2023年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识综合检测试卷A卷含答案

2023年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识综合检测试卷A卷含答案

单选题（共80题）1、某工程项目所需设备原价300万元，运杂费率为5%，安装费率为10%，则该项目的设备购置及安装工程概算为（）万元。A.345B.346.5C.400D.402.5【答案】A2、DSA检查技术的适应证不包括A.血管性疾病B.严重的心、肝、肾功能不全C.血管病的介入治疗D.心脏冠状动脉疾病E.血管外伤的诊断与介入治疗【答案】B3、以下属于计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用依据的是（）。A.工程造价信息B.工程建设其他费定额C.间接费定额D.运杂费率【答案】A4、经阴道分娩时，为预防产后出血，应在何时静注麦角新碱A.胎头拨露阴唇后联合紧张时B.胎头已着冠时C.胎头娩出时D.胎肩娩出时E.胎盘娩出时【答案】D5、MRI显示主动脉夹层真腔与假腔主要基于两者血流速度不同。以下叙述中正确的是：()A.真腔内血流速度快，一般显示为高信号B.真腔内血流速度慢，一般显示为低信号C.真腔内血流速度快，一般显示为无信号D.假腔内血流速度快，一般显示为低信号E.真腔内血流速度慢，一般显示为高信号【答案】C6、一般来说，成人心胸比率的正常上限为：()A.0.40B.0.50C.0.55D.0.60E.0.65【答案】B7、下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（）。A.因混凝土养护引起的停工时间B.偶然停工（停水、停电）增加的时间C.产品质量不合格返工的工作时间D.准备施工工具花费的时间【答案】D8、由3～5支终末细支气管组成的肺结构称为A.肺段B.肺小叶C.次级小叶D.初级小叶E.肺腺泡【答案】B9、确认小脑扁桃体延髓联合畸形，一般认为扁桃体低于枕大孔：()A.10mmB.7.5mmC.6.0mmD.5.0mmE.4.0mm【答案】D10、扁平足的最佳摄影体位是A.双足正位B.双足侧位C.双足站立侧位D.双足前后内斜位E.双足前后外斜位【答案】C11、胶片特性曲线中，胶片密度与曝光量成正比的部分是A.全部B.直线部C.足部D.肩部E.反转部【答案】B12、根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（）。A.业主B.承包商C.总承包商D.监理咨询机构【答案】B13、编制压路机台班使用定额时，属于必须消耗的时间的是（）。A.施工组织不好引起的停工时间B.压路机在工作区末端调头时间C.压路机操作人员擅离岗位引起的停工时间D.暴雨时压路机的停工时间【答案】B14、下列有关准直器的描述，错误的是A.准直器狭缝宽度决定线束宽度B.准直器狭缝宽度决定扫描层厚C.准直器窗口呈狭缝状态D.准直器狭缝宽度决定扫描层距E.准直器位于X线窗口前端【答案】D15、预算定额中，人工消耗由基本用工，材料超运距用工和（）。A.人工幅度差B.劳动用工C.技术用工D.机械幅度差【答案】A16、某施工企业购买一台新型挖土机械，价格为50万元，预计使用寿命为10年，每年200个台班，预计净残值为购买价格的3%，若按工作量法折旧，该机械台班折旧费应为（）元。A.242.50B.237.50C.250.00D.257.70【答案】A17、宫颈癌普查筛选的首要方法为A.妇科三合诊检查B.子宫颈刮片细胞学检查C.阴道镜检查D.宫颈和宫颈管内活体组织检查E.HPV检查【答案】B18、依据建立工程规模的大小，竣工决算分为()。A.大型建立工程竣工决算和中、小型建立工程竣工决算两大类B.大、中型建立工程竣工决算和小型建立工程竣工决算两大类C.重点建立工程竣工决算和一般建立工程竣工决算两大类D.大型建立工程竣工决算、中型建立工程竣工决算和小型建立工程竣工决算三大类【答案】B19、下列组合中，错误的是A.骶髂关节正位--中心线向头侧倾斜15°～30°B.骶髂关节斜位--人体矢状面倾斜45°C.骶髂关节左后斜位--显示左侧骶髂关节D.腰椎左后斜位--显示左侧椎间关节E.胸椎左后斜位--显示右侧椎间关节【答案】B20、体层摄影中，选择层间距大小的依据是A.被照体的厚度B.被照体的密度C.被检病灶大小D.照射角的大小E.体层面的厚度【答案】C21、据《施工台同法律解释二》的相关规定。错误的是()。A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许D.当事人对工程造价质量修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明【答案】B22、称普通蓝敏X线片为色盲片的原因，是因为它对以下什么颜色的光不敏感A.绿光B.蓝光C.红光D.紫光E.白光【答案】C23、下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）。A.分项工程B.单项工程C.分部工程D.整个建筑物【答案】D24、工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前()天。A.7B.10C.14D.20【答案】A25、用于消化道穿孔患者，观察膈下游离气体，首选体位是A.腹部仰卧前后位B.腹部侧卧侧位C.腹部站立前后位D.腹部侧卧前后位E.腹部倒立前后位【答案】C26、投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，估算拟建项目总投资额的方法是（）。A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法【答案】C27、如果澄清发出的时间距投标截止时间不足()天，相应推后投标截止时间。A.5B.10C.15D.20【答案】C28、人体组织CT值比较，错误的是A.骨>钙质B.凝血>血液C.脑灰质>脑白质D.脂肪>水E.血液>水【答案】D29、下列费用项目中，应计入进口设备运杂费中的是（）。A.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费【答案】C30、下列体位，检查中耳乳突胆脂瘤的最佳选择是A.梅氏位B.柯氏位C.瑞氏位D.切线位E.仰卧水平侧位【答案】A31、某工程项目施工合同约定竣工时间为2018年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格导致总工期延误了2个月，2019年1月项目所在地政府出台了新政策，导致承包人计入总造价的增值税增加了20万元，以下说法正确的是()。A.由承包人与发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人责任B.由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务C.由承包人承担，理由是承包人责任导致I期延期，进而导致增值税增加D.由发包人承担，承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任【答案】C32、关于工程变更权的说法，正确的是（）。A.发包人与工程师均可以提出变更B.发包人与承包人均可以提出变更C.承包人与工程师均可以提出变更D.仅工程师可以提出变更【答案】A33、建设项目是一个从抽象到实际的建设过程，工程造价也从投资估算阶段的投资预计，到竣工决算的实际投资，形成最终的建设工程的（）。A.合同价B.概算造价C.预算造价D.实际造价【答案】D34、下列骨骼摄影条件的选择，错误的是A.厚度超过15cm或管电压超过60kVp时选用滤线栅B.被照部位尽可能靠近胶片C.尽可能选用大焦点，胶片尺寸不宜小D.骨质疏松摄影条件应有所降低E.慢性骨髓炎和石膏固定应增加条件【答案】C35、国产非标准设备原价的确定可采用的方法是（）。A.概算指标法和定额估价法B.成本计算估价法和概算指标法C.分部组合估价法和百分比法D.成本计算估价法和分部组合估价法【答案】D36、与体层摄影模糊度无关的是A.病灶的大小B.照射角C.物体到体层面的距离D.物体到胶片距离E.物体与X线管运动方向的关系【答案】A37、某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备的到岸价应为（）万元人民币。A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】D38、某施工机械产量定额2.56(10m3/台班)，则该机械时间定额（）台班/100m3。A.0.004B.0.026C.0.391D.2.56【答案】C39、关于《中华人民共和国合同法》中违约责任的特点，叙述错误的是（）。A.违约责任主要是一种赔偿责任，因此，可由合同当事人在法律规定的范围内自行约定B.只有合同当事人不履行或者不适当履行合同义务时，才应承担违约责任C.与侵权责任和缔约过失责任不同，违约责任必须以当事人双方事先存在的有效合同关系为前提D.它是由违约方向守约方承担的刑事责任【答案】D40、关于合同的变更和转让的表述，不正确的是（）。A.狭义的合同变更仅指合同内容的变更，不包括合同主体的变更B.我国《民法典》所指的合同变更是指合同主体的变更C.债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经过债权人的同意D.合同的转让包括权利(债权)转让、义务(债务)转移和权利义务概括转让三种情形【答案】B41、下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。A.建筑安装工程一切险保费B.引进设备财产保险保费C.工伤保险费D.人身意外伤害险保费【答案】C42、中晚期肺癌生长方式常表现为：()A.管内型B.管壁型C.管外型D.混合型E.都不是【答案】D43、针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息，满足不同项目参与方高效消息交换的需要，这体现了工程造价信息管理的（）原则。A.有效性B.高效性C.标准化D.时效性【答案】A44、工程造价的计价依据按用途分类可以分为7大类，其中计算设备费依据的是（）。A.各项工程建设其他费用定额B.设备价格、运杂费率等C.间接费定额D.概算指标、概算定额、预算定额【答案】B45、下列关于胎心率早期减速的描述哪项不正确A.它的发生与子宫收缩同时进行B.下降幅度<60次/minC.子宫收缩后迅即恢复正常D.时间短E.是胎头受压的表现【答案】B46、项目投资估算中，运营期内长期占用并周转使用的营运资金为()。A.流动资金B.经营成本C.固定资金D.应付资金【答案】A47、孕期淋病治疗首选A.普鲁卡因青霉素B.苄星青霉素C.第三代头孢菌素D.喹诺酮类E.林可霉素【答案】C48、项目后评价是工程项目实施阶段管理的延伸，它的基本方法是（）A.统计法B.比例法C.理论计算法D.对比法【答案】D49、X线信息影像的形成是在A.X线到达被照体之前B.X线照片冲洗之后C.X线透过被照体之后D.X线照片显影之后E.视觉影像就是X线信息影像【答案】C50、根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】D51、某施工单位承包的工程合同价款总额为9000万，其主要材料及构件所占比重为60%，已知预付款起扣点是5000万元，预付款的总金额为（）万元。A.4000B.4300C.2400D.3400【答案】C52、关于乳腺摄影的叙述，错误的是A.通常使用钼靶X线机B.常摄取侧位和轴位片C.用40kV以上的管电压D.屏气曝光E.焦一片距为40～50cm【答案】C53、建设工程竣工决算的文件，由（）负责组织人员编写。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】B54、可行性研究报告的市场分析与预测不包括（）。A.项目建设基本条件B.产品供需预测C.市场现状调查D.竞争力分析【答案】A55、单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算【答案】B56、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。A.4300B.4250C.4200D.4150【答案】D57、26岁，初产妇，妊娠39周，规律宫缩18小时，肛查宫口8cm，先露0，胎膜未破，腹部触诊为头先露，宫缩时宫体部不硬，持续30秒，间隔5分钟，胎心率136次／分，B型超声检查示胎儿双顶径为9.0cm。A.产钳助娩B.立即剖宫产C.持续吸氧，等待宫口开全D.小剂量滴注催产素E.严密观察产程，等待自然分娩【答案】B58、工程工程本钱治理的核心内容是()。A.本钱分析B.本钱打算C.本钱掌握D.本钱核算【答案】C59、胸部照片中，可同时观察心房、心室、大血管的最佳体位是A.胸部正位B.胸部左侧位C.右前斜位D.左前斜位E.胸部右侧位【答案】D60、新增固定资产价值的计算对象是（）。A.独立专业的单位工程B.独立施工的单位工程C.独立发挥生产能力的单项工程D.独立设计的单位工程【答案】C61、在X线摄影中，光电效应的负面影响是A.产生射线B.产生灰雾C.增加X线对比度D.使病人接受的照射量多E.以上四项都是【答案】D62、施工过程中多次使用消耗的材料，如挡土板、脚手架及模板等，这类材科属（）。A.主要材料B.辅助材料C.周转性材料D.半成品材科【答案】C63、在承发包双方确认计量结果后()内，发包方应向承包方支付工程进度款，并按约定时间扣除工程预付款。A.7天B.14天C.21天D.28天【答案】B64、双手及腕关节正位，不适用于下列疾病检查的是A.痛风B.呆小症C.大骨节病D.垂体性侏儒E.类风湿性关节炎【答案】A65、CT扫描中，像素尺寸与矩阵大小的关系是A.正比关系B.反比关系C.函数关系D.对数关系E.指数关系【答案】B66、淋病孕妇娩出的新生儿滴眼应用A.妥布霉素滴眼液B.氯霉素滴眼液C.林可霉素滴眼液D.1%硝酸银滴眼液E.红霉素眼膏【答案】D67、生产能力指数法又称指数估算法，它是根据（）和投资额来粗略估算拟建项目投资额的方法，是对单位生产能力估算法的改进。A.已建成的类似项目生产能力B.已建类似项目的静态投资额C.拟建项目的主体工程费D.世界银行投资的项目估算【答案】A68、关于髋关节前后位片的标准显示，错误的是A.应包括髋关节、股骨近端1/3、同侧耻骨及部分髂骨翼B.股骨头大体位于照片下1/3正中C.大粗隆内缘与股骨颈重叠1/2D.股骨颈显示充分E.申通线光滑锐利，曲度正常【答案】B69、编制材料消耗定额的基本方法中，（）可获得材料消耗的各项数据，用以编制材料消耗定额。A.理论计算法B.统计法C.试验法D.现场技术测定法【答案】B70、工人工作时间中,完成生产一定产品的施工工艺过程所消耗的时间，称为（）。A.基本工作时间B.有效工作时间C.实际工作时间D.定额工作时间【答案】A71、基本预备费是指在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用，下列关于其费用内容叙述错误的是（）。A.实行工程保险的工程项目费用应适当提高B.竣工验收时为鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复的费用C.超规超限设备运输过程中可能增加的费用D.在批准的基础设计和概算范围内增加的设计变更、局部地基处理等费用【答案】A72、妊娠合并心脏病，下列哪项不是早期心衰体征A.肺部有湿啰音，咳后消失B.阵发性夜间呼吸困难C.休息时呼吸超过20次／分D.轻微活动后胸闷气急及心悸感E.休息时心率超过110次／分【答案】A73、根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销的合同的是（）。A.以合法形式掩盖非法目的的合同B.损害社会公共利益的合同C.一方以胁迫手段订立的合同D.恶意串通损害集体利益的合同【答案】C74、细菌性阴道病的诊断标准，哪项不恰当A.阴道黏膜炎症改变显著B.线索细胞阳性C.加入10％KOH于阴道分泌物中产生腥臭味D.阴道分泌物均质、稀薄E.阴道pH>4.5【答案】A75、下列工程造价指数，属于个体指数的是（）。A.单项价格指数B.设备工器具价格指数C.建筑安装工程造价指数D.XXX【答案】A76、软X线摄影的管电压低于A.20kVB.30kVC.40kVD.50kVE.60kV【答案】C77、36岁妇女，继发性不孕5年，8年前有结核性盆腔炎病史，已治愈。子宫输卵管碘油造影提示双侧输卵管阻塞，月经正常，丈夫精液常规检查正常。治疗的方法应选择A.夫精宫腔内人工授精B.体外受精和胚胎移植C.单精子卵胞浆内注射D.胚胎植入前遗传学诊断E.供精人工授精【答案】B78、下列X线征象中，提示为恶性的是A.狭颈征B.项圈征C.腔外龛影D.环堤E.放射状黏膜纠集【答案】C79、28岁，女，有不洁性生活史。现孕5个月，于大阴唇出现圆形直径1～2cm边界清晰的皮疹，表面略高于皮肤，可见溃烂。A.结核B.硬下疳C.尖锐湿疣D.淋病E.外阴癌【答案】B80、要约不再对要约人和受要约人产生拘束，称为（）。A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤回D.要约失效【答案】D多选题（共40题）1、下列情形中，可以不进行招标的有（）。A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.国有资金占控股或者主导地位D.采购人依法能够自行建设、生产或者提供E.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制【答案】BD2、根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB50584—013）的规定，下列有关措施费的说法正确的是（）。A.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以m2为单位计算B.垂直运输费既可以按照建筑面积以m2为单位计算也可按照施工工期日历天数以天为单位计算C.消防设施与消防器材的配置费用计入临时设施费中D.大型机械设备进出场及安拆费通常按照机械设备的使用数量以台次为单位计算E.地下室施工时所采用的照明用电费用计入非夜间施工照明费中【答案】BD3、下列关于预付款担保的说法中，正确的是()。A.预付款担保应在施工合同签订后，预付款支付前提供B.预付款担保必须采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应保持不变【答案】ACD4、人工、材料、机具台班消耗量指标根据（）的形式来表现。A.劳动定额B.材料消耗定额C.机具台班定额D.施工定额E.企业定额【答案】ABC5、下列选项中，在选择工程方案时需要在选定项目（）的基础上进行论证。A.建设规模B.技术方案C.设备方案D.环境保护措施E.建设地点【答案】ABC6、国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有（）。A.负责租船订舱B.承担货物在装运港装上指定船只以后的一切风险C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用D.在合同约定的装运港领受货物E.办理进口清关手续【答案】BC7、建设工程全寿命费用中，工程交付使用后的经常开支费用包括（）。A.使用期内大修理费B.日常维护修理费用C.局部更新费用D.经营费用E.项目使用期满后的报废拆除费用【答案】ABCD8、工程计价依据必须满足的要求包括（）。A.准确可靠，符合实际B.定性描述清晰，便于正确利用C.社会平均合理水平高D.可信度高，具有权威性E.数据化表达，便于计算【答案】ABD9、国际工程合同价款结算中，关于预付款下列说法中正确的有（）。A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和领发中标函之日两者中较早者为准B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还C.当期中支付证书中累计总额超过中标合同价(含暂定金额)的10%开始扣减D.在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效E.如在预付款保函截止日期前28天预付款还未完全偿还，则承包商应相应延长保函期限【答案】BD10、材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所需消耗的资源的数量标准，包括（）。A.在运往工地过程中材料的损耗量B.直接使用在工程实体上的材料的净用量C.在施工操作过程中不可避免的材料损耗量D.在施工现场出现的不合格材料的数量E.在施工现场运输过程中不可避免的材料损耗量【答案】BC11、制约工业项目建设规模合理化的环境因素有（）。A.国家经济社会发展规划B.原材料市场价格C.项目产品市场份额D.燃料动力供应条件E.产业政策【答案】AD12、竣工决算反映了（），反映了概算总投资和实际的建设成本，同时还反映了所达到的主要技术经济指标。A.建设工期B.竣工项目计划C.工程施工进度D.实际的建设规模E.设计和实际的生产能力【答案】ABD13、下列费用中，属于工程建设其他费中建设管理费的有()。A.建设单位管理费B.可行性研究费C.勘察设计费D.工程监理费E.总承包管理费【答案】AD14、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，建筑工程的分部工程包括（）。A.工业管道工程B.电气工程C.设备安装工程D.屋面工程E.通风与空调工程【答案】BD15、根据《中华人民共和国合同法》，属于不得撤销要约的情况有（）。A.要约人确定了承诺期限B.要约已经达到受要约人C.要约人明示要约不可撤销D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备E.要约已经发生了法律效力【答案】ACD16、安全文明施工费的内容（）。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.临时设施费E.劳动保护费【答案】ABCD17、根据我国《合同法》的规定，缔约过失责任的构成条件包括（）。A.当事人有过错B.违约行为客观存在C.抗辩事由不能成立D.有损害后果的发生E.当事人的过错行为与造成的损失有因果关系【答案】AD18、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】ABD19、下列费用中属于工程建设其他费用中与项目建设有关的其他费用的是()。A.建设管理费B.生产准备及开办费C.建设用地费D.劳动安全卫生评价费E.专利及专有技术使用费【答案】AD20、根据《建设工程施工合同示范文本》中的合同条款，签约合同价包含的内容有。A.变更价款B.暂列金额C.索赔费用D.结算价款E.暂估价【答案】B21、以下概算编制方法中，主要用于设备安装工程费概算的有()。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法【答案】ABCD22、在成本费用预测中，常用的定量预测方法有（）等。A.按实际算法B.回归分析法C.技术进步法D.加权平均法E.历史资料法【答案】BD23、《中华人民共和国招标投标法》规定，凡在我国境内进行的下列工程建设项目，必须进行招标的是（）。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目B.技术复杂、专业性强或其他特殊要求的项目C.全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目E.采用特定专利或专有技术的项目【答案】ACD24、凡具有（）等情形之一的，不予注册造价工程师。A.因工程造价业务活动受刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满8年的B.受刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的C.申请在2个或者2个以上单位注册的D.不具有完全民事行为能力的E.未达到造价工程师继续教育合格标准的【答案】BCD25、编写工程清单中的工程特证时，以下内容属于必需描述的有()。A.外运土的详细运距B.混凝土的种类和强度等级C.金属构件的材质D.抹灰面油漆的基层类型E.混凝土拌合料使用的石子粒径【答案】BCD26、承包商可以提出索赔的条件有（）。A.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失B.因工程变更造成的时间、费用损失C.发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加D.货款利率上调造成贷款利息增加E.发包人延误支付期限造成承包人的损失【答案】ABC27、建设项目流动资金的分项估算法中,流动负债的构成要素一般包括()。A.应收账款B.预付账款C.存货D.应付账款E.预收账款【答案】D28、确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（）。A.国家经济发展规划B.产业政策C.生产协作条件D.地区经济发展规划E.技术经济政策【答案】ABD29、建设工程招标按工程项目承包的范围可分为（）。A.项目总承包招标B.材料设备采购招标C.设计施工招标D.项目阶段性招标E.专项工程承包招标【答案】ACD30、安全文明施工费的内容（）。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.临时设施费E.劳动保护费【答案】ABCD31、确定预算定额