建筑注册考试合同真题及答案

2004年建设工程合同管理考试试卷及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列关于代理的叙述，（）是不正确的。A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。A.物B.行为C.智力成果D.活动3.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。A.保证B.定金C.留置D.质押4.依据有关建筑工程一切险的规定，下列描述中正确的是（）。A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保修期满为止5.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任6.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。A.按原价格执行B.按新价格执行C.按原价和新价的平均价执行D.按市场价执行7.工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应（）。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款8.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同9.《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务10.《合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。A要约到达对方之前B.受要约人发出承诺之后C.受要约人发出承诺之前D.承诺到达对方之前11.根据《合同法}的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（）。A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金12.《合同法》中规定的缔约过失责任是指（）。A订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任13.依据《合同法》的规定，出现（）订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.对方当事人采用欺诈手段14.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由（）。A.设计人承担B.承接变更的设计人承担C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担15.投标人在投标过程中出现（）时，招标人可以没收投标保证金。A投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正16.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当（）。A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认17.施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（）。A.投标须知B.资格预审表C.合同专用条款D.对投标人书面有质疑的解答18.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标19.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.施工B.设备采购C、设计D.材料采购20.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（）的投标书为最优投标书。A投标报价1000万元，评标价950万元B.投标报价1050万元，评标价940万元C.投标报价980万元，评标价970万元D.投标报价950万元，评标价960万元21.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当（）。A仅允许排名前五名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第七的递补，维持六家投标人D.重新进行资格预审22.某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（）万元。A.45B.57C.42D.6023.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（）状态。A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立24.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是（）。A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费D.监理辅助人员奖金25.依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（）。A发出终止合同通知，通知发出14天后合同即行终止B.发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C.发出终止合同通知，通知发出14内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止D.发出终止合同通知，通知发出14内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同26.依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。A.完成监理合同约定的监理工作之日B.监理合同规定的到期日C.被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D.完成正常工作和附加工作之日27.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C.工程施工完成竣工验收工作D.工程通过保修期检验28.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（）的需要。A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作29.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是（）。A设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意30.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（）。A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从设计人接到发包包人支付的定定金之日起，至至交付全部设设计文件之日日止C.从订立合同之日起起，至完成全全部变更设计计文件之日止止D.从设计人接到发包包人支付的定定金之日起，至至完成全部变变更设计文件件之日止31.某工程的大大型设备通过过国际招标采采用国外承包包商制造的设设备。外商提提交的设备制制造图纸及设设备的基础土土建设计文件件应由（）进行审查查认可。A.承包总体工程设计计的设计单位位B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商32.施工合同的的组成文件中中，结合项目目特点针对通通用条款内容容进行补充或或修正，使之之与通用条款款共同构成对对某一方面问问题内容完备备约定的文件件是（）A.协议书B.专用条款C.标准条款D.质量保修书33.某工程项目目，发包人将将工程主体结结构施工和电电梯安装分别别发包给了甲甲、乙两个承承包人。乙承承包人在进行行电梯安装时时，由于甲承承包人不配合合，给乙承包包人造成了一一定的损失，该该损失应当由由（）承担。A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师34.某施工合同同的合同工期期为20个月，专用用条款规定，承承包人提前竣竣工或延误竣竣工均按月计计算奖金和拖拖期违约赔偿偿金。施工至至第16个月，因承承包人投入的的机械设备不不足导致实际际进度滞后，工工程师要求承承包人修改计计划。承包人人提交修改后后的进度计划划竣工时间为为第22个月，工程程师考虑该计计划反映了承承包人的实际际能力，认可可了修改的计计划。承包人人实际竣工时时间为第21个月，则竣竣工结算时应应按（）。A.延误1个月竣工赔偿B.提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责责任，也不给给予奖励D.考虑工程师的认可可作用，按延延误0.5个月赔偿35.在施工合同同履行中，发发包人按合同同约定购买了了玻璃，现场场交货前未通通知承包人派派代表共同进进行现场交货货清点，单方方检验接收后后直接交承包包人的仓库保保管员保管，施施工使用时发发现部分玻璃璃损坏，则应应由（）。A.保管员负责赔偿损损失B.发包人承担损失责责任C.承包人负责赔偿损损失D.发包人与承包人共共同承担损失失责任36.施工合同示示范文本通用用条款规定，施施工中，发包包人供应的材材料由承包人人负责检查试试验后用于工工程，但随后后又发现材料料有质量问题题，此时应由由（）。A发包人追加合同价价款，相应顺顺延工期B.发包人追加合同价价款，工期不不予顺延C.承包人承担发生的的费用，相应应顺延工期D.承包人承担发生的的费用，工期期不予顺延37.为了保证工工程质量，对对发包人采购购的大宗建筑筑材料用于施施工前，需要要进行合同约约定的物理和和化学抽样检检验；对于此此项检验应由由（）。A承包人负责检验工工作，发包人人承担检验费费用B.承包人负责检验工工作，并承担担检验费用C.发包人负责检验工工作，并承担担检验费用D.发包人负责检验工工作，承包人人承担检验费费用38.施工中如果果出现设计变变更和工程量量增加的情况况，按照施工工合同示范文文本通用条款款规定，（）。A.发包人应在14天天内直接确认认顺延的工期期，通知承包包人B.工程师应在14天天内直接确认认顺延的工期期，通知承包包人C.承包人应在14天天内直接确认认顺延的工期期，通知工程程师D.承包人应在14天天内将自己认认为应顺延的的工期报告工工程师39.依据施工合合同示范文本本通用条款，在在施工合同履履行中，如果果发包人不按按时支付预付付款，承包人人可以（）。A立即发出解除合同同通知B.立即停工并发出通通知要求支付付预付款C.在合同约定预付时时间7天后发出通通知要求支付付预付款，如如仍不能获得得预付款，则则在发出通知知7天后停止施施工；D.在合同约定预付时时间7天后发出通通知要求支付付预付款，如如仍不能获得得预付款，则则在发出通知知之日起停止止施工40.施工合同示示范文本通用用条款规定，在在施工过程中中，因设计变变更导致承包包人的施工成成本增加及工工期延误，应应当按照（）处理。A.增加的费用由承包包人承担，延延误的工期不不予顺延B.增加的费用由承包包人承担，延延误的工期相相应顺延C.增加的费用由发包包人补偿，延延误的工期相相应顺延D.增加的费用由发包包人补偿，延延误的工期不不予顺延41.施工合同示示范文本通用用条款规定，承承包人对（）的保修期期限应为5年。A.地基基础工程B.屋面防水工程C.设备安装工程D.排水管道工程42.施工企业与与材料供应商商订立的材料料供应合同中中，约定违约约金是2.0万元，但供供应商的违约约行为给施工工企业造成的的损失是2.2万元，施工工企业应要求求供应商支付付（）。A、4.2万元B、2.2万元C、2.0万元D、0.2万元43.材料采购合合同履行中，供供货方提前将将订购的材料料发运到工程程所在地，且且交付数量远远多于合同约约定，采购方方应该（）。A、提取全部材料，按按实际交付数数量付款B、按合同订购的数数量提货，也也按合同订购购数量付款C、拒绝提前提货，拒拒付货款D、提取全部材料，按按订购数量付付44.FIDICC《施工合同同条件》为了了合理地分担担风险责任，定定义投标截止止日期前第28天为基准日.从此日期起起至（）止的期间间内，有经验验承包商在投投标阶段不能能合理预见的的风险归业主主承担。A.开标日B.工程师发布开工令令日C.工程师颁发工程接接收证书日D.工程师颁发履约证证书日45.依据FIDDIC《施工合同同条件》，动动员预付款的的扣还应当（）。A在首次支付工程进进度款时起扣扣B.自承包商获得工程程进度款累计计总额达到合合同总价10％那个月起起扣C.自承包商获得工程程进度款累计计总额达到减减去暂列金额额的合同总价价10％那个月起起扣D.自承包商获得工程程进度款累计计总额达到动动员预付款的的金额那个月月起扣46.某采用FIIDIC《施工合同同条件》的工工程，未经竣竣工检验，业业主提前占用用工程。工程程师应及时颁颁发工程接收收证书，但应应当（）。A以颁发工程接收证证书日为竣工工日，承包商商不再对工程程质量缺陷承承担责任B.以颁发工程接收证证书日为竣工工日，承包商商对工程质量量缺陷仍承担担责任C.以业主占用日为竣竣工日，承包包商不再对工工程质量缺陷陷承担责任D.以业主占用日为竣竣工日，承包包商对工程质质量缺陷仍承承担责任47.某采用FIIDIC《施工合同同条件》的合合同中，约定定的工程竣工工时间为5月1日，承包商商在4月15日就完成了了施工，并提提前通知了工工程师，要求求在该日期进进行竣工检验验。但由于外外部配合条件件不具备竣工工检验的要求求，直到5月15日工程师才才发出竣工检检验的通知。经经过3天试验后表表明质量合格格，到5月18日有关各方方在验收记录录上签字。工工程师颁发工工程接收证书书中注明的竣竣工日期应为为（）。A.4月15日B.5月1日C.5月15日D.5月1848.FIDICC《土木工程程施工分包合合同条件》中中，业主对分分包合同的管管理主要表现现为（）。A.对分包商发布指令令B.对分包工程的批准准C.向分包商支付工程程款D.审查分包商的资质质49.工程师直接接向分包人发发布了错误指指令，分包人人经承包人确确认后实施，但但该错误指令令导致分包工工程返工，为为此分包人向向承包人提出出费用索赔，承承包人（）。A.以不属于自己的原原因拒绝索赔赔要求B.认为要求合理，先先行支付后再再向业主索赔赔C.不予支付，以自己己的名义向工工程师提交索索赔报告D.不予支付，以分包包商的名义向向工程师提交交索赔报告50.依据FIDDIC《施工合同同条件》，工工程师审查承承包商的索赔赔报告时，对对因（）提出的索索赔，不应计计入利润损失失补偿。A.延误移交施工现场场B.设计图错误返工C.施工中遇到有文物物价值的古迹迹所作的保护护工作D.业主提前占用部分分工程导致承承包商后续施施工的损失二、多项选择择题（共30题，每题2分。每题的的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.在《担保法法》规定的担担保方式中，不不能作为抵押押的财产包括括（）。A土地使用权B.社会团体的教育设设施C.土地所有权D.抵押人所有的交通通工具E.依法被监管的财产产52.建筑工程一一切险规定保保险公司承担担保险责任的的范围包括（）的损失。A.外力引起的电气装装备B.地震导致施工建筑筑物C.台风摧毁施工现场场内的临时工工程D.水灾导致被保险人人在工地上原原有建筑物E.气温变化造成精密密仪表53.依据《合同同法》的规定定，当合同履履行地点约定定不明确，且且又不能达成成补充协议时时（）履行。A.交付不动产的，在在不动产所在在地B.给付货币的，在给给付货币一方方所在地C.交付动产的，在接接受动产一方方所在地D.设备采购，在采购购方所在地E.材料采购，在供货货方所在地54.甲公司将与与乙公司所签签合同中的义义务转让给丙丙公司，依据据《合同法》的的规定（）。A合同主体不变仍为为甲乙两公司司B.甲公司无需征得乙乙公司同意，但但应通知对方方C.丙公司可以对乙公公司行使抗辩辩权D.丙公司承担甲对乙乙公司合同有有关的从债务务履行责任E.丙公司直接对乙公公司承担合同同义务55.根据《合同同法》的规定定，由于一方方严重违约对对方解除合同同后，合同中中约定的（）条款仍然然有效。A.质量B.结算C.仲裁D.标的E担保56.按照《合同同法》规定，与与合同转让中中的债权转让让比较，由第第三人向债权权人履行债务务的主要特点点表现为（）。A合同当事人没有改改变；B.第三人可以向债权权人行使抗辩辩权C.第三人可以与债权权人重新协商商合同条款D.第三人履行债务前前，债务人需需首先征得债债权人同意E.第三人履行债务后后，由债务人人与债权人办办理结算手续续57.按照《招投投标法》的规规定，（）可以不进进行招标，采采用直接发包包的方式委托托建设任务。A施工单项合同估算算价150万元人民币币B.重要设备的采购，单单项合同估算算价150万元人民币币。C.监理合同，单项合合同估算价150万元人民币币D.项目总投资40000万元，监理理合同单项合合同估算价30万元人民币币E.项目总投资20000万元，监理理合同单项合合同估算价30万元人民币币58.招标方式中中，邀请招标标与公开招标标比较，其缺缺点主要有（）等。A.选择面窄，排斥了了某些有竞争争实力的潜在在投标人B.竞争的激烈程度相相对较差C.招标时间长D.招标费用高E.评标工作量较大59.《招投标法法》规定，投投标文件（）的投标人人应确定为中中标人。A.满足招标文件中规规定的各项综综合评价标准准的最低要求求B.最大限度地满足招招标文件中规规定的各项综综合评价标准准C.满足招标文件各项项要求，并且且报价最低D.满足招标文件各项项要求，并且且经评审的价价格最低E.满足招标文件各项项要求，并且且经评审价格格最高60.施工招标中中采用综合评评分法评标，评评定报价部分分得分高低的的评分标准可可以采用（）。A.最高报价衡量法B.标底衡量法C复合标底衡量法D.无标底衡量法E.成本价衡量法61.按照委托监监理合同示范范文本的规定定，委托人招招标选择监理理人签订合同同后，对双方方有约束力的的合同文件包包括（）。A.中标函B.投标保函C.监理合同标准条件件D.监理委托函E.标准、规范62.依据委托监监理合同示范范文本规定，委委托人的义务务包括（）。A.负责合同的协调管管理工作B.外部关系协调。C.免费提供监理工作作需要的资料料D.更换委托人代表需需要经监理人人同意E.将监理人、监理机机构主要成员员分工、权限限及时书面通通知被监理人人63.委托监理合合同示范文本本中，监理人人的权利包括括（）。A.设计标准认定权B.工程款支付的签认认权C.工程设计变更的审审批权D.施工技术方案的审审核权E.工程建设有关协作作单位组织协协调主持权64.依据委托监监理合同示范范文本规定，（）属于额外的监理工作。A.合同内约定由委托托人承担的义义务，经协商商改由监理人人承担的工作作B.由于第三方原因使使工作受到阻阻碍导致增加加的工作C.由于非监理人责任任导致监理合合同终止的善善后工作D.应委托人要求更改改服务内容而而增加的工作作E.出现不应由监理人人负责，致使使暂停监理任任务后的恢复复工作65.设计合同示示范文本规定定，发包人应应向设计人提提供的设计依依据文件和资资料包括（）。A.经批准的可行性研研究报告B.设计依据的标准C.城市规划许可文件件D.限额设计要求E.工程勘察资料66.按照设计合合同示范文本本有关违约责责任规定，下下列描述中不不正确的是（）。A.发包人延误支付设设计费，设计计人可暂停下下一阶段设计计工作B.设计完成后，所设设计的合同项项目停建，发发包人应支付付全部设计费费C.合同生效后，设计计人刚刚开始始工作，发包包人即宣布解解除合同，此此时违约处理理限于定金不不退还D.设计人原因延误提提交设计文件件，每延续一一天减收该项项目2%设计费E.设计工作完成超过过合同约定一一半时，发包包人要求解除除合同，应该该支付该阶段段的全部设计计费67.设计合同示示范文本中，适适用于民用建建设工程设计计的合同，其其主要条款包包括（）。A委托设计任务的范范围和内容B.发包人应提供的有有关资料和文文件C.项目投资要求D.双方的责任E.工程用地规划68.按照设计合合同示范文本本的规定，（）属于发包包人的责任。A.提供设计依据资料料B.提供设计预算资料料C.向施工单位进行设设计交底D.对设计成果组织鉴鉴定和验收E.提供设计人员需要要的工作和生生活条件69.依照施工合合同示范文本本通用条款的的规定，（）属于发包包人应当完成成的工作。A、办理施工许可证证B.提供工程进度计划划C.确定坐标控制点D.做好施工现场地下下管线的保护护工作E.协调处理施工现场场周围地下管管线的保护工工作70.依照施工合合同示范文本本通用条款的的规定，施工工中发生不可可抗力事件后后，由此导致致的损失及工工期延误责任任承担方式为为（）。A.工程损害导致第三三方人员伤亡亡和财产损失失，由发包人人承担B.承包人的人员伤亡亡损失，由发发包人承担C.发包人的人员伤亡亡损失，由承承包人承担D.工程所需清理、修修复费用，由由发包人承担担E.延误的工期相应顺顺延。71.依照施工合合同示范文本本通用条款的的规定，如果果施工任务没没有在合同约约定的期限内内完成，则迟迟延履行合同同期间发生的的风险事件，（）。A.不免除迟延履行方方的相应责任任B.双方的风险责任均均不免除C.如果是发包人办理理的工程险，承承包人获得工工期顺延时，发发包人应办理理保险的延续续D.如果是发包人办理理的工程险，因因承包人原因因不能按期竣竣工，承包人人自费办理保保险的延续手手续E.保险公司的赔偿不不能弥补损失失，由发包人人和承包人平平均分担72.依据施工合合同示范文本本通用条款规规定；进行竣竣工检查试验验后，竣工检检验的工作程程序和双方责责任还包括（）。A.发包人在检验后114天内给予认认可或提出修修改意见，B.需要修改施工缺陷陷的部分，承承包人应当修修改并承担修修改费用C.需要修改因设计原原因造成的缺缺陷，承包人人修改后费用用由发包人承承担D.发包人收到竣工检检验报告后28天内不组织织检验，视为为竣工检验报报告未被认可可E.检验后14天内不不提出修改意意见，视为竣竣工检验报告告被认可73.依照施工合合同示范文本本通用条款规规定，施工合合同履行中，发发包人收到竣竣工结算报告告及结算资料料后56天内仍不支支付，承包人人有权（）。A.留置该工程B.与发包人协议将该该工程折价C.直接委托拍卖公司司拍卖该工程程D.申请人民法院将该该工程依法拍拍卖E.就该工程折价或拍拍卖的价款优优先受偿74.依照施工合合同示范文本本通用条款规规定，施工合合同履行中，如如果发包人出出于某种考虑虑要求提前竣竣工，则发包包人应（）。A.负责修改施工进度度计划B.向承包人直接发出出提前竣工的的指令C.与承包人协商并签签订提前竣工工协议D.为承包人提供赶工工的便利条件件E.减少对工程质量的的检测试验75.设备制造阶阶段的监理工工作包括（）。A.原材料和元器件的的进