监理工程师之交通工程目标控制能力提升提分A卷带答案

监理工程师之交通工程目标控制能力提升提分A卷带答案

单选题（共100题）1、面层水泥混凝土使用的机制砂细度模数宜在（）。A.2.0～3.1B.2.3～3.7C.2.0～3.7D.2.3～3.1【答案】D2、某工程组织非节奏流水施工，三个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、5、7d，则该工程的流水施工工期是（）d。A.35B.36C.37D.38【答案】D3、以下关于环境纠纷处理的说法正确的是:（）A.环境行政纠纷，可以通过环境行政复议和环境行政诉讼解决B.对于环境行政诉讼时效，环境保护法作了不同于行政诉讼法的规定。当事人对行政复议决定不服的诉讼时效为15天。直接向人民法院起诉的，诉讼时效为15天C.环境行政调解处理不是环境纠纷处理的必经程序，对调解处理决定不服的，不能提起行政诉讼，而应提起以对方当事人为被告的环境民事诉讼D.环境民事诉讼时效为3年，从当事人知道或者应当知道受到污染损害时起计算【答案】A4、公路工程竣工验收需要通车（）年以上。A.3年B.4年C.2年D.1年【答案】C5、（）的功能是改善土基的湿度和温度状况，以保证面层及基层的强度、刚度和稳定性不受土基水文状况变化所造成的不良影响。A.面层B.基层C.联结层D.功能层【答案】D6、关于投资方案不确定性分忻与风险分析的说法,正确的是（）A.敏感性分析只适用于财务评价B.风险分析只适用于国民经济评价C.盈亏平衡分析只适用于财务评价D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价【答案】C7、钢筋接头的弯曲试验，对接头的每一验收批必须在工程结构中随机截取（）个接头试件做抗拉强度试验。A.2B.3C.4D.5【答案】B8、监理抽检工作中，对钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石等原材料，抽检频率按批次应不低于规定施工检验频率的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B9、发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，合同价款调整的方法是（）。A.按照工程变更价款的确定方法确定价款，并以此取代暂估价，调整合同价款B.由承包人提出估价书，经监理人审查并经发包人同意，并以此取代暂估价，调整合同价款C.由监理人与合同双方当事人协商达成一致，确定新的价格取代暂估价，调整合同价款D.按照发包人要求的方法确定新的暂估价并以此取代原暂估价，调整合同价款【答案】A10、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（）承担赔偿责任。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】A11、关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。A.关键线路上的工作全部是关键工作B.关键工作不能在非关键线路上C.关键线路上不允许出现虚工作D.关键线路上只有一条【答案】A12、（）表现为黏结力较高，内摩阻力受沥青材料的性质和物理状态的影响较大，稳定性较差，密实、疲劳和低温性能强。A.悬浮密实结构B.骨架空隙结构C.骨架密实结构D.骨架悬浮结构【答案】A13、对路基的基本要求不包括（）。A.具有足够的整体稳定性B.具有足够的强度C.具有足够的平整性D.具有良好的水稳定性【答案】C14、水泥混凝土面层采用滑模摊铺机时，宜选用散装水泥。高温期施工时，散装水泥的入罐最高温度不宜高于（）℃。A.40B.50C.60D.70【答案】C15、施工单位要建立安全培训教育制度，对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4【答案】B16、对于路堑开挖，当挖至路床顶面（）时应停止开挖，并在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工，目的是防止地面水破坏路床。A.300－500mmB.300－400mmC.200－400mmD.200－600mm【答案】A17、生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项，责令限期改正，可以处（）以下的罚款A.五万元B.三万元C.四万元D.二万元【答案】A18、签订合同协议书后（）天之内，承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明。A.7B.14C.28D.30【答案】C19、极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土用天然砂的质量标准不应低于（）。A.Ⅰ级B.Ⅱ级C.不高于Ⅲ级D.不高于Ⅲ级【答案】B20、关于公路工程竣工验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程B.工程质量评分值大于等于85分为优质工程C.工程质量评分值大于等于80分为优质工程D.工程质量评分值大于等于75分为优质工程【答案】A21、某工业项目年设计能力为生产某种产品32万件，单位产品售价55元，单位产品可变成本为35元（含税），年固定成本400万元，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。A.230000件，62.5％，50.5元B.230000件，70％，47.5元C.200000件，62.5％，47.5元D.200000件，65％，50.5元【答案】C22、关于投资方案不确定性分忻与风险分析的说法,正确的是（）A.敏感性分析只适用于财务评价B.风险分析只适用于国民经济评价C.盈亏平衡分析只适用于财务评价D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价【答案】C23、下列不属于路基沉陷的原因的是（）A.碾压遍数过多B.路基填料不当C.填筑方法不合理D.压实不足【答案】A24、生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处上一年年收入百分之（）的罚款。A.三十B.四十C.五十D.六十【答案】A25、目标控制活动和计划的实施都是由人来控制实现的，而合理、有效的组织机构是目标控制的有效保障，（）是最重要的因素。A.人的因素B.组织因素C.流程因素D.职责安排因素【答案】A26、混合料摊铺应保证足够的厚度，碾压成型后每层的摊铺厚度宜不小于（），最大厚度宜不大于（）。A.160mm，200mmB.120mm，150mmC.100mm，200mmD.150mm，180mm【答案】A27、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6.3%、项目投资额降低幅度为22.6%、经营成本上升幅度为15.2%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格—投资额—经营成本B.产品价格—经营成本—投资额C.投资额—经营成本—产品价格D.经营成本—投资额—产品价格【答案】B28、现金流量的三要素不包括的是（）A.现金数额B.现金流入或流出C.现金发生的时间点D.现金支付方式【答案】D29、对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。属于工程费用监理的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】C30、下列公路工程质量事故中，属于较大质量事故的是（）。A.二级公路项目的中隧道结构坍塌事故B.二级公路项目的大桥主体结构垮塌事故C.高速公路项目的路基（行车道宽度）整体滑移事故D.直接经济损失5000万元以上1亿元以下的事故【答案】C31、沥青贯入式路面中深贯入式厚（）cm。A.2～3B.3～4C.4～6D.6～8【答案】D32、在路基边坡塌方中，（）是整体岩块在重力作用下倾倒、崩落。主要原因是岩体风化破碎，边坡较高。A.剥落B.碎落C.滑塌D.崩塌【答案】D33、某投资方案一次性投资500万元，估计投产后各年的平均净收益为80万元，则该方案的静态投资回收期为（）年。A.5.26B.6.25C.7.14D.8.25【答案】B34、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】A35、当总体风险评估等级达到（）及以上时，将其中高风险的施工作业活动（或施工区段）作为评估对象。A.Ⅰ级B.Ⅱ级C.Ⅲ级D.Ⅳ级【答案】C36、某工程组织流水施工，有4个工序，分5段施工，流水节拍分别为3d、5d、7d和4d，则该工程的总工期应为（）天。A.45B.46C.47D.48【答案】C37、监理计划应由（）主持编制，经监理单位审核后报建设单位批准。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.监理员【答案】B38、喷射混凝土施工应采用（）工艺。A.湿喷B.干喷C.半湿喷D.潮喷【答案】A39、以下关于暂列金额的特点，说法错误的是（）A.发生项目的不确定性B.发生金额的不确定性，可能与实际情况有较大差距C.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先确定D.它们是某些新增的附属工程、零星工程等变更工程，也可能是提供货物、材料、设备或劳务等工作C选项错误，暂列金额中的项目具体由谁承担，事先并不确定，可能由承包人承担，也可能由特殊分包人或其他第三者承担。【答案】C40、施工单位、监理单位和建设单位应按（）的工程项目划分进行工程质量的检验和评定。A.相同B.不同C.类似D.部分相同【答案】A41、工程项目的（）是决定一个项目成功与失败的关键特性。A.一次性B.目标性C.制约性D.时限性【答案】C42、以下关于环境纠纷处理的说法正确的是:（）A.环境行政纠纷，可以通过环境行政复议和环境行政诉讼解决B.对于环境行政诉讼时效，环境保护法作了不同于行政诉讼法的规定。当事人对行政复议决定不服的诉讼时效为15天。直接向人民法院起诉的，诉讼时效为15天C.环境行政调解处理不是环境纠纷处理的必经程序，对调解处理决定不服的，不能提起行政诉讼，而应提起以对方当事人为被告的环境民事诉讼D.环境民事诉讼时效为3年，从当事人知道或者应当知道受到污染损害时起计算【答案】A43、下列选项属于专项费用的是（）。A.行车干扰工程施工增加费B.施工场地建设费C.工地转移费D.职工探亲路费【答案】B44、发包人应在监理人收到承包人进度付款申请单后的（）天内将进度应付款支付给承包人。A.14B.24C.28D.36【答案】C45、混凝土墩、台身高度超过10m时可分节段施工，上一节段施工时，已浇节段的混凝土强度应不低于（）MPa。A.1.5B.2.5C.5.0D.7.5【答案】B46、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的，则下列关于工程分包说法正确的是（）。A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任C.分包单位应当接受监理人员的安全生产管理D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任【答案】D47、某建筑施工材料采购原价为150元/t，运杂费为30元/t，运输损耗率为0.5％，采购保管费率为2％，则该材料的单价为（）元/t。A.184.52B.183.75C.153.77D.123.01【答案】A48、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为－100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12％B.12%～13%C.13％～14%D.＞14％【答案】C49、挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】B50、以下关于投资回收期的说法错误的是（）A.投资回收期又称投资偿还期B.指建设项目以其每年的净收益抵偿其全部投资所需的时间长度C.投资回收期指标有静态投资回收期及动态投资回收期两种D.投资回收期指标通常指的是静态投资回收期【答案】D51、公路工程施工阶段监理的起止时间为（）。A.监理合同签订之日至工程竣工之日B.监理合同签订之日至工程交工验收申请受理之日C.合同工程开工之日至工程竣工之日D.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日【答案】D52、关于煤矸石路堤的填筑施工说法不正确的是（）。A.来源不同的煤矸石填料，性能相差大时，应分段填筑B.未经充分氧化与陈化的煤矸石，用于路堤填筑时应采取封闭措施C.每填筑2－3m应设置300mm厚的细粒土隔离层，路堤顶面应进行封闭处理D.当煤矸石填料粒径大时，施工控制及压实质量标准可参照土石路堤【答案】D53、下列关于公开招标的说法中，不正确的是（）。A.投标单位多，竞争激烈B.有利于降低工程造价，提高工程质量和缩短工期C.招标工作量大，成本大D.又名有限竞争性招标【答案】D54、开工预付款应在进度付款证书的累计金额达到签约合同价（）之后，开始按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回。A.10％B.20％C.30％D.40％【答案】C55、上封层施工结束后即可通车，但在12~24h之内应设专人控制车辆匀速行驶，且车速不得超过（）km/h，严禁紧急制动。A.10B.15C.20D.25【答案】C56、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析产生进度偏差的原因B.定期召开现场会议C.采取进度调整措施D.分析偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B57、在现场钉桩后（）天内，承包人应将设计和进场复测的土方横断面因连同土方的面积与体积计算表一并提交监理人批准。A.30B.42C.56D.60【答案】C58、下列关于工程变更合同约定的说法错误的是（）。A.没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更B.改变合同工程的高程属于变更的范围C.改变合同中任何一项工作的质量不属于变更的范围D.为完成工作需要追加的额外工作属于变更的范围【答案】C59、（）是指路基边坡土体或岩石，沿着一定的滑动面成整体状向下滑动。A.滑塌开裂B.剥落C.碎落D.坍塌【答案】A60、（）是建立、健全质量管理体系的首要条件。A.企业领导决策B.分层次教育培训C.分析企业特点D.落实各项要素【答案】A61、在合同段缺陷责任期结束、收到施工单位向建设单位提交的（）后，监理机构应进行审查。对符合合同约定的，总监办应在规定期限内签署合同段缺陷责任终止证书，并向建设单位提交缺陷责任期监理工作总结。A.合同段竣工验收申请B.合同段交工结账单C.工程质量整改报告D.终止缺陷责任申请【答案】D62、（）是指企业的生产组织领导者必须在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作的原则。它要求把安全工作落实到每一个生产组织管理环节中去。这是解决生产管理中安全与生产同一的一项重要原则。A.安全工作的五同时原则B.三管三必须原则C.三同时原则D.安全生产动态管理原则【答案】A63、“一岗双责”是指既要做好自己本岗位的工作，也要做好本岗位所涉及的（）。A.安全工作B.技术工作C.组织工作D.管理工作【答案】A64、结构外露表面的模板，其挠度不应超过1/400跨径，结构隐蔽表面的模板，不应超过（）跨径。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C65、（）是实现安全第一的根本途径。A.预防为主B.安全管理C.综合管理D.综合治理【答案】A66、对于监理机构平安工地建设，（）对合同段工程开工前安全生产条件审核的同时，应进行工程项目开工前安全生产条件中相关内容的自查，自查结果与合同段开工前安全生产条件核查结果一同报建设单位，作为建设单位进行工程项目开工前安全生产条件核查的参考。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.勘察单位【答案】B67、以下属于粗集料主要检测项目的是（）。A.细度模数B.堆积密度C.机制砂的石粉含量D.压碎值指标【答案】D68、路基挖至路床顶面以上（）时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工。A.0.5mB.0.8mC.1mD.1.2m【答案】C69、以下关于路面修复作业描述错误的是（）A.在山体滑坡、塌方、泥石流等路段作业必须有专人观察险情B.当进行修复作业时,应逆着交通流方向设置安全设施C.在高速公路和一级公路上修复作业必须用车辆接送，不得在控制区外活动或堆放物体D.坑槽必须当天完成，若不能完成必须布置作业控制区【答案】B70、（）是指路基边坡土体或岩石，沿着一定的滑动面成整体状向下滑动。A.滑塌开裂B.剥落C.碎落D.坍塌【答案】A71、某涵洞工程有4个独立基础，其施工过程及其流水节拍按顺序分别是基础开挖（2、2、4、2）、基础处理（3、3、4、2）、浇筑混凝土（3、3、2、2），则其流水步距分别为（）。A.2、4B.3、2、6C.4、2D.6、2、3【答案】A72、拱桥圬工砌体的边角压碎、砌块断裂，干砌石拱桥砌缝张口等，可用（）修补。A.混凝土B.水泥砂浆C.水泥浆D.细石混凝土【答案】B73、水泥混凝土面板出现5mm裂缝，属于（）。A.轻度裂缝B.中度裂缝C.重度裂缝D.极重度裂缝【答案】B74、钢纤维抗拉强度等级不应低于（）级。A.400B.500C.600D.700【答案】C75、对重大风险制订动态监测计划，定期更新监测数据或状态，每月不少于（）次，并单独建档。A.1B.2C.3D.4【答案】A76、底基层、基层的材料不包括（）。A.石灰稳定土B.水泥稳定土C.粉煤灰稳定土D.级配碎石【答案】C77、下列情况的路基，施工单位应进行路基填筑试验路段的施工不包括（）。A.一级公路的路堤B.填石路堤C.特殊填料路堤D.填土路堤【答案】D78、变更工程单价确定的原则不包括哪些（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价B.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理工程师按照规定程序商定或确定变更工作的单价C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则由监理工程师按照规定程序商定或确定变更工作的单价D.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由施工单位按照规定程序商定或确定变更工作的单价【答案】D79、某工业项目年设计能力为生产某种产品30万件，单位产品售价60元，单位产品可变成本为40元，年固定成本400万元，若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。A.235294件，78.43%，56.33元B.235294件，78.43%，56.14元C.200000件，75%，56.14元D.200000件，75%，56.14元【答案】B80、下列不属于斜拉桥主梁施工监控的主要内容的是（）。A.变形B.应力C.强度D.温度【答案】C81、城市道路水泥混凝土路面采用（）作为设计控制指标。A.3d抗压强度B.3d弯拉强度C.28d抗压强度D.28d弯拉强度【答案】D82、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）内，将应支付款支付给承包人。A.7天B.14天C.28天D.42天【答案】B83、对于注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，以下不属于处罚措施的是（）。A.停止执业3个月以上1年以下B.情节严重的，吊销执业资格证书，3年内不予注册C.造成重大安全事故的，终身不予注册D.构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任【答案】B84、全面辨识应每年不少于（），专项辨识应在生产经营环节或其要素发生重大变化或管理部门有特殊要求时及时开展。安全生产风险辨识后形成风险清单。A.4次B.3次C.1次D.2次【答案】C85、集料的公称最大粒径不超过31.5mm，该沥青混合料属于（）。A.细粒式B.粗粒式C.中粒式D.特粗式【答案】B86、关于公路工程交工程验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程B.工程质量评分值大于等于85分为优良工程C.工程质量评分值大于等于80分为中等工程D.工程质量评分值大于等于75分为合格工程【答案】D87、预应力张拉采用（）双控。A.预拱度和伸长值B.张拉应力和伸长值C.油表读数和预拱度D.油表读数和张拉应力【答案】B88、工程量清单中所列工程量（）。A.是合同给出的预计工程数量B.是实际计量的工程数量C.是实际计量并经监理工程师确认的工程数量D.是承包人实际完成的工程数量【答案】A89、当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。A.应力集中B.受力不均C.剪切D.偏压【答案】D90、环境工程监理的主要任务是对工程的（）进行施工监理，落实项目环境影响评价文件中的要求。A.环保配套设施B.安全卫生设施C.防火设施D.安全生产设施【答案】A91、（）是实现安全第一的根本途径。A.预防为主B.安全管理C.综合管理D.综合治理【答案】A92、监理机构编制的支付证书，未经（）签字建设单位不得向施工单位支付工程款。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.驻地监理工程师D.设计单位驻地代表【答案】B93、交通建设工程项目应急预案中的项目总体预案由（）根据项目特点，在对项目进行安全风险评估的基础上制订。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】B94、桥梁基础混凝土承台、墩台施工，浇筑混凝土时，串筒、溜槽等的布置应方便摊铺和振捣，并应明确划分工作区域。混凝土浇筑完成后，应及时进行养护，养护时间不得少于（）。A.3dB.7dC.14dD.28d【答案】B95、下列情形属于I级事故的是（）。A.55人重伤B.经济损失1.1亿元C.危及55人生命安全D.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故【答案】C96、关于挖孔灌注桩施工技术要求的说法，正确的是（）。A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸【答案】A97、对于用于抗滑表层的沥青混合料中的粗集料，应该选用坚硬、耐磨、韧性好的碎石或碎砾石，矿渣及软质集料不得用于防滑表层。对于坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。A.30%B.35%C.40%D.50%【答案】C98、可在冬期进行路基施工的工程项目是（）。A.一级公路的土路基开挖B.挖掘填方地段的台阶C.岩石地段的路堑开挖D.高速公路的土路基开挖【答案】C99、建设单位从银行贷款500万元。贷款期3年，年利率5%，按复利每半年计息一次，则贷款的年实际利率为（）。A.4.16%B.4.21%C.5.06%D.5.23%【答案】C100、在进行公路水运品质工程评价时，（）是以在建的二级及以上公路工程项目、水运工程项目为评价对象。A.二级以上公路项目品质工程评价B.示范创建项目品质工程评价C.交竣工品质工程示范项目评价D.农村公路品质工程示范项目评价【答案】B多选题（共40题）1、属于不良地质地段的有（）。A.滑坡B.崩塌C.岩溶D.软土地段E.膨胀地层【答案】ABCD2、施工准备阶段的环境保护监理工作包括（）。A.参加设计交底，熟悉环评报告和设计文件，了解工程建设项目的具体环保目标B.审查施工单位的施工组织设计和开工报告，对环保实施方案提出审查意见C.审查施工单位的临时用地方案是再符合环保要求，临时用地的恢复计划是否可行D.审查施工单位的环保管理体系是否责任明确、切实有效。E.对工地进行巡视监理【答案】ABCD3、关于填土路堤施工说法，正确的是（）。A.对于强膨胀土，有机质土、易溶盐超过允许含量的土，以及含水率超过规定的土，不得直接作为路堤填料B.湿黏土填料宜采用石灰进行改良，石灰宜采用消石灰或磨细生石灰粉C.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mmD.路基下部宜采用水稳性好或冻胀敏感性小的填料E.每一填筑层压实后的宽度不得小于设计宽度【答案】ABC4、关于桥面铺装，说法正确的有（）。A.预制板或现浇桥面板与桥面铺装混凝土的混凝土龄期相差应尽量缩短，以避免两者之间产生过大的收缩差B.当进行沥青混凝土铺装时，可不预留伸缩缝工作槽C.沥青混凝土桥面铺装时，铺装前应做黏层沥青D.防水层通过伸缩缝或沉降缝时，应符合设计要求E.泄水管下端应伸出结构物底面5－10cm【答案】ABCD5、钻孔灌注桩根据施工机械的不同，分为（）。A.冲击钻成孔B.正循环钻成孔C.反循环钻成孔D.人工挖孔E.爆破成孔【答案】ABC6、日常安全监理实施程序包括（）。A.发出口头通知，开具整改通知单B.召开专题监理例会C.签发工程停工令D.向建设主管部门报告E.发出口头通知，开具罚款单【答案】ABCD7、工程量清单的作用包括（）。A.为后续工作提供了参考依据B.为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础C.是建设工程计价的依据D.是工程付款和结算的依据E.调整工程量、进行工程索赔的依据【答案】BCD8、风险等级主要由（）决定。A.暴露于危险环境的时间（T）B.风险事件发生的可能性（L）C.风险的可预测性（Y）D.后果严重程度（C）E.风险的可转移性（S）【答案】BD9、对于不确定性和风险，造成不确定性的影响因素包括（）。A.原始数据较多，不具有代表性B.原始数据的处理方法不当C.所选择的预测模型和预测方法有问题D.各种不可抗拒因素E.建设资金的短缺【答案】BCD10、为了事先了解可能存在的决策风险，就需计算各因素发生的概率及对决策方案的影响，从中选择最佳方案。其基本分析方法有（）。A.费用效益分析B.成本效益分析C.临界分析D.敏感性分析E.概率分析【答案】CD11、下列投资方案经济效果评价方法中，可适用于独立方案的有（）。A.净现值B.净年值C.内部收益率D.增量净现值E.增量内部收益率【答案】ABC12、波形梁护栏产品的检验项目主要包括（）。A.托架的外形尺寸检查B.防腐层质量检查C.螺孔尺寸及长度检查D.定尺长度及螺孔定位E.表面颜色检查【答案】ABCD13、下列施工总承包单位、分包单位安全责任的表述中，正确的是（）。A.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担各自的责任C.总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工D.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任E.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务【答案】ACD14、对路面的基本要求包括（）。A.强度和刚度B.稳定性C.耐久性D.表面性能E.水稳性【答案】ABCD15、水泥混凝土路面施工阶段质量控制中，模板安装的检查包括（）。A.钢模板的高度应与混凝土板厚度一致B.木模板应选用质地坚实、变形小、无腐朽、扭曲、裂纹的木料C.模板高度的允许误差为±2mmD.立模的平面位置与高程，应符合设计要求E.钢模板的高度应略高于混凝土板的厚度【答案】ABCD16、公路工程生产安全事故应急救援预案体系的构成包括（）。A.国家部门预案B.地方预案C.项目预案D.合同段预案E.应急预案操作手册【答案】ABC17、建筑安装工程费包括（）。A.工程保险费B.设备购置费C.基本预备费D.专项费用E.企业管理费【答案】BD18、下列对施工机械使用的安全监督的说法正确的有（）。A.可在场内道路任意行驶B.机械进场的必须经过安全检查C.施工机械操作人员必须建立机组责任制D.禁止无证人员操作E.施工机械操作人员会操作即可，无须证件【答案】BCD19、施工组织设计的检查主要体现在（）。A.设备、材料、人员情况检查B.准备工作情况检查C.施工过程的主要施工控制指标检查D.施工现场布置合理性检查E.资金准备情况检查【答案】BCD20、水泥混凝土路面施工阶段质量控制中，模板安装的检查包括（）。A.钢模板的高度应与混凝土板厚度一致B.木模板应选用质地坚实、变形小、无腐朽、扭曲、裂纹的木料C.模板高度的允许误差为±2mmD.立模的平面位置与高程，应符合设计要求E.钢模板的高度应略高于混凝土板的厚度【答案】ABCD21、安全生产专项费用计量支付的工作内容包括（）。A.审查施工单位月度安全生产费用清单合规性B.监理审核当月实际使用安全经费台账C.现场核查施工单位安全生产费用实际使用情况D.总监办签认后，报建设单位审批E.建立安全生产费用监理审核台账【答案】ABC22、双重预防机制是指以（）手段相结合的生产安全事故预防机制。A.风险分级管控B.风险识别C.风险管理D.隐患管理E.隐患排查治理【答案】A23、水泥混凝土路面的优点有（）。A.强度高B.稳定性好C.开放交通早D.耐久性好E.有利于夜间行车【答案】ABD24、监理工程师对施工单位自查情况进行抽查，定期或不定期对施工单位自查情况进行（）。A.抽查B.审计C.评价D.复验E.考核【答案】AC25、关于桥梁支座安装，说法正确的有（）。A.支座安装时，应分别在垫石和支座上标出纵横向的中心十字线，就位后两者的中心应对准B.调整支座的顶面高程时，应采用钢垫片，支垫处在安装完成后留下的空隙应采用环氧树脂砂浆填实C.安装双向活动或单向活动支座时，应保证支座滑板的主要滑移方向符合设计要求D.支座安装完成，其顺桥向的中心线应与梁顺桥向的中心线水平投影垂直E.在安装活动支座顶板时宜考虑安装温度与设计要求不符时对位移的影响【答案】ABC26、价值工程工作步骤包括的阶段有（）。A.准备阶段B.分析阶段C.创新阶段D.实施与评价阶段E.资源共享阶段【答案】ABCD27、高速公路水泥混凝土路面应选用的机械设备有（）。A.计算机自动控制强制式拌和楼（机）B.强制式搅拌站（机）C.滑模摊铺机施工工艺D.三辊轴机