要求B.投标文件和合同专用条款的使用要求C.招标文件和合同通用条款的使用要求D.投标文件和合同通用条款的使用要求【答案】C7、用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是（）。A.合格制法B.最低投标价法C.初步审核法D.综合评估法【答案】D8、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【答案】B9、下列关于施工期运行中发现工程设备存在设计缺陷时确定责任方的说法中，正确的是（）。A.由承包人进行修复，并承担相应的费用B.由承包人进行修复，设计人承担相应的费用C.由设计人进行修复，承包人承担相应的费用D.由设计人进行修复，并承担相应的费用【答案】B10、关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。A.一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查【答案】B11、关于招标文件的澄清说法错误的是（）。A.招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人B.澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间C.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前，以书面形式提出D.招标人将在收到异议之日起3日内作出答复【答案】C12、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告【答案】D13、根据《标准施工合同》，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。A.7B.14C.28D.56【答案】A14、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失【答案】C15、根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.监理人【答案】B16、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。A.交货期晚于招标文件规定的交货时间B.可以减少招标文件说明的预付款金额C.投标材料性能高于标准D.交货期早于招标文件规定的交货时间【答案】B17、缺陷责任期说法不正确的是（）。A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期一般是24个月C.分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期【答案】B18、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】D19、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】C20、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）A.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件B.发出投标邀请书、开标，审查投标人资格C.发布招标公告、开标、审查投标人资格D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件【答案】B21、在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。A.28日B.56日C.60日D.90日【答案】D22、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D23、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。A.承包人应撤离施工场地B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由责任方承担D.因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】A24、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。A.申请函的签字盖章B.资质条件C.财务状况D.项目经理资格【答案】A25、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的【答案】C26、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以（）投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。A.发包人名义B.承包人名义C.发包人和承包人的共同名义D.承包人和保证人的共同名义【答案】C27、在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连带责任的基础是()。A.代理人没有证据证明该代理行为无效B.被代理人无法承担责任C.该行为不属于代理人的个人行为D.代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的【答案】B28、谷类中氨基酸的含量较低的是（）。A.蛋氨酸B.色氨酸C.亮氨酸D.赖氨酸【答案】D29、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【答案】B30、在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标【答案】C31、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程进度付款的说法，错误的是()。A.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付B.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报监理人批复C.监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额D.发包人不按期支付，按专用条款的约定支付逾期付款违约金【答案】A32、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业资质只设甲级【答案】C33、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。A.买方B.卖方C.运输部门D.安装单位【答案】B34、关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】A35、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同【答案】A36、协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起（）内请求人民法院撤销该协议。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】B37、通用条款规定的费用是指（）A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】A38、设备采购合同的卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第周到第8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（）A.0.5%B.1%C.1.5%D.2%【答案】B39、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】D40、国际设计工程总承包合同通常采用（）的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。A.固定工期、固定费用B.固定工期、浮动费用C.浮动工期、浮动费用D.浮动工期、固定费用【答案】A41、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（）日内向有关行政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。A.10B.14C.16D.24【答案】A42、促进维生素A吸收的因素包括（）。A.适当的钙磷比例B.植酸C.碱性药物D.草酸E.维生素C【答案】A43、关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人【答案】B44、根据《设计施工总承包合同》，关于建设工程监理人的说法，错误的是（）。A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本B.发包人分包工作需要征得监理人同意C.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议D.监理人应审查分包人的资格能力【答案】B45、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D46、下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是()。A.发包人支付最终支付款时结清单生效B.结清单生效即表明合同终止C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔【答案】A47、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任【答案】A48、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止【答案】A49、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（）。A.技术性能指标应具有适当的广泛性B.招标文件中应当对工艺、材料和设备的标准有所限制C.招标文件里应当要求某一特定的专利技术、商标、名称D.招标文件里可以表明原产地或者供应商【答案】A50、甲为17周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人，关于甲实施民事法律行为的说法正确的有（）。A.可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为B.实施与其年龄、智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认C.由其法定代理人代理实施民事法律行为D.可以独立实施民事法律行为【答案】D51、应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。A.资质审查委员会B.评标委员会C.招标人D.招标代理机构【答案】C52、施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()A.无权对该工程主张任何权利B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D.可以留置该工程【答案】C53、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】A54、通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A.基准日期B.下达开工令C.合同签字日D.风险事件发生日【答案】A55、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验货付款D.验货付款或转账结算【答案】C56、（2019年真题）建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】A57、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过（）次。A.1B.2C.3D.4【答案】C58、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是()A.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作B.合同专用条款内约定的监理人工作C.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作D.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作【答案】C59、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】B60、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是（）。A.应立即通知合同另一方当事人和监理人B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告D.不能按期竣工的，应合理延长工期【答案】B61、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照()执行。A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格【答案】A62、材料采购运输条款的要求，卖方预通知和正式通知买方的时间为（）。A.7天和48小时B.14天和48小时C.7天和24小时D.14天和24小时【答案】C63、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】A64、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】C65、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，临时占地使用完毕后，（）应当清理并恢复临时占地。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】B66、（）可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。A.履约担保金B.履约银行保函C.履约商业保函D.履约担保书【答案】A67、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。【相关知识点新教材已删除】A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法【答案】B68、总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围或职权范围内行使代理权，这种代理属于（）。A.指定代理B.表见代理C.委托代理D.法定代理【答案】C69、工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.开标形式相同，评标原则不同B.招标文件内容相同，评标原则相同C.投标书的编制要求不同，开标形式相同D.评标原则不同，招标文件内容不同【答案】D70、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。A.28B.30C.56D.60【答案】A71、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查【答案】A72、建设工程材料招标与施工招标基本相同，只是（）有所区别。A.评审要素、量化比较的方法B.招标程序、量化比较的方法C.评审要素、招标程序D.招标程序、评标价计算方法【答案】A73、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。A.5%，加上B.5%，减去C.20%，加上D.20%，减去【答案】A74、关于开工通知，说法不正确的是（）。A.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期【答案】C75、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是()。A.行为B.事件C.客观事实D.法律事实【答案】D76、（2014年真题）施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【答案】B77、(2019年真题)下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】C78、伸长率是表明钢材哪种性能的重要技术指标？()A.弹性B.塑性C.脆性D.韧性【答案】B79、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()A.2万元B.2.5万元C.3万元D.3.5万元【答案】B80、钢是含碳量小于2%的铁碳合金，其中碳元素对钢的性能起主要作用，提高钢的含碳量会对下列哪种性能有提高？()A.屈服强度B.冲击韧性C.耐腐蚀性D.焊接能力【答案】A81、ECC合同的内容组成中，工程范围很不确定且急需尽早开工的项目采用（）。A.带有分项工程表的目标合同B.带有工程量清单的目标合同C.成本补偿合同D.管理合同【答案】C82、以下有关发包人代表的说法，不正确的是（）。A.发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人B.发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任C.发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表D.发包人代表代表发包人处理合同事宜【答案】C83、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。A.暂列金额B.合同价格C.估算价D.质量保证金【答案】B84、下列关于计数资料的说法，正确的是（）。A.如缺乏病人数等B.将观察单位按某种属性或类别分组，然后观察单位个数的资料C.观察单位个数所得的资料D.一般为无序变量E.一般有单位为有序变量【答案】A85、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。A.非银行金融机构B.国家机关C.企业D.公民【答案】B86、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()A.继续等待工程师的进一步指示B.再次书面提出复工申请C.视为工程师已同意复工D.向发包人书面申请复工【答案】C87、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。A.视为合同材料不符合质量标准B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金C.质量合格情况待定D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准【答案】B88、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（）。A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法【答案】D89、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.定金【答案】D90、《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过（）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。A.12B.15C.18D.24【答案】A91、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()A.发包人负责检验，费用由发包人承担B.承包人负责检验，费用由发包人承担C.发包人负责检验，费用由承包人承担D.承包人负责检验，费用由承包人承担【答案】B92、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。A.专用条款B.通用条款C.中标通知书D.合同协议书【答案】D93、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为()A.供货人订立合同时的营业地B.合同订立地C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地【答案】A94、下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是（）。A.施工过程中，承包人中途毁约B.施工过程中，承包人任意中断工程C.施工过程中，承包人按规定施工D.承包人破产【答案】C95、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书【答案】B96、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。A.7天，7天B.7天，14天C.14天，28天D.28天，56天【答案】C97、某建设工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D98、风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。(部分相关知识点新教材已删除)A.GMP为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【答案】D99、分包人应在工程变更确定后（）天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。A.10B.11C.12D.13【答案】B100、当建筑底层地面基土经常受水浸湿时，下列地面垫层不适宜的是()。A.砂石垫层B.碎石垫层C.灰土垫层D.炉渣垫层【答案】C多选题（共40题）1、（2018年真题）《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括（）。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.中标通知书D.工程量清单E.合同协议书【答案】BC2、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程款支付管理说法正确的有（）。A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同不同C.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金E.价格清单列出的任何数量仅为估算的工程量【答案】AD3、评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应包括（）等内容。A.废标情况说明B.招标单位名称C.建设项目资金来源D.符合要求的投标一览表E.推荐的合格中标候选人【答案】AD4、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就()发布变更指令。A.缩短合同约定的工期B.改变合同中任何工作的数量C.删减任何合同约定的工作内容D.改变原定的施工顺序E.变更任何工作的质量要求【答案】BCD5、（2020年真题）合同法律关系的客体包括（）。A.当事人B.物C.行为D.权力E.智力成果【答案】BC6、按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经监理人确认后工期可以顺延。A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.发包人要求增加合同工作内容D.承包人的主要施工机械出现故障E.发包人未按约定支付进度款【答案】AC7、工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（）。A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程款垫支保证【答案】ABD8、按照《建设工程施工合同》的规定，下列选项中属于发包人义务的有（）。A.提供施工场地B.现场勘查C.组织设计交底D.编制施工实施计划E.约定开工时间【答案】AC9、（2019年真题）民法上“无权代理”主要包括（）的代理行为。A.没有代理权B.代理权授权范围不明C.超越代理权D.代理权终止以后E.授权代理时限不清【答案】ACD10、根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的有（）。A.受发包人委托对施工合同的履行进行管理B.居于施工合同履行管理的核心地位C.监理人对承包人的指示，承包人应遵照执行D.在发包人授权的范围内，负责检查施工质量和进度的工作E.如果监理人的指示错误给承包人带来损失的，由监理人负责赔偿【答案】ABCD11、下列合同法律关系的客体属于物的是（）。A.建筑材料采购合同B.工程承包合同C.项目贷款合同D.工程设计合同E.委托监理合同【答案】AC12、与标准施工招标文件相比较，投标人须知在设计方面提出了有关设计工作方面的要求有（）。A.设计要求的质量标准B.投标人资格要求C.招标人资格要求D.设计成果补偿E.施工质量要求【答案】ABD13、（2019年真题）《简明标准施工招标文件》使用的项目有（）。A.小型项目B.设计和施工由同一承包人承担的项目C.技术要求复杂的项目D.工期不超过12个月的项目E.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目【答案】AD14、《合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括()A.补偿性原则B.严格责任原则C.惩罚性原则D.有限责任原则E.连带责任原则【答案】ABC15、大型成套设备采购的招标人在招标时应当注意的事项包括（）。A.工程公司或贸易公司也可以参与投标，但必须提供生产厂家的授权书B.一个生产厂家对同一品牌的设备，仅能委托一个代理商参加投标C.应当对生产厂家提出较高的资质和能力条件的要求D.应当针对不同阶段就买卖双方权利义务设定明确要求E.报价分析往往需要考虑设备和伴随服务费用【答案】ACD16、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的有（）。A.发包人要求的设计变更B.发包人未按期审查承包人文件C.承包人未按已确认修改的设计文件实施D.发包人提供的材料延误E.异常不利的气候条件【答案】ABD17、施工合同履行过程中，当发包人要求提前竣工时，与承包人签订提前竣工协议所包含的内容有()A.提前竣工时间B.发包人为赶工提供的便利条件C.承包人的赶工措施D.提前竣工所需追加的合同价款E.承包人不能按约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的计算方法【答案】ABCD18、工程勘察资质分为()。A.工程勘察综合资质B.工程勘察总包资质C.工程勘察专业资质D.工程勘察分包资质E.工程勘察劳务资质【答案】AC19、根据《建筑工程设计招标投标管理办法》，评标委员会应当否决投标的情景（）。A.投标联合体没有提交共同投标协议B.投标人串通投标C.投标人投标价高于标底D.投标人以低于成本报价竞标E.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应【答案】ABD20、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款设计合同的合同价格应包括的费用内容有（）。A.征地补偿费用B.青苗和园林绿化补偿费用C.设计、评估、审查工作费用D.踏勘现场工作费用E.施工配合费用【答案】CD21、保证合同的担保范围包括（）。A.主债权及利息B.债权人的间接损失C.违约金D.债权人实现债权的费用E.保证合同另有约定的财产损失【答案】ACD22、建设工程监理合同属于()A.建设工程合同B.委托合同C.居间合同D.技术合同E.双务合同【答案】B23、按照竞争的开放程度不同，施工招标可分为（）。A.内部招标B.议标C.公开招标D.邀请招标E.社会招标【答案】CD24、根据《标准材料采购合同》的规定，若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，卖方应（）。A.按正常价格支付合同价款B.减价支付合同价款C.向买方支付补偿金D.向买方支付利息E.解除合同【答案】BC25、根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（）。A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【答案】ACD26、下列合同属于按照承发包的内容进行分类的是（）。A.建设工程勘察合同B.建设工程设计施工总承包合同C.工程施工承包合同D.建设工程施工合同E.施工分包合同【答案】AD27、由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同，下列说法正确的是（）。A.非即时买卖合同表现为货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖B.货样买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，则瑕疵风险由买受人承担C.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买D.分期交付买卖的买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，买受人可以就已经交付和未交付的各批标的物解除E.分期付款买卖的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人只能解除合同，并要求买受人支付使用费【答案】ACD28、招标公告或投标邀请书的内容包括（）。A.项目概况与招标范围B.投标人资格要求C.招标文件的获取方式D.评标办法E.设计方案【答案】ABC29、根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，但不能获得合理利润的情形有（）。A.发现文物的处理B.不利物质条件C.发包人原因无法按时复工D.隐蔽工程重新检验质量合格E.法规变化引起的价格调整【答案】AB30、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（）。A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人C.监理人应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付【答案】AC31、建设工程施工招标初步评审过程中，应当否决投标的情形有（）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的B.投标文件中总价金额与单价