建筑消防设施安装施工合同

建筑消防设施安装施工合同建设单位：使用单位：工程名称：施工单位：日期：2006年月日建筑消防设施安装施工合同甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《山东省消防管理办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，结合本建筑.工程消防设施安装的实际情况，经甲乙双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。建筑消防设施概况：工程名称：工程地点：安装施工范围：。承包方式：开工日期：年月日竣工日期：年月日图纸甲方在开工前十日向乙方提供经过当地公安消防部门审批的设计图纸二套及防火审核意见书、图纸变更资料、及现场施工技术资料。工程造价及决算取费编制标准、付款方式本工程造价：约计万元。工程决算取费标准：1、按一类工程；乙级取费，本工程人工工资单价调增标准：元每定额工日。2、安装工程执行二00四年版《山东省安装工程消耗量定额》，《山东省安装工程消耗量定额枣庄市价目表》。3、土建工程执行二00四年版《山东省建筑消耗量工程定额》《山东省建筑工程消耗量定额枣庄市价目表》。4、材料采购保管费、劳保费及临时设施费按有关部门文件标准执行。5、优惠条款：工程安装费（不含设备材料）让利。工程款拨付：1、工程开工15天内由甲方向乙方拨付工程造价的%做备料款.随后按工程进度计划拨款，同时逐月扣回备料款。2、乙方每月25日按甲方要求编报工程进度结算帐单,结算帐单经甲方监理核准确认后作为工程拨款的依据,甲方每月10日按上月完成工程量的80%拨付工程进度款.3、工程竣工验收合格后拨付至工程预算价的80%,施工方提交结算资料甲方审计完毕,剩余工程款除5%作为质量保修金外,其余的一个月内无息付清.设备材料采购方式本工程项目所采用的主要材料设备，根据图纸设计、规范规定及甲方要求，由乙方提供设备材料的规格、型号、数量、单价，经甲方认价审定签证后，乙方负责购买,并根据实际工程量进入工程决算。双方责任甲方责任：1、工程开工前使施工场地具备施工条件，保证乙方施工用电、用水的方便，提供存放设备的场地，满足工程基本需要.2、甲方协调乙方与工地其它施工单位的关系。对乙方提供的甲方认可的工程签证及隐蔽资料要及时签字、盖章。3、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定.乙方责任：1、乙方应向甲方提供工程施工组织设计及进度计划并按照甲方批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对进度的检查、监督.2、乙方及时采购设备、材料，严格按图纸和操作规程施工，确保安装质量，服从甲方及监理的质量检查和进度安排，按时提供有关竣工资料，参加竣工验收。3、乙方须按有关规定采取严格的安全防范措施，保证施工安全.并按有关安全环保文件规定，进行危害辨识和控制4、健全工程施工质量负责制，明确责任内容，落实责任到人，做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。5、设计变更应由甲方签字确认后通知乙方，乙方不得随意修改，乙方施工与其他施工单位交叉时，乙方应主与甲方协商，不得自行处理。（三）由其他施工单位施工的与消防工程有关的项目,如果不能达到规范标准、图纸设计要求或造成乙方重复施工的,甲方负责协调其他施工单位重新更改或由乙方施工，甲方应及时给乙方工程签证并根据实际工程量进入工程决算。（四）图纸变更设计图纸、施工图纸原则不变更；确需变更，应提前十五日书面通知乙方，并经公安消防部门批准。工程质量：（一）乙方必须按照标准、规范和设计要求施工，随时接受甲方监理的检查检验，为检查提供便利条件.（二）隐蔽工程具备掩盖条件的，乙方在48小时以前以书面文字形式通知甲方检查验收，未经甲方检查不得隐蔽，若甲方未按时到场或答复，乙方可自行隐蔽.（三）工程质量标准：达到施工验收规范合格标准;按照鲁技监标发〔2004〕80号文《建筑自动消防设施安装质量检验评定规程》〔DB37/242-2004〕，经山东省广安消防技术服务中心检测合格;经枣庄市公安消防分局一次性验收合格；验收结论以消防主管部门的检测验收报告为准。工程验收：.1、乙方在消防安装工程检测合格后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案并提出消防竣工验收申请报告。2、甲方接到乙方的消防验收申请报告十日内，由乙方组织有关部门进行验收，验收结论以消防主管部门的验收报告为准。3、工程如因非乙方原因造成消防主管部门验收时出现问题，由相关责任方自己承担责任；保修（一）保修内容：见安装施工范围；（二）保修期限：自验收合格出具验收报告之日起保修二年；（三）保修期满后，甲乙双方可另行协商，协商一致后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。违约责任（一）甲方责任：1、未按合同规定提供场地图纸资料，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成的停工、窝工的实际损失；2、工程中途停建、缓建，乙方应采取措施弥补或减少损失，同时甲方赔偿乙方由此造成的合理的停工、窝工、倒运等损失。3、工程未经消防主管部门验收，甲方提前使用消防设施，出现问题由过错方自己承担责任；（二）乙方责任设备或安装质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理、更换或返工。由此造成逾期交付的，每日按本合同价的0.2‰向甲方偿付逾期的违约金.乙方必须保证不耽误其它工序的施工，如果影响其它工序施工，按本合同价的每日0.2‰向甲方偿付逾期的违约金。工程质量达不到合格标准时，由乙方向甲方偿付合同价款的2%的违约金；保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因非乙方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。第十条合同争议违约责任过错方未按合同规定履行自己应负的责任，承担相应的违约责任.（二）争议解决1、本合同履行过程中如发生争议，双方应本着互谅互让的原则，在保证工期和质量的前提下协商解决共同推进工程顺利进展。2、出现重大争议，首先请工程项目主管部门调解，调解期间双方应保证工程正常施工.3、协商不成时，采取（B）的方式解决；A向仲裁委员会申请仲裁B向人民法院提起诉讼第十一条合同的生效与终止1、本合同订立时间：年月日2、本合同订立地点：3、本合同自叁方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。第十二条本合同正本三份，叁方各执一份，副本六份，叁方各执二份.。第十三条其他该工程项目安装总价款最终以决算结果为准。发包方（章）：承包方（章）：使用方（章）：地址：地址：地址：法定代表人：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：