2022年监理工程师(合同管理)考试题库提升300题精品带答案(青海省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、用于幕墙中的石材，下列规定哪一条是错误的？()

A.石材宜选用火成岩，石材吸水率应小于0.8%

B.石材中的含放射性物质应符合行业标准的规定

C.石板的弯曲强度不应小于8.0MPa

D.石板的厚度不应小于20mm【答案】DCL8G5R4J10V8Q6X1HT8X7N3G7O3L8K5ZT7C7P6C9S6L1V102、关于工程设计招标，通常采用的评标方法是（）。

A.设计费比选法

B.综合评估法

C.最低评标价法

D.经评审的最低投标价法【答案】BCK9Z9M8F4B7S6D7HR9I1Q2E2O10A5H8ZT1H1T3F6Z10R3U73、关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金【答案】BCM2U6W5S2Q5E3X5HP2K1T2A10I6F9H8ZK6W2E6N6U3E8N64、(2017年真题)根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函【答案】DCI6R8E5C3M1N4U4HU8Q1I1V10E5C3Q1ZY1Z3M3U10B6S8F65、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。

A.法定代理

B.职务代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】DCB6D10S6W9L9F7M8HW8R9P4U3L2M1B9ZU7O5D2N9J3R9G86、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）．

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款【答案】ACN7C6D4R3Z2N1Q8HX3R2U2Q7X3L10O4ZZ9A4U4H8H9Z3U57、根据勘察设计招标的规定，关于资格审查的描述正确的是（）。

A.邀请招标的项目，应当发布资格预审公告

B.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日

C.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前

D.资格审查委员会有招标人（招标代理机构）熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，专家人数为5人以上单数【答案】BCI8X1F5P3V4G9F9HW9G4Q4Z8J6P3I10ZW2L1U9F8B4K2A108、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（）。

A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目

B.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保

C.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》

D.双方可协商约定专用条款【答案】DCF9P6U10I3R10V10L8HF3H6P8K1K3C3K9ZF6Z2K8J7K9H3S69、紧急情况下的暂停施工，监理人应在接到承包人书面请求后的（）小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.10

B.12

C.20

D.24【答案】DCH2P8X7G4S7V8J10HS1Z10G1N10S6O5Y3ZF2G10Q1J4Y2D8C910、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货商承担供货的全部运费

B.由采购方承担自行运到目的地所需费用

C.由供货商承担货物转运增加的保险费用

D.由采购方和供货方共同承担转运费用【答案】BCQ9D8U2A3X3A1V2HY10C6H10F8M5H8E6ZA2T3R1V7K2T5W611、下列指标不属于比的是（）。

A.某班女生人数占全班的56.9%

B.某地性别比例是105%

C.某小区高血压的患病率是10%

D.某地2005年贫血发病率为8%

E.某班性别比例是105：100【答案】ACN5L9Y8Q10W10T1F5HK10G8R5K6V10B6A10ZJ10Z10U2P9Q2G4W812、FIDIC《施工合同条件》采用（）模式。

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.工程量清单计价【答案】DCA7M7R2X9Q3R3B6HI9V2F3G1Z10U3K10ZO7G6Z1H7O7W1C213、根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）．

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】ACC5M5F3E5W10T9W3HI1W2X7O4X2X4E9ZV4R10N6L5Q6Z7Y914、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务【答案】DCW1N3B7F6I5A6Q4HT10E8M2F9O9H2N1ZY4Y8D6C5Q5Z1E515、某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()

A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失【答案】BCW5C6T9T10A7D8M9HM6U7Q7Y1V5O6J5ZQ1C1Y9M9I7O6R1016、以下（）不是调查的具体方法。

A.观察法

B.实验法

C.访谈法

D.专题小组讨论法【答案】BCK6I8P9T3N5R4J1HO3P3W6G5N7N5J7ZZ7T1G6K8G4S5N1017、建设工程设计合同当事人包括（）

A.承包人和设计人

B.发包人和设计人

C.发包人和承包人

D.承包人和分包人【答案】BCS7M3D7W6K8Z8N10HI10H9D5N5X8O3O8ZP8R2D4Z6E6U3T1018、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由发包方重新确认

B.经发包人确认的有效，发包人不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.由造价管理部门确定【答案】BCD8H10E3J4V4J9K10HK10S3N5B5A7D3G1ZC4X9Y6L7Q5K6T819、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()。

A.监理能力

B.监理收费

C.检测设备

D.企业信誉【答案】ACM8T6Q2N2L8N2E4HP1C8U9G2W3F2V7ZJ2U6Z1D2T5Z5T420、标准施工招标资格预审文件的主要内容不包括（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查办法

D.评标办法【答案】DCI4I2L6B2U7K10G6HF3K6L4T10U5I5I10ZG7B3U1Q10V5Y4L221、下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。

A.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人

B.定金不得超过勘察费用的2%

C.因发包人的原因解除合同时，定金不予退还

D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还【答案】CCV6V7T8Q9P9X2A9HD1P4X7K2J10K9L4ZS4O1A3Q10P1I9K322、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划【答案】BCG10K4J7L6T10D1R7HM4V1B8F5V3P8S3ZD9H10C8T10G5Y6W623、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。

A.缺陷责任期届满，14天

B.缺陷责任期届满，28天

C.质量保证期届满，14天

D.质量保证期届满，28天【答案】DCL7F4R6T4J6M6K10HQ1F3O3B3J5O2C5ZQ8W9C8B2L4I1R724、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】ACV2X5N10T9N5C3U10HX2Z1D6X3Q1F4L9ZA2N1P8O6O8K3Y625、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款条件补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】BCZ6G9N1O9J10E3B1HE10B8G10H8U2V5G4ZT7D3I10W4Q8U2H426、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定【答案】BCQ4F4J3F7S8J2E10HS9K2L2A10O7T3N4ZN1L1W8D5N6A6Z1027、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()

A.工程师助手无权独立作出决定

B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力

C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力

D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请示工程师确认、取消或改变【答案】DCP10V9G10O6Z10X6U6HP6Q2O8D1I9I4P10ZO6W1M6X3W2X5O628、在建设项目的选址和设计任务书己确定的情况下，建设项目是否能（），设计将起着决定作用。

A.保证技术上先进和经济上合理

B.保证质量上先进和经济上合理

C.保证质量上先进和安全上合理

D.保证技术上先进和安全上合理【答案】ACF4V5V3M8G7R8J10HE4O5E6R4F6Q7B9ZW1R7C8N10O10S8Q829、发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】DCP10H4K8C5X10X10V3HL3S6Y9P10A4L1U6ZB4J9F6Z9Q1I6G430、工程进度款支付的依据是()

A.合同文件

B.已完成合格工程量计量的数据

C.竣工验收

D.进度款支付证书【答案】BCA10B1O9G2X7Y5E6HH7Y3D3T10D2A8B6ZA7K7O1X10F10D8X931、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标

B.中标人无正当理由拒绝签订合同

C.投标人没有通过资格预审

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【答案】CCC8Z7I8V2R8L10Q7HV3O10E6D5C3K3J3ZY10R9D6E4O8D3J432、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函【答案】DCO1H3A4Q10C10O4U7HG7K1D8G5T8S9J5ZL6A8C8P1B7O2B433、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()

A.以投标截止日期作为风险划分时间点

B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿

C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处

D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失【答案】ACM9Z10T3N1V2A10I2HL5A2R4J7X8V4E6ZF9Z8T8B2S9P10U534、对于必须实施的变更，监理人在指示变更时应当（）。

A.征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示

B.不需征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示

C.征求承包人意见，可自行确定发出变更指示

D.不需征求承包人意见，可自行确定发出变更指示【答案】BCS2X1N4F9M2I2A6HW1B4R6H10R6E3E9ZK2N1Q10F9N7N1F235、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任不包括（）。

A.编制施工安全措施计划、应对灾害的紧急预案报送监理人审批

B.配置必要的救助物资和器材，配备必要的安全生产和劳动保护设施

C.制定安全操作规程，发放安全工作手册和劳动保护用具

D.承担工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失【答案】DCR10H10Z5J3B7U5F6HZ8T7J5I7V4J1F8ZE9X8S10I3E6K3V636、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()

A.和解

B.民间调解

C.行政调解

D.诉讼【答案】DCB4T4Q3F9X10U3K10HM6P7L9Z2Z9E3I2ZF2U10O3K10X4T3X937、监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（）承担赔偿责任。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.发包人与承包人共同【答案】BCH8U9M8L3M4R3Q8HC10P7U9N5P9D5S8ZX7A3M9K1Y5P10R838、下列关于施工期运行中发现工程设备存在设计缺陷时确定责任方的说法中，正确的是（）。

A.由承包人进行修复，并承担相应的费用

B.由承包人进行修复，设计人承担相应的费用

C.由设计人进行修复，承包人承担相应的费用

D.由设计人进行修复，并承担相应的费用【答案】BCB7W5W2L6J4V2K3HA10F9A5N8E6R2O10ZD1F6V8K1Y7N7A139、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（）。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量【答案】ACF6G3X6K3L6Q4H10HS9B10U1B7O1X3Q7ZI3S10Y6I8M10M5P440、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）

A.涉及国家安全、国家秘密的项目

B.使用各级财政预算资金的项目

C.使用企业事业单位自有资金的项目

D.使用上市公司资金的项目【答案】BCS6U5K2R5S7Z4U8HR2Q2W9T8B5K1T5ZF9F2K4P10E7K5P141、(2016年真题)根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场【答案】ACW6Y5T9D1W2J1T2HW6H3R4O8B6W8D7ZR7A3G2S6J10Q6M1042、下列关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）

A.发包人只能是建设单位

B.发包人不能是工程总承包单位

C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人

D.特殊情况下，承包人可以没有设计资质【答案】CCC2C3O1C10I1T9W5HV6E9R5E5A6O5P6ZK6B10Y7P1Z1F1J643、材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.10

B.15

C.20

D.30【答案】CCI2P1V5B8E9B2E5HH1Y5J2B9S10Q10U4ZP1D8Q2Z7P10W10O544、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。

A.承包人

B.钢材供应商

C.监理单位

D.发包人【答案】DCE9H2Y8L3Z9N9B8HW8K4Z5X5S5I4G1ZM7O2I8K5C8F4L445、某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以（）。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标【答案】BCC10M1F4W1K4Z6K1HR6U9G10U6P10V7L8ZK2N8H9Y9F6A2K446、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()

A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员

B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员

C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员

D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员【答案】BCU3J2I5X1X6U4W3HU9O7E3I6S7M10N6ZA3Q3H10T6L2S4X547、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。

A.立即执行

B.拒绝执行

C.请承包商代表确认后再执行

D.请业主代表确认后再执行【答案】CCK3F3N6C4A3R9H4HQ6V9D6Q9C3Q5I9ZO3J1C4X9D10A1C448、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和签约合同价分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元【答案】CCI8C1Q6N9V1U2V1HB10R9Z9K3J10R6J7ZQ6C7H7P5Z7N2R249、承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度，尤其要做好（）的质量检查。

A.工程隐蔽后

B.工程隐蔽中

C.工程隐蔽前

D.竣工验收【答案】CCY1N10W7P1O8H6W8HC10Y3V5R9Z10O10J2ZA1I3B10M2K8F8W450、关于防火门窗设置的要求，正确的是()

A.舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙上的门应采用甲级防火门

B.剧院后台的辅助用房隔墙上的门窗应采用甲级防火门窗

C.消防控制室与其他部位的隔墙上的门应采用甲级防火门

D.空调机房与其他部位隔墙上的门应采用甲级防灭门【答案】DCZ9W3F5N9V4Z8W6HZ9K2R10A10Y10J5R7ZL7N9V7Q9W5E5U451、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。

A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则

B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员

C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准

D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】DCX7O3T3S4R3B6J10HY5L2F5T7E10B5V4ZE9V6N1O10C2Z3Q352、设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。

A.检查和功能性试验

B.在所有可利用的操作条件下安全运行

C.各种性能测试

D.设备质量检验【答案】CCX4Y6Z4X5F6B3H3HC9D6G6F1U4N7R3ZS4R5T6K7V6U2K953、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（）为关键约束条件。

A.最大限度减少资金时间价值

B.到货时间满足施工进度计划

C.采购资金落实到位情况

D.保证库存周期最短【答案】BCO2U9B9Z6H1R1V2HW1S9M9Q9W4I7R2ZF1R10H8S9Z9B2Z854、关于地下工程的防水设计，下列表述中哪一条是正确的？()

A.人员出入口应高出室外地面不小于300mm

B.设有排水设施时，汽车坡道出入口宜高出室外地面100mm

C.附建式全地下或半地下工程的防水设防高度，应高出室外地面高度500mm以上

D.窗井墙高出室外地面不得小于300mm【答案】CCP5B1F1D5A1C4J10HL1V9C5M3V7H7J9ZK1A2Z4U4S4X4R255、(2016年真题)为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前14天

D.招标公告发布之日前28天【答案】BCK3B6J4Z1T3Z2T6HS4E3E3Z5B3A9E3ZH6Q9F1W8F5H7S756、根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（）。

A.建设工程监理合同

B.建设工程施工合同

C.建设工程设计合同

D.建设工程勘察合同【答案】DCE3W10Z1V8M6G5J8HW10T1C10R5U9Q4A8ZI6M6R7Q4I6L9I557、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容【答案】ACZ5J2Y7C6S9Q8I10HK4R10V4P8A10L8M7ZX7F10A7Q7K4W1Y658、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）

A.单价合同

B.固定总价

C.可调总价

D.成本加酬金【答案】ACG1O8P4W6K5D1E1HZ3O9I7Y3I2J3T2ZB5T9S2U2H5W9D959、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。

A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天

B.提交工程竣工验收报告后28大

C.移交工程后14天

D.通过工程竣工验收后14天【答案】ACZ8G9D7K5C6O4H2HY3O9C10V6C6J9E9ZH4V9D10J9Z10X10S860、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件

B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人

C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同

D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】BCZ6P3F6M5S2H8W4HA6B4F3D2H1G6I3ZJ1B2N5T2M7Z3F761、勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行政管理部门报建申请的是（）。

A.道路

B.绿化

C.市政设施

D.本工程区域内的临时占地【答案】DCW5C4R2F4R5H4A1HX10X3S6Y8H8T8K3ZC5Q6T3D10S1T4B862、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。

A.建筑物

B.施工工程技术

C.施工工程款

D.工程施工行为【答案】DCS6W4Z6R9I10N1O9HG1I4B8B4W2Y6N1ZC10Q10M4D10H9K3H663、下列选项中属于风险型CM的合同计价方式的是（）。

A.成本加酬金的计价方式

B.固定总价方式

C.固定单价方式

D.工程量清单方式【答案】ACQ2Y7Q7H10K9G2J4HJ4Q4X10G5T6Y4D10ZU6F4X2M2N1U4Q1064、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是（）。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款支付

D.材料设备所有权转移【答案】BCS10U2L8E4K6J8D5HX7X3O4G3R7V4D8ZV3Q7U4Z7G10E3A765、采购方验收运抵施工现场的钢筋时，适宜检验供货数量的方法是（）

A.衡量法

B.查点法

C.经验鉴别法

D.物理试验【答案】ACE6A3O4Q10D7X3U2HM1P3I4D8Q7O3H6ZB8I10B3T3I9N6V966、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.先诉抗辩权【答案】CCG5P9H7G2K10A5U4HK3X5I3M5F6P9K4ZK2N7I3Y2L9X7X267、甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。

A.主体为合同当事人，即甲.乙

B.该借款合同法律关系的客体不属于物

C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款

D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务【答案】BCU10P5S10T7C9V8Y8HQ8N10U3Y3S5A4L8ZI4W2T1Z9X10Z1B268、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）．

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序【答案】BCU9A5Z4I4N10B2O3HI10K10H10D5Z5E8I5ZF9P7P8W3S4Q2A969、关于电梯的表述，下列哪项是错误的？()

A.电梯井道壁当采用砌体墙时厚度不应小于240mm，采用钢筋混凝土墙时厚度不应小于200mm

B.电梯机房的门宽不应小于1200mm

C.在电梯机房内当有两个不同平面的工作平台且高差大于0.5m时，应设楼梯或台阶及不小于0.9m高的安全防护栏杆

D.不宜在电梯机房顶板上直接设置水箱，当电梯机房顶板为防水混凝土时，可以兼做水箱底板【答案】DCR4I1M5U5A7B2L10HG8P5K6W8B10T8N8ZH4G1M7D8N8Z9R370、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，但未办理抵押登记，下列说法正确的是（）。

A.设备转移给银行占有

B.抵押权自签订之日起设立

C.因未办理抵押登记，抵押权尚未设立

D.设立的抵押权能够对抗善意第三人【答案】BCR8X7B1T2V6F1Z8HB6V10E8K9P8L7F9ZE10I1T1K4F1N7T371、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工合同条件》

D.《设计施工和运营合同条件》【答案】ACH4A1T8C1B2R1Z4HH4T6G1Q6V8M10H1ZR9D10O2Z8P8J7L772、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确【答案】BCK10P2H1X9K7G9Z8HH2R5L8U9U4D9A5ZC2N8G10N7H6E2N173、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()

A.颁发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.承包商提交结清单日

D.结清单生效日【答案】DCM8D6H4U2Z8O4W7HY2C10L3L5J1O8O2ZY2B6R8T5V1K1X174、潜在投标人数量较多的招标项目一般采用（）。

A.资格终审

B.资格预审

C.资格后审

D.资格现审【答案】BCM9O6H9C5R7I6L8HM9A1L4U3U5J1Z4ZX10S9J10S2W3A7N1075、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认

B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示

C.临时书面指示发出后48小时内发出书面指示

D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示【答案】CCH5B5W6W9H4A9Z5HU7U10V9S5C4L5Q3ZV3A1M10U5V8D10F976、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（）。

A.技术性能指标应具有适当的广泛性

B.招标文件中应当对工艺、材料和设备的标准有所限制

C.招标文件里应当要求某一特定的专利技术、商标、名称

D.招标文件里可以表明原产地或者供应商【答案】ACN8O10P1H6C2J2E4HM6O4L7N7B7G10P6ZI6D5O8K5W6Q6M577、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指()

A.承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间

B.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务

C.委托人要求增加监理工作范围而增加的监理工作量

D.承包人的原因使监理工作受阻，导致增加的监理工作量【答案】BCS1Y4U8Z1B8L3S10HU5M10U1T3T7E3A1ZD4Y5T10Q1K5O7W878、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，该种交易价格被称为（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.CIF价

D.CIP价【答案】ACS5L8R4D2O7Z7P5HZ6Z5E10J9H8W4D8ZL5M8L9L6Y5B8G979、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为（）。

A.0.8

B.1.0

C.1.2

D.1.8【答案】ACR8V8X5D2U7B5L3HB3Z2G6L1U4M5O2ZC1B10Q2B1K2M7O780、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列工作中不属于发包人义务是()。

A.发出开始勘察通知

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.支付合同价款

D.提供勘察资料【答案】BCE7T8V10P5D2Y8A9HH3D7K2N3J8K5L9ZR1G7P6I9O6O4J681、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.索赔目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质【答案】CCA9E10T3Z8P10L5G5HL2I1A9N8U8S1H10ZW5P5L7H4C4Z3I882、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.买受人占有材料时

B.合同订立时

C.合同生效时

D.买受人支付全部材料价款时【答案】ACM1V1A8O10W4Z3A5HI7U5X9V3O6H1U10ZF4E6U5C4L7P4F583、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则（）。

A.不需要进行评分，随机选取7个通过资格审查

B.需要进行评分，8家均通过资格审查

C.需要进行评分，前7家通过资格审查

D.不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查【答案】CCL1O4S1I8V6U3U10HA8A10V7M3U10S9U3ZV6L1W5Y3T6O6Q1084、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。

A.联合体投标没有提交联合体协议书

B.投标工期长于招标文件中要求的工期

C.投标保函金额少于招标文件的要求

D.未详细说明使用专利施工的技术细节【答案】DCC8Y3J8Y6O1I6U7HN5O5G6D1G1E8H5ZO1H6Y9B1M1I2H785、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（），订立书面合同。

A.7日内

B.10日内

C.15日内

D.30日内【答案】DCT10J9Z4J6A1O9W8HA3T6K9G8M6B2O6ZR9I7X10U7L10D9T986、设计施工阶段总承包合同履行过程中，南于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCO1R6E1I10X6R10O6HF5A9J6V5Z7L10N7ZL3C5G5L6Y7B5S187、某公司销售施工机械设备，合同约定卖方于4月13日和5月12日两次共计价值1000万的设备，每次交付比例为50%。由于5月12日交付的设备未携带设备的技术资料，此资料不影响买方进行合同设备安装、调试、考核和验收。直到6月15日，卖方补齐设备技术资料后。此次卖方应当支付的违约金为（）万元。

A.0

B.12.5

C.15

D.25【答案】ACA5I7L3J4J5J1V4HG8B4A8Q6Q5O7W3ZK3W8S10N8D6I10B188、“变更管理”的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。正确的顺序是（）。

A.④-①-②-③

B.③-④-②-①

C.①-③-②-④

D.①-④-②-③【答案】DCA3A7K5Z1V4Z8J9HP8W5W6P10X5Y4A4ZU4V8Q6L8C6K3T889、承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，属于竣工试验程序中的第（）阶段。

A.一

B.二

C.三

D.四【答案】ACW2F10D8R8F6D9W2HM1D6L3E3Z8K9R6ZZ8L1Y10N6P2J8K690、《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.投标函

B.中标通知书

C.工程量清单

D.合同协议书【答案】DCL10J1X5Z6Q2I6A8HA5Q9X4C7U4U10F9ZX7F4G9X7Z4M2I491、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。

A.上传投标文件提开始时间

B.实际传输完成时间

C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间

D.递交回执通知中载明的传输完成时间【答案】DCN3X9B2W9A6S2P6HT7A2R5P4W7G7E10ZD8W4S5W3A10R8E692、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）

A.评标的工作量小

B.邀请的范围较小选择面窄

C.评标时间短

D.招标费用低【答案】BCX4F5I2U1U1A8N7HL9Q10G9A7M6K4S4ZT7O6X4O3W6X3I193、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖【答案】BCG3P4D2Q7O1F6Y4HK2O10J7U1A1D4K4ZA3D6R4M10E3V10X294、以下有关组织或个人说法中，（）是不能成为合同法律关系主体。

A.设计事务所

B.监理事务所

C.自然人

D.项目经理部【答案】DCY3L1R6Y7Q10L3T7HK1L6K3T4V7W2V9ZU8R7K2J2P7P10X695、根据《标准施工合同》，下列不属于发包人的义务的是（）。

A.完成施工场地的征用.拆迁

B.提供地下管线资料

C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权

D.编制施工组织设计【答案】DCK10Z2R6P6Q8P6W2HV8S6Y6T1N7H5L7ZY1A2A6D1D1S5P896、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。

A.担保人无条件地提供担保

B.履约保证金的数额不确定

C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付【答案】CCW7O1D7N5C8U1E1HT5A3G4K4P10J7X9ZM3P1K9T5S8D4B197、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()

A.指定分包商可以与雇主直接订立合同

B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作

C.承包商不能收取指定分包商的管理费

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【答案】DCM9Z10B6V6W6O9G8HW8Z8T7N8W1P3W5ZN10L9Y9L7N6B6C1098、关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。

A.有利于招标人获得最优方案

B.比较公平公正

C.可能会出现投标人数过多的情况

D.节约招标成本【答案】DCF5P3G8O7Q7E8J5HE5C5T6G9Z6L9W5ZH8C4Y5D7S2I1X199、对于大型项目，竣工后试验由（）进行。

A.发包人

B.承包人

C.发包人或承包人

D.监理人【答案】CCM6Z2K9E2N5P2G1HV3W3U5G7B5Q8K9ZV7A4X1K6H10E10R9100、如果食物供应以玉米、面粉为主，在配餐中添加（）可以提高食物的蛋白质生物价。

A.玉米

B.赤小豆

C.芝麻

D.大豆【答案】DCK6M1U4K3I6P5U5HK7J2L6F8Z2N10O6ZP4X7H7F10D6S5K7101、履约保证的形式不包括（）。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约协议书

D.履约担保书【答案】CCR7O10D7T3I9I1L9HN8T6N8G2D8X9N6ZM2I6P7J5U7J4S7102、关于合同鉴证的说法，正确的是()

A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证

B.法律规定强制实施合同鉴证

C.合同鉴证的效力不限于我国国内

D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【答案】DCI1K4W4V8R1Q2F2HJ4Q1S9C5V3U10R5ZO2Q10X4T4A8J3X6103、《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查方法和办法

D.资格预审申请文件【答案】ACG1O2P7U8S10K7D4HO4S2U7H10P10C1P1ZH6X4C5S5F7Y5U7104、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。

A.装在设备制造厂”的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面【答案】CCX7K7U7K1E10A5X10HP2N3Q5M3U6L2J4ZH7J5L10T3Q1Z2Y6105、下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（）。

A.施工合同

B.设计合同

C.买卖合同

D.勘察合同【答案】CCI5C5Q4H8T4Q3G5HS2Y1R6D3U9W1L8ZK6P2H6H1X5W3M8106、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.7

B.10

C.14

D.20【答案】DCG8L10M6K5M8R2U2HD1M10Q10Q3U1F8M4ZP1D7M7S9I8F4O7107、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。

A.7

B.14

C.15

D.28【答案】BCK1M4G6J3D6Y4I4HY2X2T3L2A8D6I7ZF8A5D9K10U4V7K8108、下列关于不利物质条件的说法不正确的是（）。

A.不利物质条件属于发包人应承担的风险

B.承包人遇到不利物质条件时，应暂停施工，并通知监理人

C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担

D.不利物质条件不包括不利气候条件【答案】BCR10A3X3J4P6J4S4HD6H5N7U3J5O4O6ZV2M1D9N9K3G5M5109、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。

A.发包人提供的材料、设备不符合要求

B.发包人原因指示的暂停施工

C.发包人要求提前交货

D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【答案】CCK4Y4U8Z2W9V9X2HW6I10O1Y1X2R2N5ZH6E8P9X1V4B8M3110、以下有关资格审查方法的说法，正确的是（）。

A.资格审查办法分为综合评估法和最低投标价法两种

B.资格审查办法分为合格制和有限数量制两种

C.如无特殊规定，鼓励招标人采用有限数量制

D.资格预审文件的获取时间应当不少于3个工作日【答案】BCF1Z9Z7E5Q9P5V9HD10S3I3H2K4M9O5ZC2S8E4W8H8E9J7111、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是()。

A.不可抗力不能按期竣工

B.监理人的指示错误

C.不可预见的物质条件

D.异常恶劣的气候条件【答案】BCA9Y5Z10R9U9D8J4HO3N2K2X1A5E2U4ZV5F8D1X4A7G2U9112、建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（）。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4【答案】CCP3U2M5G8X9I5F5HP3M3I5C2H6X8R3ZH7O1H1X10K3Y10R1113、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（），自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月【答案】BCM2N8J1X2L6K1X1HT8W9V9B2Q1K1G9ZR4P9G3H2N3R6O10114、下列不属于中标通知书中应写明的内容的是（）。

A.承包的施工标段

B.缺陷责任期

C.工程质量标准

D.中标人的项目经理名称【答案】BCK8N1U7C6X6F1Y7HS6X10P5X10C6D9Y9ZQ1O10J3Y8M1J9U3115、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是()

A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效

B.合同需要重新登记备案后继续有效

C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效

D.合同的效力不受影响【答案】DCU8H2H10X6O1L9Z4HY6Y9I2T6I9R7J9ZJ8Y7I5O4L10M10U7116、下列关于不利物质条件的说法不正确的是（）。

A.不利物质条件属于发包人应承担的风险

B.承包人遇到不利物质条件时，应暂停施工，并通知监理人

C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担

D.不利物质条件不包括不利气候条件【答案】BCR1B9R3S6X1X3X4HN4K2L9L4V5C4S9ZH4X7P1R8O2C9A10117、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（）。

A.2900万元，3000万元

B.2900万元，2900万元

C.3100万元，3000万元

D.3100万元，2900万元【答案】ACN2X5T6U1H10E1O10HV2C7I3X3M9S3K10ZF4A10I5J1F10E1D5118、根据合同约定的估价原则，监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，进行变更价格的商定或确定。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】BCA8Y9Q6S3V9U10Y9HZ10N4E4E6K4F7X1ZN10F7T10M10N10Z1S5119、下列内容（）不属于合同协议书中应明确填写的内容。

A.签约合同价

B.合同工期

C.质量标准

D.争议解决方法【答案】DCX5T5P5H2C1Q2E1HV5K1E1T4H7T6L8ZK6O1X4L5I6M10N10120、发包人和设计人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，（）承担担保规定的义务不变。

A.发包人

B.设计人

C.监理人

D.担保人【答案】DCA7W4K8W7L3B7L2HB4D3A4S9A1D3M8ZE7L3T7P8Y4J8U3121、下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是()。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书【答案】CCA10J10H10P9Z2B8J5HD8D3S1O10W8O7C6ZV10C1J10F10I10L5J7122、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为()日。

A.要约生效

B.承诺生效

C.附生效条件的合同条件具备

D.附生效期限的合同期限届满【答案】BCE5T1F9L9T2R7U7HS6N1Q6S1E8H7F3ZL10L1B10Q10I9Q7D6123、设计施工总承包合同中，下列事件发生后不能索赔利润的是（）。

A.提供的基准资料错误

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人原因造成质量不合格

D.发包人违约解除合同【答案】BCW6Z10K7B2V10I9X4HY6J6E6B7W2M10A1ZG8E3V1S8D9X2S6124、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.28

D.32【答案】BCS9N7C8D10K5K8E4HP7X5Y5F7F9X6W3ZY4I8M9B2I1R7D3125、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还（）。

A.50%投标保证金

B.80%投标保证金

C.全额投标保证金

D.投标保证金及银行同期存款利息【答案】DCY10Z8R4T7I10V4Q8HI6H7Z9M10L6G2T9ZQ4T1B3M8P2Q2N8126、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）

A.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件

B.发出投标邀请书、开标，审查投标人资格

C.发布招标公告、开标、审查投标人资格

D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件【答案】BCB8Z3K1J5C3P8J5HL5I4Q4G1T7E8F2ZL9O1L2M4W2S9V5127、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《简明合同格式》【答案】ACH8N7Q6W4O5P10A10HA10V5N7A6E2Z6D8ZW3L2X7U6Z10J1M6128、根据合同约定的估价原则，监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，进行变更价格的商定或确定。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】BCD10G8A6R9E8H2M9HP7Y4U3W4J5J7Y10ZA3M6T2F8H3I3E5129、(2015年真题)施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动力价格浮动幅度【答案】ACY9R5L10G9L6R3V9HL1K5E10N8K2H8T10ZA3Y9E4I10F6C6P6130、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】DCB2S10K1H4D4Y2E10HT7B4Q9F4K3G8H3ZM3F4M8O4U10I7N7131、某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同【答案】CCF1F6Z7C9B2C3V3HC6C3M6T6B8V7X7ZQ6Z4O10G9U1A7L2132、在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时()

A.中标人不承担合同责任

B.招标人应退还其投标保证金

C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额【答案】DCX10F8J7B7T10R9I2HG7H10Y7E9F3E6U1ZE4B5T8D1D8Q8F3133、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式【答案】CCP5N10E10R9V2W1V4HL9C4X9T9W4F7P1ZG4K10U7H10E4E2K5134、根据《标准设计施工总承包合同》，下列符合工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.争议评审组对监理人确定的修改

B.为他人提供方便

C.发包人提供的材料、设备延误

D.异常恶劣的气候条件【答案】CCK3V10P8E9V3V1B5HB1F10T10E2D2L8B7ZR7I1N8J4V8L6J8135、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。

A.风险和保险

B.早期警告和补偿事件

C.测试和缺陷

D.争端和合同终止【答案】BCO4M8I8A3T2E9D1HW4P2E4Y6R1B10P8ZC8S8L9C4M3Y7J4136、下列属于限制民事行为能力人的是（）。

A.十八周岁以上的自然人

B.十六周岁以上的未成年人

C.八周岁以上不满十八周岁的未成年人

D.不满八周岁的未成年人【答案】CCP6Y6F3Q8F5F8L4HK1F2D1X4D8A9E3ZR6U7R9S9H9O10V8137、履约保证有效期()。

A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止

B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止

C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止

D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止【答案】DCV1X5D10Z8V8H10J3HZ4G3J2N5X4U6W3ZL8G1G4C7P6P3C7138、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是()。

A.不可抗力不能按期竣工

B.监理人的指示错误

C.不可预见的物质条件

D.异常恶劣的气候条件【答案】BCD6D8L7B1S5W10Q9HZ8E2A8Y10H2A10S2ZB7L9K9S10J1M8M7139、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失【答案】BCF8L9D1J6A8O2H4HG8E7R7C5K3S9M6ZK10X2X9Y1Q2K5U4140、在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1／2

B.1／3

C.1／4

D.1／5【答案】DCI5M7Y2W2D10E1C7HQ1B10W9E7H2V3N8ZJ8O2P4V6Z1T8X9141、关于标准施工合同给出的合同附件格式中，履约保函和预付款保函的说法，正确的是（）。

A.工程预付款担保采用的形式是动产质押

B.工程履约担保采用的形式是在建工程抵押

C.预付款担保自预付款支付给承包人起生效

D.履约担保自发承包签订合同之日起，至签发缺陷责任终止证书止【答案】CCR3S1K1B3C4B1I6HQ2H9J9E5X4K4N5ZL2C6S2P7R1V8I10142、(2018年真题)根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】CCW8I4C5J10M9H8V8HQ7L4H7J7Z10S1W4ZW8Y6K4D5D5N8I8143、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是()

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商【答案】CCR2G6W4K4A4J5I7HR6Z7O10J1X6Q5O1ZZ1B9F1K2R9K1J3144、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。

A.否决其投标

B.优先中标

C.重新报价

D.直接中标【答案】ACL8I9H1S3F1X2R5HE7L10D8M10H2S7Y10ZP4L2C10E10L7K1P2145、在施工招标程序中，（）将作为未来施工合同文件的组成部分。

A.中标通知书

B.中标人的投标文件

C.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改

D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改【答案】ACI9R4D3I5N8A6K9HP4Q1M10A1G2E2V8ZU2D4D2K3L7M4C9146、经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（）。

A.应当经发包人代表确认后具有效力

B.应当经发包人确认后具有效力

C.与发包人代表发出的指示具有同等效力

D.其效力低于发包人代表发出的指示【答案】CCA10W4F9H3B6B7E5HY5K2G7A7P6J6H6ZT4U9B10Q5H6D2M10147、下列各项中，可以作为保证人的是（）。

A.有法人书面授权的企业分支机构

B.企业职能部门

C.学校

D.医院【答案】ACR2U6G9I6G8X5O3HC8T5U5D4N5Y3O1ZQ3I5Q4C6Y5C4G7148、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】DCT2P2H10X6Z3K10G8HT8P1N2L10P8Q6O8ZO2L4I10L9O5J9T10149、根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。

A.否决其投标

B.优先中标

C.重新报价

D.直接中标【答案】ACV5A6S3K6S8K9A5HH10S6E5D10O3P2S6ZQ7C6K1T5X10T2H2150、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。

A.可以分开招标，也可以合并招标

B.可以按设备采购招标，也可以按安装工程招标

C.应当由承包商负责采购

D.供货方应当自己生产全部设备【答案】ACK5W6N8O5Q3C1F4HX6Y3Y5E6K10J5O3ZW4E7O9W4C10V3T4151、下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。

A.勘察或设计费用清单

B.勘察设计机构设置及岗位职责

C.联合体协议书

D.法人代表人身份证明【答案】BCW5G7R6C2A2O7H5HH4O10J4E8A7P4H9ZK6O7J4Y3D3W1Q4152、根据《标准施工总承包招标文件》，关于标准设计施工总承包合同说法正确的是（）。

A.施工阶段的很多条款在用词与标准合同完全相同

B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同

C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只在协议书相同

D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致【答案】ACE9I1H5T4B7J8W1HL8J9C5O3R2Y10A5ZW5Q1S2Z1H8E4Q1153、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。

A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期【答案】DCO4B8I4Y3Z5M6Z10HK7O6W8Q4C10Y8R4ZJ2H5I3R5K10K10J10154、根据《招投标法实施条例》，采用公开招标方式的费用占项目合同金额的（），可以邀请招标。

A.数量过大

B.数量过小

C.比例过小

D.比例过大【答案】DCD4E8I4L8I4S5T3HW6N10P1J2W1C5B10ZV8V10X2P10D10M7Y5155、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案【答案】ACU7O8Z7T1T7U6E9HO5M1W3F5A6G5A10ZA6K3V8S8Q10V7O6156、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()

A.9月5日

B.10月5日

C.1O月20日

D.11月5日【答案】ACH4S2K1O2A3D7G5HY4N3W5A6P6N9J7ZO10D9X9Q10M2S4H2157、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。

A.提供维修所需的工具

B.交付设备

C.提供设备必要的包装

D.提供设备的易损备件【答案】ACZ9H4X2M2D4F1L9HA5D3N7X6Q4W4P5ZR10T2L6U9F5X2F9158、发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。

A.7

B.14

C.15

D.21【答案】ACQ9B3C1Q1X4T2R4HE9V2W1Q6G8W9Q4ZW5N5Y10N9W4B1Y10159、“不利气候条件”对施工的影响属于（）应承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.保险人【答案】BCS1D10S4U6L9Y1P10HV1N1Q5O4J10S9N8ZP5C3D1W1B1V9R5160、缺陷责任期从()起算。

A.投标函中写明的竣工日开始

B.开工通知中写明的开工日开始

C.投标函中写明的开工日开始

D.工程接收证书中写明的竣工日开始【答案】DCS6S7J5I8Q7E5O10HK7G5S7J1B8G6D4ZK5N1K8P1Z6Z10V6161、根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。

A.承包人投标书内提交的进度计划

B.施工准备阶段承包人编制的进度计划

C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划

D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划【答案】CCT7Q10E6D3C8O9P1HV9J10A5P3A5W8Q3ZV5E3U5H1N10J6A9162、当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，对竣工日期的确定不正确的是（）。

A.建设工程经竣工验收合格的，以提交竣工验收报告日为竣工日期

B.建设工程经竣工验收不合格的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期

C.发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】ACL1I8N8G10A5L4O3HX8O8R7T10N3T3L10ZK6O7O7U3N9J7M6163、设计施工总承包合同中，监理人获得发包人同意后应提前（）向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求。

A.7天，90天

B.7天，30天

C.14天，90天

D.14天，30天【答案】ACP6A4G2X3Y8R5Z6HQ8A9L4K2A5F8M5ZW7N8Z1X1A9M7N8164、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是()

A.发包人办理申报手续并承担费用

B.发包人办理申报手续，承包人承担费用

C.承包人办理申报手续，发包人承担费用

D.承包人办理申报手续并承担费用【答案】DCM10L4A5Z10S5H8O2HG6L4R4E10K4V6U4ZO6B9O5S9Q7I4K8165、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备供应公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()

A.债权转让

B.合同变更

C.债务转移

D.合同转让【答案】ACK10N2Y5Y2L9W10O8HR3D5G1W1V1X1U2ZT3J9F7U8M2J6L5166、根据FIDIC《施工合同条件》，关于合同工期的说法，正