监理工程师之合同管理全真模拟B卷带答案

监理工程师之合同管理全真模拟B卷带答案

单选题（共100题）1、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。A.向发包人索赔B.向乙施工单位索赔C.向监理单位索赔D.自行承担【答案】A2、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权【答案】C3、根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务C.延迟交付设备金额每周为0.08%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】C4、如果承包商因不可预见的物质条件遭受了工期延误或费用增加，承包商有权提出（）索赔。A.工期+费用+利润B.工期+费用C.工期+利润D.费用+利润【答案】B5、某建设工程预计2019年4月1日开工，2019年3月1日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020年3月20日把主要材料运抵工地，4月10日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（）。A.4月1日B.3月1日C.3月20日D.4月10日【答案】C6、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】C7、根据合同约定的估价原则，监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，进行变更价格的商定或确定。A.7B.14C.28D.56【答案】B8、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【答案】D9、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（）。A.提前竣工的，保险责任自行终止B.工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工C.工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任D.工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定【答案】B10、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D11、组织资格审查的第一步是（）。A.编制资格预审文件B.发售资格预审文件C.发布资格预审公告D.组建资格审查委员会【答案】A12、根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。A.施工技术事故B.异常恶劣天气C.不可抗力D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】A13、（2018年真题）关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】C14、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险【答案】B15、下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是()。A.法人资格B.持有正规营业执照C.联合体组织D.持有正规的资质证书【答案】C16、协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起（）内请求人民法院撤销该协议。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】B17、关于电梯的表述，下列哪项是错误的？()A.电梯井道壁当采用砌体墙时厚度不应小于240mm，采用钢筋混凝土墙时厚度不应小于200mmB.电梯机房的门宽不应小于1200mmC.在电梯机房内当有两个不同平面的工作平台且高差大于0.5m时，应设楼梯或台阶及不小于0.9m高的安全防护栏杆D.不宜在电梯机房顶板上直接设置水箱，当电梯机房顶板为防水混凝土时，可以兼做水箱底板【答案】D18、建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地【答案】D19、甲单位与釆购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价釆购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（）。A.甲有权拒绝向丙、J承担责任B.由于甲单位存在过失,两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法,两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务【答案】D20、（2021年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。A.承包商提交工程竣工验收申请B.业主颁发工程接收证书C.承包商提交工程竣工结算申请D.业主颁发工程缺陷责任证书【答案】B21、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。A.行政手段B.合同C.诚信D.道德【答案】B22、监理人既属于（）一方的人员，但又不同于（）的雇员。A.发包人；承包人B.政府；发包人C.发包人；发包人D.政府；承包人【答案】C23、某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由()。A.承包人承担相关费用，工期不予顺延B.承包人承担相关费用，工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延【答案】A24、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800万元，1800万元B.1800万元，1770万元C.1830万元，1800万元D.1830万元，1770万元【答案】B25、适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是（）。A.招标采购B.直接采购C.询价采购D.指定采购【答案】A26、（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。A.工程施工合同B.工程施工分包合同C.专业服务合同D.裁决人合同【答案】A27、关于分包的说法错误的是（）。A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定C.接受分包的人就分包项目承担连带责任D.分包人应当就分包项目向招标人负责【答案】D28、(2020年真题)关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.装饰装修工程的分包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持B.优先受偿的范围包括承包人应获得的利润C.施工合同无效或建筑工程未经竣工验收，承包人不得行使工程价款的优先受偿权D.承包人行使优先受偿权的期限为1年，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算【答案】B29、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务()A.全部消灭B.还有100万元C.还有150万元D.还有180万元【答案】D30、关于代理，下列说法不正确的是（）A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销C.代理人只能在代理权限内实施代理行为D.无权代理的法律后果由被代理人承担【答案】D31、下列关于中标通知书的说法，错误的是()。A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件B.中标价作为该投标人评标的基准价格C.项目经理在要求履行合同时必须到位D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选【答案】D32、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则()。A.同时补偿费用和利润B.费用和利润均不补偿C.可以补偿费用但不能补偿利润D.可以补偿利润但不能补偿费用【答案】C33、鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。一般由（）对通过符合性初审的投标文件，按照招标文件中详细规定的投标技术文件、商务文件和经济文件的评价内容、因素和具体评分方法进行综合评估。A.总监理工程师B.设计单位负责人C.评标委员会D.投标人推选的代表【答案】C34、对工程的期中付款，银皮书规定，业主在收到承包商的报表和证明文件后的（）天内支付每期报表的应付款额。A.7B.24C.28D.56【答案】D35、简明标准施工招标文件适用于工期不超过（）个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。A.6B.12C.18D.24【答案】B36、招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成定价格的因素中，不应包括()。A.运输费B.保险费C.2年内易损件费D.售后服务费【答案】B37、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。A.人员成本B.材料成本C.设备成本D.分包成本【答案】A38、（）负责支付咨询顾问费用，（）负责支付专业分包商的费用。A.雇主，承包商B.雇主，项目经理C.承包商，雇主D.承包商，项目经理【答案】A39、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。A.索赔意向通知B.最终索赔通知书C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B40、建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）A.1/2B.2/3C.1/4D.2/5【答案】B41、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？()A.B.C.D.【答案】B42、《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000万元的非政府投资工程C.工期为10个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程【答案】C43、以下()专项施工方案，需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.高大模板工程B.浅基坑工程C.大爆破工程D.脚手架工程【答案】A44、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务【答案】C45、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告【答案】B46、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本【答案】D47、FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（）。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》【答案】D48、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是（）。A.发包人应办理证件和批件B.发包人应支付合同价款C.发包人应依法纳税D.勘察人应完成全部勘察工作【答案】C49、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。A.3天前B.7天前C.10天前D.14天前【答案】B50、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任【答案】D51、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。A.发包人严重拖欠工程进度款B.发包人拖延组织工程竣工验收C.发包人拒绝支付工程竣工结算款D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料【答案】C52、下列法人中，属于特别法人的是（）。A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.农村集体经济组织法人【答案】D53、工程勘察设计开标，投标人对开标有异议的，应当在（）提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。A.提交投标保证金B.提交招标文件C.开标现场D.提交投标文件【答案】C54、某施工项目监理人发出的开工通知注明的开工日期为2月1日。承包人因主要施工机械未到场，导致工程实际在2月5日开始动工。12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告，工程于12月20日竣工验收合格。则承包人的施工期为（）。A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止【答案】A55、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场勘查【答案】C56、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。A.10B.20C.30D.40【答案】C57、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。A.姓名及其授权范围B.职能分工及监理权限C.监理权限D.职能分工【答案】A58、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第三阶段应对（）提出要求。A.联动试车B.性能测试C.单车试验D.投料试车【答案】B59、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.协议书、履约保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.协议书、投标保函、预付款保函【答案】C60、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】D61、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示【答案】C62、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】B63、根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。A.交付B.核验C.清点D.签约【答案】A64、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。A.组织设计交底B.编制施工环保措施计划C.审批施工组织设计D.组织论证专项施工方案【答案】A65、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定【答案】C66、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。A.承包人的工程设计方案说明B.设备方案的说明C.设计模型D.对发包人要求中的错误的说明【答案】C67、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【答案】B68、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。A.材料交付日B.材料价款支付日C.采购合同备案日D.合同当事人签字日【答案】A69、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止日前第28天D.签订施工合同后第28天【答案】C70、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。A.7B.10C.14D.15【答案】A71、标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，不包括（）。A.合同协议书B.履约保函C.简明施工合同D.预付款保函【答案】C72、关于透水地面的做法，错误的是()A.采用透水性地面砖B.采用透水性混凝土块状面层C.采用灰土夯实垫层D.采用砂石级配垫层【答案】C73、关于合同转让的说法，正确的是()A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【答案】A74、钢是含碳量小于2%的铁碳合金，其中碳元素对钢的性能起主要作用，提高钢的含碳量会对下列哪种性能有提高？()A.屈服强度B.冲击韧性C.耐腐蚀性D.焊接能力【答案】A75、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。A.发包人与工程师B.工程师与承包人C.发包人与承包人D.工程师与供货人【答案】C76、根据《设计施工总承包合同》，关于建设工程监理人的说法，错误的是（）。A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本B.发包人分包工作需要征得监理人同意C.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议D.监理人应审查分包人的资格能力【答案】B77、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D78、施工阶段发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）d内，将进度应付款支付给承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】D79、勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验A.CMA计量认证B.MAC计量认证C.ACM计量认证D.CAM计量认证【答案】A80、勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（）提出。A.投标截止时间之前B.开标现场C.开标完成后3内D.开标完成后10日内【答案】B81、根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件【答案】D82、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则（）。A.同时补偿费用和利润B.费用和利润均不补偿C.可以补偿费用但不能补偿利润D.可以补偿利润但不能补偿费用【答案】C83、建设工程材料设备采购合同的标的数量较大时，一般都采用（）。A.即时买卖合同B.非即时买卖合同C.材料采购合同D.自由买卖合同【答案】B84、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。A.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行B.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作C.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议D.只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量【答案】C85、（）以后承包人就失去索赔的权利。A.工程颁发接收证书B.竣工结算C.颁发缺陷责任终止证书D.颁发结清证书【答案】D86、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标B.中标人无正当理由拒绝签订合同C.投标人没有通过资格预审D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【答案】C87、关于违约金的说法，正确的是()A.约定违约金必须明确具体的数额B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少【答案】B88、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。A.经乙签字的均无效，全部由发包方重新确认B.经发包人确认的有效，发包人不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.由造价管理部门确定【答案】B89、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议【答案】D90、下列关于勘察设计招标关于联合体与分包规定的说法，不正确的是（）。A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书B.联合体各方不得参加其他联合体在其他招标项目中投标C.除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包D.勘察设计中的主体、关键性工作不得分包【答案】B91、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。A.招标选择供货商B.询价选择供货商C.直接向供货商订购D.服务采购【答案】C92、甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()A.有效B.无效C.效力待定D.可变更或撤销【答案】C93、我国标准规定：高筋小麦粉中蛋白质含量（干基）为（）。A.≥10.5%B.≥11.2%C.≥12.2%D.≥13.2%【答案】C94、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，评标委员会人数是（）。A.5人B.3人C.5人以上单数D.3人以上单数【答案】C95、关于合同终止的说法，正确的是()A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行B.合同终止并不表示合同关系消灭C.债权人不得通过免除债务使合同终止D.债权债务同归于一人导致合同终止【答案】D96、在海边及严重酸雨地区，当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时，要求其涂层厚度应大于()A.15μmB.25μmC.30μmD.40μm【答案】D97、特别重要的公共建筑屋面的防水等级为Ⅰ级，其防水层合理使用年限为()。A.50年B.40年C.30年D.25年【答案】D98、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。A.申请函的签字盖章B.资质条件C.财务状况D.项目经理资格【答案】A99、指定分包商条款的具体表现不包括（）。A.承包商对指定分包商的违约需承担责任B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理【答案】A100、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A.设计方案不一定最优B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.减少承包人的索赔【答案】B多选题（共40题）1、依据FIDIC《分包合同条件》，下列有关分包合同履行管理的说法中，正确的有()A.工程师负责分包商施工的协调管理B.业主不参与分包合同履行的管理C.承包商有权根据工程实际进展情况不经工程师同意自行发布变更指令D.承包商对分包商报送的支付报表审核后支付，工程师不参与审核工作E.当分包商的合法权益受到损害时，有权向对其造成损害方提出索赔【答案】BCD2、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有（）。A.独立处理单价的合理调整和索赔批准B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项【答案】B3、收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中正确的有（）。A.承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验B.承包人将记录送交监理人后可继续施工C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行D.监理人应签字确认E.承包人应停止施工，停工责任由发包人承担【答案】ABD4、能够引起合同法律关系产生,变更和消灭的情形有（）。A.发生法律效力的法院判决B.仲裁机构发生法律效力的裁决C.因战争导致在建工程合同工期延长D.代理发生变化E.物价正常波动【答案】ABC5、根据《标准施工合同》，属于标准施工合同的通用条款标题的有（）。A.施工安全B.治安保卫C.施工控制网D.工期E.计量与支付【答案】AB6、国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有（）。A.排名第一的中标候选人放弃中标B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同C.招标人认为排名第一的中标候选人价格偏高D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短设计周期的要求【答案】ABD7、某设备采购合同专用条款约定买方参与交货前检验，下列说法正确的是（）。A.卖方未提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验B.买方代表在检验中发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权更换合同设备C.买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，视为对合同设备质量的确认D.买方承担买方代表的交通.食宿费用E.卖方为买方代表提供工作条件及便利可以收取必要费用【答案】AD8、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.工程师可以行使施工合同中规定的权力B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制C.工程师应当以雇主的名义作出指示D.工程师在施工合同履行期间独立工作E.工程师属于雇主人员【答案】ABD9、下列属于标准施工合同通用条款规定的变更范围，可以调整合同价格的是（）。A.取消合同中某一项工作转由其他人实施B.改变合同中某一项工作的质量C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中某一项工作的施工时间E.追加额外的工作【答案】BCD10、关于承包人的设计义务，下列说法正确的有()。A.设计应满足标准规范的要求B.设计应满足消费者的要求C.设计应符合合同要求D.设计应符合物业管理的需要E.设计应符合发包人要求【答案】AC11、(2015年真题)根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（）。A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【答案】ACD12、以下有关法人的论述正确的是（）。A.法人应当依法成立B.法人应当有自己的名称、组织机构、住所C.法人以其全部财产独立承担民事责任D.法人章程不得对法定代表人的代表权进行限制E.法人成立须经行政主管机关批准【答案】ABC13、根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有（）。A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行【答案】AB14、招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案文件中应说明的内容有（）。A.招标工作范围B.计划工期C.对投标人的资质要求D.招标费用预算E.评标办法【答案】ABC15、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（）。A.就交付工程的使用功能向发包人交底B.拆除临时工程，清理，平整复原场地C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场【答案】BD16、下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有（）。A.发包人欠付工程价款的利息B.承包人工作人员的报酬C.承包人实际支付的建筑物配件价款D.发包人应支付的损害赔偿金E.承包人因发包人违约产生的违约金【答案】BC17、按照FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，关于分包合同管理的说法，正确的有()A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任【答案】AD18、设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。A.发包人要求中引用的原始数据和资料B.对工程的工艺安排C.试验和检验标准D.对某部分功能的要求E.承包人可以核实的数据【答案】ABCD19、成本加酬金合同，也称为（）A.成本补偿合同B.成本加成合同C.成本加固定酬金合同D.成本加固定百分比酬金合同E.成本加可变酬金合同【答案】AB20、采用经评审的最低投标价法进行评标时，可以视为投标人相互串通投标的有（）。A.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制C.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人E.不同投标人的投标文件载明的投标报价相同【答案】BCD21、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。A.承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验D.重新检验由监理人单独进行E.重新试验结果证明质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由监理人承担【答案】AC22、工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括()A.合同专用条件中的条款B.经工程师认可的施工进度计划C.施工现场和施工会议记录D.工程延期审批表E.费用索赔审批表【答案】ABC23、关于格式条款的说法，正确的有()A.格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定的B.格式条款中不允许出现免除提供方责任的条款C.格式条款提供方应以合理方式提请对方注意限制其责任的条款D.格式条款提供方应按对方要求对限制其责任的条款予以说明E.格式条款提供方无权对限制其责任的条款进行说明【答案】ABCD24、《标准设计施工总承包招标文件》中的价格清单，包括（）。A.勘察设计费清单B.管理人员清单C.建筑安装工程费清单D.技术服务费清单E.暂例金额清单【答案】ACD25、评标委员会成员不能包括（）。A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D.行政监督部门代表E.投标人的近亲属【答案】BD26、收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中正确的有（）。A.承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验B.承包人将记录送交监理人后可继续施工C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行D.监理人应签字确认E.承包人应停止施工，停工责任由发包人承担【答案】ABD27、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括()A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.要求顺延此项变更导致延误的工期D.自行享有获得的工程收益E.与发包人协议工程收益的分享【答案】AC28、关于招标有效期的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.投标有效期从投标截止日期开始起算B.投标有效期对投标人有约束力C.招标人在投标有效期内完成评标即可D.投标有效期内应完成合