监理工程师之土木建筑目标控制通关题库高分打印版

监理工程师之土木建筑目标控制通关题库高分打印版

单选题（共100题）1、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作的（）相等。A.总时差与自由时差B.最早开始时间与最迟开始时间C.最早完成时间与最迟完成时间D.时间间隔与自由时差【答案】A2、根据《计价规范》的规定，下列计日工生效原则的描述中，正确的是（）。A.发包人通知承包人后，承包人应予执行B.承包人应在该项工作实施结束后的48小时内向发包人提交现场签证报告C.发包人在收到承包人计日工报告后的7天内予以确认D.发包人将一式三份确认的报告返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据【答案】A3、某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。A.返工处理B.不做处理C.试验检测D.限制使用【答案】B4、根据《建筑法》的有关规定，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）。A.合理使用年限B.2年C.5年D.10年【答案】B5、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送()和经设计等相关单位认可的处理方案。并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.监测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故处理依据【答案】A6、项目监理机构要对工程质量进行有效的控制，因为建设工程质量是实现建设工程（）的基本要素。A.功能与进度B.功能与效果C.效果与进度D.功能与目标【答案】B7、胡某故意伤人案，检察院以第一审判决量刑畸轻为由提起抗诉，第二审法院维持第一审判决以后，检察院按照审判监督程序再次提出抗诉，下列哪一选项说法是不正确的？A.检察院前后两次抗诉的对象和权限都不同B.接受抗诉的法院应当组成合议庭重新审理，该法院可以自行审判，也可以指令下级法院再审C.审理再审案件的法院可以适用第一审程序进行审理，也可以适用第二审程序进行审理D.法院对此案进行再审时，同级检察院应当派员出庭。同级检察院接到出庭通知后没有派员出庭，且未说明原因的，法院可以裁定按撤回抗诉处理【答案】C8、某建设项目的净现金流量如下表所示，则该项目的静态投资回收期为()年。A.3.33B.4.25C.4.33D.4.75【答案】B9、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。A.10B.20C.30D.40【答案】B10、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交()A.监理总结报告B.质量评估报告C.监理验收报告D.质量检验报告【答案】B11、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.单代号网络计划中最迟完成时间与最早完成时间相差最小B.双代号时标网络计划中工作箭线上无波形线C.单代号搭接网络计划中与紧后工作之间时距最大D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点【答案】A12、（2022年真题）下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。A.主要投入物供应现状B.工艺技术和主要设备方案C.项目组织机构和人力资源配置D.项目资金来源及使用条件【答案】A13、某新建项目，建设期为2年，共从银行贷款960万元，每年贷款额相等。贷款年利率为6%，则该项目建设期利息为（）万元。A.44.06B.58.46C.88.13D.116.93【答案】B14、对承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应()A.提出担保要求B.进行实地考察C.提供试验计划D.规定试验设备【答案】B15、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。A.施工单位B.检测单位C.监理单位D.建设单位【答案】D16、生产性建设工程项目总投资包括（）。A.建设投资和建设期利息B.建设投资.建设期利息和流动资金C.静态投资和动态投资D.固定资产投资和无形资产投资【答案】B17、某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07【答案】B18、根据《计价规范》规定，当分包人使用总包人的脚手架、水电接剥时，应当属于工程量清单编制中的（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.总承包服务费【答案】D19、下列造成质量缺陷的成因分析中，属于使用不当的是（）。A.任意拆除承重结构部件B.技术交底不清，违章作业C.施工方案考虑不周，施工顺利颠倒D.疏于检查、验收【答案】A20、在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）介绍每一个原则。A.简述B.理论依据C.获益之处D.可开展的活动【答案】A21、环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（）属于工程技术环境。A.通风照明条件B.工程地质C.施工环境作业面大小D.临近的地下管线【答案】B22、单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间【答案】B23、单位(子单位)工程质量竣工验收时，各项验收记录中的验收结论应由()A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督站【答案】A24、某工程有6个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4天，施工过程之间的组织间歇合计为3天，第4个施工过程提前插入4天。该工程的流水施工工期是（）天。A.24B.37C.35D.47【答案】C25、（2021年真题）重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.过程方法【答案】D26、为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。A.检验批B.分项工程C.子分部工程D.分部工程【答案】A27、某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3，该土方工程实际结算价款为（）万元。A.72.80B.76.80C.77.40D.78.00【答案】C28、十八大以来，各地相继出台防止领导干部干预司法活动的文件。日前，福州市纪委出台《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理责任追究暂行办法》，明确领导干部存在五类干预司法公正行为的将被追责。下列哪一项说法是错误的？A.完善司法管理体制和司法权力运行机制，规范司法行为，加强对司法活动的监督，是努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的应有之意B.任何党政机关让司法机关做违反法定职责、有碍司法公正的事情，均属于干预司法的行为C.防止领导干部干预司法活动，意味着任何领导干部在职务活动中均不得了解案件信息，不得与案件相关的司法人员进行任何接触，以免干扰独立办案D.对非法干预司法机关办案，应给予党纪政纪处分，造成严重后果的依法追究刑事责任【答案】C29、网络计划终点节点标号值与（）相等。A.总工期B.计划工期C.计算工期D.要求工期【答案】C30、关于监理人审核承包单位提交的施工进度计划的说法，正确的是（）。A.监理人对施工进度计划的批准可以解除承包单位的部分责任B.经监理人确认的施工进度计划应当视为合同文件的一部分C.监理人审查施工进度计划的目的是为了确保及时向承包单位支付进度款D.监理人审核发现施工进度计划中的问题，应及时向业主汇报【答案】B31、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。A.确定投资目标B.确定资金使用计划C.结算已完工程费用D.提出投资目标调整建议【答案】A32、某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为3.41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。A.504.64B.511.75C.517.05D.525.32【答案】D33、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。A.重要程度B.隐蔽性C.结构分解D.投资估算【答案】C34、为排挤竞争对手，某商场在销售中向购买某品牌微波炉的顾客赠送一套餐具。下列说法正确的是A.如果微波炉的价格减去餐具的价值小于微波炉的成本价则商场构成不正当竞争B.商场的行为构成违法搭售的不正当竞争C.如果赠送餐具违背顾客意愿则构成不正当竞争，否则不构成D.如果餐具质量不合格则构成不正当竞争，否则不构成【答案】A35、根据《卓越绩效评价准则》，采用卓越绩效模式的驱动力来自（）。A.标准化导向B.市场竞争C.市场准入D.符合性评审【答案】B36、在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。A.质量监督机构B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】D37、根据《计价规范》的规定，下列说法中错误的是（）。A.国有资金投资项目必须采用工程量清单计价B.工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据C.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行规范除工程量清单等专门规定外的其他规定D.补充项目清单由工程造价管理机构编制【答案】D38、下列关于观感质量验收的表述中，错误的是（）。A.观感质量的检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论B.观感质量验收难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行C.观感质量验收结果一般给出“好”、“一般”、“差”的验收结果D.若观感质量的验收结果为“差”，是指缺陷严重，已经影响了使用功能【答案】D39、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。A.算数平均数和标准偏差B.中位数和变异系数C.算数平均数和中位数D.中位数和标准偏差【答案】C40、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是（）。A.简单随机抽样B.系统随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样【答案】D41、下列选项中，不属于编写质量管理体系文件的主要工作的是（）。A.文件准备和企业调查B.调整方案C.编写质量手册D.编制必要的作业文件【答案】B42、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5%，结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）。A.上浮18%B.下调5%C.调整为292.5元D.可不调整【答案】D43、采用数学的方法，收集和处理数据资料，对评价对象作出定量的结果的价值判断是指（）A.定量评价法B.定性评价法C.综合评价法D.逐一评价法【答案】A44、某项目的财务净现值前5年为200万元，第6年为30万元，ic=10%，则前6年的财务净现值为（）万元。A.207B.217C.240D.261【答案】B45、对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用（）。A.调整型抽样方案B.计数型抽样方案C.二次抽样方案D.多次抽样方案【答案】C46、关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】D47、当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的（）。A.总时差最小B.自由时差为零C.自由时差等于总时差D.时间间隔最小【答案】C48、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的()A.质量证明文件B.采购合同C.设计要求文件D.考察报告【答案】A49、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，其主要特点是（）。A.在非关键线路上缩短工作持续时间B.采用平行作业方式加快施工进度C.不改变工作之间的先后顺序关系D.保持网络计划中关键工作不变【答案】C50、（2020年真题）用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。A.徐变量B.凝结时间C.稠度D.弹性模量【答案】C51、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随机抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋【答案】A52、项目监理机构签发监理通知单时，应要求施工单位在发文本上签字，并注明（）。A.签收时间B.签发时间C.签收人D.发文人【答案】A53、工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。A.资源有限，工期最短B.资源均衡，费用最少C.资源有限，工期固定D.资源均衡，资源需用量最少【答案】A54、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。A.为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠C.开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】D55、应考人丙因生病住院不能参加考试，丙的父亲乙让甲代替丙参加考试，但丙并不知情，关于本案，下列哪些选项是正确的？A.甲、乙、丙三人都成立代替考试罪B.乙组织甲给丙替考，应以组织考试作弊罪论处C.甲成立代替考试罪，丙不成立犯罪D.乙教唆甲代替丙考试，属于代替考试罪的教唆犯【答案】C56、施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。A.由施工企业自主确定B.由政府监督机构C.根据相关法律法规D.按招标文件提供的金额计列【答案】D57、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m＜sup>3＜/sup>，合同中约定土方单价20元/m＜sup>3＜/sup>，当实际工程量超过估计工程量10%时，需调整单价，单价为18元／m＜sup>3＜/sup>，该工程结算时实际完成土方工程量为1.2万m＜sup>3＜/sup>，则土方工程款为()万元。A.21.6B.23.6C.23.8D.24.0【答案】C58、在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应由（）及时签发（）。A.专业监理工程师或总监理工程师，监理通知单B.专业监理工程师，不合格项通知单C.总监理工程师，工程暂停令D.总监理工程师，隐蔽工程检查记录单【答案】A59、改进是组织维持目前业绩水平必不可少的，下列属于该要点基本内容的是（）。A.需求的变化要求组织不断改进B.确定质量方针、质量目标C.规定职责和权益D.确定关键、重要过程【答案】A60、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），项目监理机构对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案B.安全措施C.质量措施D.施工组织设计【答案】A61、工程施工过程中发生质量事故造成3人死亡、31人重伤、直接经济损失5000万元，该事故属于（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】C62、ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是()。A.管理体系的适时管理B.管理体系的行为到位C.管理体系的适中控制D.管理体系的识别能力【答案】D63、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，工程施工许可证应在工程（）向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取。A.开工前，由施工单位B.招标前，由建设单位C.招标前，由施工单位D.开工前，由建设单位【答案】D64、单位工程中的分部工程是按()划分的。A.设计系统或类别B.工种-材料C.施工工艺、设备类别D.业性质、建筑部位【答案】D65、在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（）。A.道路工程B.附属建筑工程C.挡土墙工程D.室外环境工程【答案】C66、（2018年真题）某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。A.2B.3C.4D.5【答案】A67、（2019年真题）某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于（）。A.专业工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程【答案】B68、商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1~2年B.1~3年C.2~4年D.3~5年【答案】B69、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动施工津贴【答案】D70、在固定总价合同的执行过程中，发包方应对合同总价做相应调整的情况是()A.工程量减少5%B.水泥价格上涨3%C.出现恶劣气候D.工程范围变更【答案】D71、估算工程量单价合同结算工程价款采用的数据是合同中确定的分部分项工程单价和（）。A.工程量清单中确定的工程量B.施工前的估算工程量C.合同双方商定的工程量D.承包人实际完成的工程量【答案】D72、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.建立进度协调会议制度C.加强索赔管理D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】C73、编制物资需求计划的依据包括（）。A.物资供应计划B.物资储备计划C.工程款支付计划D.项目总进度计划【答案】D74、属于建筑安装工程规费的是：()A.临时设施费B.工伤保险费C.环境保护费D.已完工程和设备保护费【答案】B75、对于超过一定规模的危大工程，实行施工总承包的，由（）组织召开专家论证会。A.施工单位B.施工总承包单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】B76、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量【答案】D77、在编制物资供应计划的准备阶段，监理工程师必须明确物资的（）。A.供应单位B.供应方式C.供应数量D.总造价【答案】B78、李某申请公开自己的社保信息，社保局拒绝公开，李某遂提起了诉讼，关于本案，下列哪些说法是正确的？A.本案可以适用简易程序B.本案应有审判员和陪审员组成合议庭进行审理C.社保局须对拒绝公开的根据以及履行法定告知和说明理由义务的情况举证D.法院应在立案之日起45日内审结，有特殊情况需延长的经批准可以延长【答案】A79、监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过组织（）。A.观察和必要的判断B.检查和必要的鉴定C.回访和必要的跟踪D.分析和必要的验证【答案】B80、价值工程中的全寿命周期费用是指()A.生产过程中发生的全部成本B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和C.产品存续期的总成本D.生产费用、使用费用及维护费用之和【答案】D81、以下单层房屋层高相同的非黏土墙(240mm厚)哪一个单价(元/㎡)最高？()A.框架间内墙B.普通外墙C.框架间外墙D.普通内墙【答案】A82、对于抗震设防要求的结构，其抗震钢筋力学性能检测应满足要求的说法正确的是（）。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应大于1.30B.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25C.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.12D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于7%【答案】B83、分包单位资格报审表中的审核意见应由（）签署。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师【答案】D84、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】B85、1988年，甲敲诈勒索乙5000元钱，为抗拒抓捕将追赶的路人丙打死。1999年底甲醉酒驾车将丁撞成重伤，次日，丁被人发现后送往医院抢救无效死亡。2013年初全部案发。关于甲的行为的处理，下列哪一说法正确？A.对甲应以故意杀人罪、交通肇事罪追究刑事责任B.对甲应以抢劫罪、交通肇事罪追究刑事责任C.对甲仅以故意杀人罪追究刑事责任D.对甲的敲诈勒索行为，即使过了追诉期限，如果有特殊情况，报请最高人民检察院核准，也可以追诉【答案】A86、关于单位工程质量验收的说法，正确的是（）。A.由监理单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收B.对验收中提出的整改问题，项目监理机构应督促施工单位及时整改C.工程质量符合要求的，总监理工程代表应在工程竣工验收报告中签署验收意见D.建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人不应参加验收【答案】B87、质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检查并与质量标准对照。这体现了工程质量（）的原则。A.以合同为依据，坚持质量标准B.坚持预防为主C.坚持以人为核心D.坚持质量第一【答案】A88、（2021年真题）监理工程师控制工程施工进度需进行的工作是（）。A.汇总整理工程技术资料B.及时支付工程进度款C.编制或审核施工进度计划D.编制工期索赔意向报告【答案】C89、在建设工程施工阶段，按承包单位分解建设工程施工进度总目标是指（）。A.明确各承包商之间的工作交接条件和时间B.确定各单位工程的开工及交工动用日期C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度【答案】A90、在双代号网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（）天。A.6B.9C.12D.15【答案】A91、建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件B.考察投标单位并作出考察结论C.确定投标单位初选名单D.确定设备采购合同条款【答案】A92、（）是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的管理体系。A.工程质量管理体系B.ISO质量管理体系C.工程项目质量控制系统D.质量目标控制体系【答案】A93、在单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.持续时间总和最长B.时间间隔均为零C.时距总和最长D.由关键节点组成【答案】B94、在现场施工准备质量控制中，（）对有关分包的报审资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。A.总监理工程师，总承包单位B.专业监理工程师，总承包单位C.总监理工程师，建设单位D.专业监理工程师，建设单位【答案】C95、2016年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2020年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。综合调整系数1.1，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。A.15945B.16815C.14496D.15304【答案】A96、下列关于美国法的特点和历史地位，说法错误的是？A.美国法封建因素较少，但具有独特的种族歧视色彩B.美国制定了世界上第一部资产阶级成文宪法，奠定了资产阶级宪法的基本格局C.美国刑法率先创造了缓刑制度，但并没有将教育观念引入刑法的改革D.美国法创造了立法和司法的双轨制，联邦和各州自成体系，各有独立的立法机关和司法系统【答案】C97、分项工程质量验收时，（）对施工单位所报资料逐项进行审查，符合要求后签认分项工程报审表、报验表及质量验收记录。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.建设单位【答案】B98、某建设工程项目，发包方与承包方按固定总价合同签订了工程承包合同。合同实施过程中对合同总价作出相应变更的情况是（）。A.机械费上涨B.人工费上涨C.设计和工程范围发生变更D.雨期导致工期延长【答案】C99、下列关于质量管理体系总体设计的说法，错误的是（）。A.建立健全质量管理体系机构，是高水平服务的基础B.建立健全质量管理体系机构，是严谨工作作风的基础C.建立健全质量管理体系机构，是拥有科学管理模式的基础D.建立健全质量管理体系机构，是提高技术水平的基础【答案】D100、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，其中（）是组织的永恒目标。A.鼓励全员参与B.坚持与供方互利的关系C.不断改善管理的系统方法D.持续改进【答案】D多选题（共40题）1、监理工程师在施工过程中要对施工环境进行控制，下列属于施工质量管理环境的有()。A.质量管理体系是否处于良好状态B.质量责任制是否落实C.施工场地空间条件和通道是否符合要求D.质量控制自检系统是否处于良好状态E.现场质量检验制度是否完善【答案】ABD2、根据评价时间不同，项目后评价可以分为()。A.效益评价B.跟踪评价C.实施进度评价D.实施效果评价E.影响评价【答案】BD3、价值工程进行改进对象选择的方法包括（）。A.专家检查法B.百分比分析法C.价值指数法D.哥顿法E.ABC分析法【答案】BC4、承包商可索赔的人工费包括()A.特殊恶劣气候导致的人员窝工费B.法定增长的人工费C.设计变更导致的人员窝工费D.因雨季停工后加班增加的人工费E.完成额外工作增加的人工费【答案】BC5、（2019年真题）根据《建设工程监理规范》，如提供设计阶段相关服务，监理单位应审查设计成果并提出评估报告，其评估报告的主要内容有（）。A.设计工作概况B.设计深度的符合情况C.设计任务书的完成情况D.有关部门的备案情况E.存在的问题及建议【答案】ABC6、关于现金流量绘制的说法，正确的有（）。A.横轴表示时间轴，向右延伸表示时间的延续B.垂直箭线代表不同时点的现金流量情况C.箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点D.箭线长短应精准地体现现金流量数值的差异E.对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流出【答案】ABC7、（2017年真题）项目监理机构处理完工程质量事故后，向建设单位提交的质量事故报告包括的内容有（）。A.事故发生的时间、地点B.事故发生的简要经过C.事故发生后采取的措施D.事故处理的过程及结果E.事故调查有关会议记录【答案】ABCD8、设计概算的编制依据主要有（）。A.项目技术复杂程度B.批准的可行性研究报告C.正常的施工组织设计D.项目涉及的概算指标或定额E.地方政府发布的区域发展规划【答案】ABCD9、在工程招标投标阶段，工程量清单的主要作用有（）。A.为招标人编制投资估算文件提供依据B.为投标人投标竞争提供一个平等基础C.招标人可据此编制招标控制价D.投标人可据此调整清单工程量E.投标人可按其表述的内容填报相应价格【答案】BC10、资源优化的前提条件是()。A.在优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系B.在优化过程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间C.网络计划中各项工作的资源强度为常数D.保证工程总成本最低时的工期安排E.在网络计划中找出直接费用率最小的关键工作，缩短其持续时间【答案】ABC11、在巡视检查要点中，关于施工人员的检查，下列说法正确的有（）。A.技术员、安全员等关键岗位人员是否到位B.能否确保各项管理制度和质量保证体系是否落实C.特种作业人员是否持证上岗D.是否进行了技术交底并有记录E.现场施工人员是否按照规定佩戴安全防护用品【答案】BCD12、在建设项目的实施阶段，项目总进度应包括()等。A.设计工程进度B.施工前准备工作进度C.工程物资采购工作进度D.项目动用前准备工作进度E.项目后评价工作进度【答案】ABCD13、质量管理体系文件的编制内容应在一定时期内具有（）。A.先进性B.公平性C.适宜性D.可操作性E.科学性【答案】ACD14、在工程施工中，总监理工程师应及时签发工程暂停令的情形有（）。A.建设单位要求暂停施工经论证没必要暂停的B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的C.施工单位拒绝项目监理机构管理的D.施工单位违反工程建设强制性标准的E.施工单位存在较大质量、安全事故隐患的【答案】BD15、专项施工方案实施前，（）应当向施工现场管理人员进行方案交底。A.编制人员B.项目技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师E.单位技术负责人【答案】AB16、下列施工过程中，作为建造类施工过程而必须列入流水施工进度计划之中的有（）。A.混凝土构件预制B.基础混凝土浇筑C.建筑材料运输D.砂浆预制E.主体结构工程【答案】B17、下列有关工程预付款的描述，正确的有（）。A.预付款主要解决承包人施工准备阶段资金周转问题B.预付款应以具体数据约定，即绝对数C.预付款的支付时间可以是合同签订后一个月D.预付款的支付时间可以是开工日前7天E.工程预付款应是合同金额的10%【答案】ACD18、建设工程组织固定节拍流水施工的特点有（）。A.专业工作队数大于施工过程数B.施工段之间没有空闲时间C.相邻施工过程的流水步距彼此相等D.流水施工工期与间歇时间成倍数关系E.所有施工段上的流水节拍相等【答案】BC19、对危险性较大的分部分项工程资料，施工单位应纳入档案管理的有（）。A.专项施工方案审查文件B.专项施工方案及审核文件C.专项巡视检查资料D.监理实施细则E.工程技术交底记录【答案】B20、窗用绝热薄膜对阳光的反射率最高可达（）。A.60%B.70%C.80%D.90%【答案】C21、项目监理机构处理完工程质量事故后，向建设单位提交的质量事故报告包括的内容有（）。A.事故发生的时间、地点B.事故发生的简要经过C.事故发生后采取的措施D.事故处理的过程及结果E.事故调查有关会议记录【答案】ABCD22、对于危大工程的验收，施工单位、监理单位应组织相关人员进行验收，经（）签字确认后，方可进入下一道工序A.施工单位项目技术负责人B.施工单位技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师E.业主代表【答案】AC23、根据《建筑安装工程费用项目组成》的有关规定，施工机械使用费包括（）A.机械操作人员的工资B.大型机械设备安拆费C.大修理费D.燃料动力费E.税费【答案】ACD24、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成，下列属于社会保险费的是（）。A.住房公积金B.养老保险费C.失业保险费D.医疗保险费E.危险作业意外伤害保险费【答案】