监理工程师之合同管理全真模拟模考A卷附答案

监理工程师之合同管理全真模拟模考A卷附答案

单选题（共100题）1、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和B.合同签字之日起至竣工之日止的期间C.开工之日起至结清单生效之日止的期间D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间【答案】D2、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人【答案】D3、投标保证的有效期至（）。A.开标B.定标C.发出中标通知书D.由招标文件确定【答案】D4、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调C.由工程师负责裁决D.由承包商与项目经理共同处理【答案】A5、预付款担保的主要形式为（）A.现金B.存款单C.保兑支票D.银行保函【答案】D6、下列描述中不属于资格评审的是（）。A.资质要求B.业绩要求C.质量要求D.信誉要求【答案】C7、下列对上臂围叙述正确的是（）。A.5岁以前儿童上臂围变化很大B.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以下为营养不良C.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以上为营养良好D.上臂围的测量一般量取上臂自肩峰至鹰嘴连线的臂围长【答案】C8、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()A.发包人负责，并承担检验费用B.发包人负责，检验费用由承包人承担C.承包人负责，并承担检验费用D.承包人负责，检验费用由发包人承担【答案】D9、按（）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。A.计价方式B.计价范围C.计价目的D.计价规定【答案】A10、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()A.工期顺延、给予经济补偿B.工期不予顺延、给予经济补偿C.工期顺延、不给经济补偿D.工期不予顺延、不给经济补偿【答案】A11、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.指定分包商直接与业主订立合同B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费D.指定分包商对其违约独立承担责任【答案】D12、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.按照报价单内类似工作的单价B.参照报价单内类似工作的单价C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价D.如报价单内无类似工作的单价，参照设计单位提出的单价【答案】B13、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】B14、银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。A.7B.14C.28D.42【答案】C15、“不利气候条件”对施工的影响属于（）应承担的风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.保险人【答案】B16、工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构【答案】A17、对于必须实施的变更，监理人在指示变更时应当（）。A.征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示B.不需征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示C.征求承包人意见，可自行确定发出变更指示D.不需征求承包人意见，可自行确定发出变更指示【答案】B18、建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）A.未经发包人批准，监理人无权修改合同B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明D.如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准【答案】C19、体内缺铁处于红细胞生成缺铁期时表现为（）。A.游离原卟啉浓度升高B.血红蛋白浓度下降C.运铁蛋白浓度升高D.出现临床症状【答案】A20、履约保证的形式不包括（）。A.履约担保金B.履约银行保函C.履约协议书D.履约担保书【答案】C21、建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）A.1/2B.2/3C.1/4D.2/5【答案】B22、公开招标过程中，资格预审应当在（）之前完成。A.发标B.开标C.评标D.决标【答案】A23、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险【答案】B24、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定【答案】C25、基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理【答案】D26、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。A.2009年10月6日B.2009年10月25日C.2009年10月27日D.2009年10月28日【答案】D27、根据《标准设备采购合同》的规定，设备安装完成后，为买方进行考核的机会不超过（）。A.一次B.二次C.三次D.四次【答案】C28、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金【答案】B29、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。A.联合体投标没有联合体协议书B.投标工期长于招标文件要求的工期C.投标报价的大写金额与小写金额不一致D.投标文件没有投标人授权代表的签字【答案】C30、采购境外货物时，由卖方负责与承运人签订运输协议，并承担从装运港运至目的地的运费和保险费的报价是（）。A.FOB价B.CIF价C.CIP价D.FCA价【答案】C31、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日【答案】D32、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。A.7天，7天B.7天，14天C.14天，28天D.28天，56天【答案】C33、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。A.投标保证金凭证B.预付款担保凭证C.履约担保凭证D.质量管理体系认证文件【答案】C34、按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。A.监理人已批准，对承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约束B.监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据C.监理人未批准，承包人应修改进度计划D.监理人未批准，承包人应等待监理人的进一步指示【答案】B35、勘察设计招标的标的物是智力成果，即（）A.专利权B.施工方案C.施工组织设计D.建设项目勘察、设计方案【答案】D36、设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。此时（）。A.发包人仅承担承包人由此引起的费用损失B.发包人仅承担承包人由此引起的工期损失C.发包人应承担由此引起的承包人全部损失D.发包人与承包人共同承担由此引起的承包人全部损失【答案】C37、下列关于称重记账法的说法正确的是（）。A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查B.称重记账法必须进行进餐人数的登记C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录【答案】B38、招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A.定标后5日B.发出中标通知书后5日C.中标人提交履约保证后5日D.书面合同签订后5日【答案】D39、下列关于评标专家确定方式说法正确的有（）。A.采取随机抽取或者直接确定的方式确定B.一般项目可以由招标人直接确定C.特殊项目可以采取随机抽取的方式D.特殊项目是指技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目【答案】A40、(2018年真题)关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由承包人和监理人承担连带责任【答案】A41、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。A.7B.10C.14D.15【答案】A42、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800万元，1800万元B.1800万元，1770万元C.1830万元，1800万元D.1830万元，1770万元【答案】B43、根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.战争B.地震C.台风D.水文条件【答案】D44、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是()A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任B.当事人履行义务不符合合同约定.给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任C.订立合同时，当事人因判断失误对-自身受到的损失应自负D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任【答案】D45、招标采购和合同管理工作的关键是（）。A.合同参建各方合同界面管理B.开展项目招标采购的总体策划C.适合项目特点的合同计价方式D.编制的招标文件和合同文件【答案】C46、下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。A.勘察或设计费用清单B.勘察设计机构设置及岗位职责C.联合体协议书D.法人代表人身份证明【答案】B47、根据《民法典》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力【答案】D48、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】D49、工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由（）认定。A.招标人B.评标委员会C.招投标监督机构D.市场监督管理机构【答案】B50、某项目招标，投标截止时投标人少于3家，这时应当（）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标【答案】D51、(2014年真题)根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】A52、建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由（）向行政管理部门报建申请。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人【答案】B53、下列不属于申请人须知总则的是（）。A.纪律与监督B.项目概况C.资金来源D.招标范围【答案】A54、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()A.承包人自检合格日B.承包人递交竣工验收报告日C.竣工验收开始日D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【答案】B55、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】C56、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】D57、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B58、成人血清视黄醇低于（）表示机体不足。A.1.05μmol/LB.3.15μmol/LC.0.70μmol/LD.0.35μmol/LE.1.02μmol/L【答案】C59、设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围不包括（）。A.另行组织人员施工B.没收承包人在现场的材料.设备和临时设施C.要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议D.使用承包人文件【答案】B60、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查B.发包人应当组织专家会进行审查C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意【答案】A61、在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()A.工程维修B.清理施工现场C.报送竣工报表D.财务结算【答案】D62、判断设计投标人的技术能力，是否具备承担勘察设计任务的能力，主要通过判断（）。A.各专业设计人员的专业覆盖面B.设计人员数量和各级职称人员的比例C.设计负责人的资格和能力D.设计负责人的同类工程的设计经历【答案】C63、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由()进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构【答案】C64、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。A.供货商B.铁路运输部门C.监理工程师D.供货商和铁路运输部门【答案】B65、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）。A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】C66、施工合同履行中，发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备，承包人向监理人提出索赔要求。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。A.工期B.费用C.利润D.以上均可以【答案】D67、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（）。A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法【答案】D68、履约保证的有效期限从（）起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。A.提交履约保证B.签订合同之日C.中标之日D.投标有效期【答案】A69、招标采购和合同管理工作的关键是（）。A.合同参建各方合同界面管理B.开展项目招标采购的总体策划C.适合项目特点的合同计价方式D.编制的招标文件和合同文件【答案】C70、根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产【答案】A71、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【答案】C72、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】A73、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。A.暂估价B.暂列金额C.合同价格D.签约合同价【答案】A74、收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中错误的是（）。A.监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验B.承包人将记录送交监理人后可继续施工C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行D.监理人应签字确认【答案】C75、某材料采购招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。A.2B.4C.10D.80【答案】B76、维生素B1的主要来源有（）。A.挂面B.动物的肝脏C.豆类D.肉类E.全麦面包【答案】B77、关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】D78、下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是（）。A.施工过程中，承包人中途毁约B.施工过程中，承包人任意中断工程C.施工过程中，承包人按规定施工D.承包人破产【答案】C79、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（）承担。A.卖方B.买方C.卖方和买方D.材料生产厂家【答案】B80、下列关于建设工程勘察合同价格与支付要求说法错误的是（）。A.勘察服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还B.发包人应在收到中期支付申请后的28天内将应付款支付给勘察人C.发包人不按期支付应付的，按通用合同条款的约定支付逾期付款违约金D.由于非勘察人原因解除合同时，定金不予退还【答案】C81、发包人应在合同签订后（）内确定（），并将相关信息书面通知勘察人。A.7天，发包人代表B.14天，发包人代表C.7天，发包人项目负责人D.14天，发包人项目负责人【答案】B82、伸长率是表明钢材哪种性能的重要技术指标？()A.弹性B.塑性C.脆性D.韧性【答案】B83、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。【相关知识点新教材已删除】A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法【答案】B84、勘察设计招投标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，保证金数额是（）。A.勘察设计估算费用的3%B.勘察设计估算费用的2%C.不超过10万元人民币D.勘察设计估算费用的2%，且不超过10万元人民币【答案】D85、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿（）。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】D86、（2020年真题）根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】D87、施工合同履约保证的金额一般是（）。A.履约担保金一般情况下额度为合同价格的30%B.履约银行保函额度是合同价格的10%C.履约担保书担保额度是合同价格的3%D.履约担保书担保额度是合同价格的15%【答案】B88、下列关于计量资料的说法，正确的是（）。A.如身高、体重等B.每个观察单位用定量方法测定某项指标数值C.观察单位个数所得的资料D.一般为无序变量E.一般有单位为有序变量【答案】A89、下列属于个人健康档案基本资料的是（）。A.膳食史B.基本情况C.家庭疾患史D.个人疾病史E.体育锻炼情况【答案】A90、影响儿童少年第二性征发育的可能营养素是（）。A.钙B.铁C.锌D.硒【答案】C91、关于建设工程设计发包与承包，以下做法不正确的是（）。A.经主管部门批准，发包方将采用不可替代的专利或专有技术的建设工程设计直接发包B.经发包方书面同意，承包方将建设工程设计主体部分分包给其他设计单位C.根据合同约定，承包方不通过招标将建设工程设计非主体部分分包给其他设计单位D.承包方与分包方就分包项目向发包方承担连带责任【答案】B92、下列关于连带责任保证的说法，正确的是()。A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】B93、关于必须招标项目的说法，正确的是()A.必须招标的项目仅指施工项目B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定C.全部使用国有资金投资的、单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标【答案】C94、下列关于大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备采购的说法正确的是（）。A.适宜招标选择供货商B.属于加工承揽合同C.供货商负责从生产到保修的全过程D.采购人较多考虑性价比【答案】A95、履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至()止。A.竣工验收之日B.提交竣工验收报告之日C.签发工程移交证书日D.缺陷责任期止之日【答案】C96、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。A.20B.17C.16D.13【答案】D97、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（），自发包人应当给付建设工程价款之日起算。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月【答案】B98、关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的合部承包工作内容均可分包【答案】B99、某公司销售施工机械设备，合同约定卖方于4月13日和5月12日两次共计价值1000万的设备，每次交付比例为50%。由于5月12日交付的设备未携带设备的技术资料，此资料不影响买方进行合同设备安装、调试、考核和验收。直到6月15日，卖方补齐设备技术资料后。此次卖方应当支付的违约金为（）万元。A.0B.12.5C.15D.25【答案】A100、关于预付款担保的表述中，符合《标准施工合同》规定的是（）。A.预付款担保采用第三方保证的形式B.担保方式不得采用无条件担保的形式C.担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额效力不变【答案】C多选题（共40题）1、在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方包括（）。A.业主B.监理工程师C.承包商D.工程师E.设计师【答案】ACD2、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同的当事人有（）。A.发包人B.承包人C.分包人D.监理人E.招标人【答案】AB3、（2020年真题）投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容有（）。A.投保人B.投保内容C.保险金额D.保险费率E.保险期限【答案】BCD4、下列关于材料采购合同预付款支付方式说法正确的有（）。A.合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款B.买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权双倍收回预付款C.如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作进度款D.预付款应当在卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后支付E.预付款应当在合同生效前支付【答案】AC5、职工意外伤害险保险人在保险期间内给付保险金的下列做法中正确的是（）。A.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额一定比例给付死亡保险金B.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金C.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额一定比例给付残疾保险金D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金E.对于在酒后驾驶期间遭受意外伤害导致身故.残疾的被保险人，保险人不承担给付保险金责任【答案】C6、标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括（）。A.施工合同协议书B.工程量清单C.中标通知书D.投标文件E.发包人要求【答案】AC7、按照《合同法》下列合同中，属于可撤销合同的有()A.订立损害社会公共利益的合同B.必须招标的项目末招标订立的合同C.订立显失公平的合同D.因重大误解而订立的合同E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同【答案】CD8、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，业主的主要责任和义务包括（）。A.委派业主代表B.办理工程保险C.向承包商支付工程款D.发出变更通知E.提出工程申请接收证书【答案】ACD9、依据《民法典》，被担保的债权既有物的担保又有人的担保，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，且当事人没有约定，则（）。A.债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任C.第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任D.第三人提供物的担保的，债权人应当先就物的担保实现债权E.提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿【答案】AC10、下述情况中，招标人可以没收投标保证金的情况有()。A.投标人在投标截止日前撤销投标书B.投标人在投标有效期内撤销投标书C.投标人在中标后无正当理由拒签合同D.投标人在中标后拒交履约保函E.投标人有可能在合同履行中违约【答案】BCD11、根据《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括()A.严格责任原则B.惩罚性原则C.过错推定原则D.公平责任原则E.补偿性原则【答案】AB12、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括（）。A.付款周期末已实施工程的价款金额B.工程预付款的支付金额C.工程预付款的扣回金额D.按合同约定价格调整的金额E.按合同约定经监理人核实的计日工金额【答案】A13、根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有（）。A.提出开工申请B.办理临时道路通行审批手续C.编制施工组织设计D.提交工程质量保证措施文件E.负责管理施工控制网点【答案】ACD14、投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容有（）。A.投保人B.投保内容C.保险金额D.保险费率E.保险期限【答案】BCD15、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。A.投标人应提交规定金额的投标保证金，但数额不得超过招标项目估算价的20%B.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.投标保证金主要保证投标人在投标有效期内不得撤销投标书，中标后不得无正当理由拒绝签订合同或拒绝提交履约保函E.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算【答案】CD16、材料采购合同履行过程中，卖方按照合同约定的进度交付合同约定的材料并提供相关服务后，买方在支付进度款前需收到卖方提交的单据有（）。A.卖方出具的交货清单正本一份B.买方出具的收货清单正本一份C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份D.合格价格100%金额的增值税发票正本一份E.保险公司出具的履约保函正本一份【答案】ACD17、某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，下列（）资料错误在承包人复核时未被发现，但其导致的损失仍由发包人承担。A.发包人要求中引用的原始数据和资料B.对工程的工艺安排C.试验和检验标准D.对某工程部分功能的要求E.承包人可以核实的数据【答案】ABCD18、公开招标的优点有（）。A.所有符合条件的单位均可以参加投标B.能体现公开、公平、公正的原则C.有利于实现充分竞争D.评标工作量小E.投标人的数量事先可以确定【答案】ABC19、材料采购合同的采购包括（）。A.用于建筑和土木工程领域的各种材料B.用于建筑设备的材料C.安装于工程中的设备D.在施工过程中使用的设备E.电线、水管【答案】AB20、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应履行的安全职责有（）。A.发生事故的，勘察人应立即通知发包人B.按合同要求制定勘查工作临时占地方案C.按合同约定编制安全措施计划和灾害应急预案D.严格按国家安全标准制定施工安全操作规程E.配置必要的救助物资和器材【答案】CD21、在建设项目各类招标中，工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。A.招标文件的内容不同B.投标保函的保证范围不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】ACD22、对于发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式，应在专用条款内写明材料和工程设备的（）等。A.名称B.规格C.数量D.价格E.时间【答案】ABCD23、材料设备采购按标的物的特点可以分为（）。A.买卖合同B.租赁合同C.劳务合同D.加工承揽合同E.融资租赁合同【答案】AD24、设计施工总承包合同，暂列金额在通用条款内列出的可选用的条款有（）。A.区段工程应达到的要求B.约定分部移交区段的名称C.计日工费和暂估价均已包括在合同价格内，实施过程中不再另行考虑D.发包人不提供施工设备或临时设施E.实际发生的费用另行补偿的方式【答案】C25、建设工程合同中的法律责任只能是民事责任，包括（）。A.违约责任B.行政责任C.侵权责任D.缔约过失责任E.刑事责任【答案】ACD26、在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复C.缺陷责任期内，承包人可随时进入工程现场D.缺陷责任期最长不超过2年E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复【答案】BD27、根据施工合同履行管理的规定，下列关于缺陷责任期的说法中，错误的是（）。A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前C.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书D.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人E.发包人应在收到后28天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书【答案】C28、工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有（）。A.设计审批工作延误B.设计工作内容变更C.经设计人同意，委托其他人变更设计D.延误支付设计费E.非设计人原因要求解除合同【答案】AD29、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人依据工程项目的需要和施