围栏施工合同

1、围栏施工合同合同编号：工程名称：发包方（甲方）：承包方（乙方）：合同签订日期：合同签订地点：围栏施工合同发包方（甲方） :承包方（乙方） :赣州汇丰建设工程有限公司依照中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则, 结合本工程具体情况,双方协商达成以下协议:第一条：工程概况1、工程名称 :昆明市波西米亚小区外围栏更换2、工程地点 :昆明市滇池路波西米亚小区3、工程范围：小区外围栏更换4、工程用料 :按图纸施工第二条：施工工期1、本工程工期自年月日开工，于年月日竣工。工期天.因甲方原因或不可抗因素，导致工期延误，经甲方确认，工期顺延。2、遇下例情况工期可顺延：

2、连续停水停电达4 小时以上的；出现书面停工要求的；出现人力不可抗拒的自然因素（如下雨、下雪等）；非乙方原因造成的停工；因甲方未按时支付工程进度款影响施工；由于甲方其它原因造成的停工（如场地整理未好影响施工等） 。基于以上原因造成的停工，可按实际影响施工天数顺延。第三条：工程变更任何工程变更，均须甲方下达书面工程变更通知 ，由此引起的工程变更，按实际发生的工程量结算。甲方必须在工程变更通知下达三日内，为每一项工程变更签定 工程变更结算单 ，作为结算依据之一。第四条：工程造价及结算方式1、本工程造价预算（含税）为元，大写按元/ 米计算，结算时以完工验收实测数据为准。2、付款方式：该项目全部施工完毕

3、后，经甲方验收合格后付95%，另 5%作为工程质量保证金，保修期为一年，保修期满付清余款。3、乙方需提供发票。第五条：甲方责任1、无条件提供乙方在施工时的用水用电。2、负责协调施工中乙方与其他方的关系。3、按时拔付工程款， 承担因延期付款而导致的一切经济损失。4、若施工过程中城管等有关方面禁止施工，则甲方必须按已完工程量成品计价，及时支付工程款给乙方。第六条：乙方责任1、指定专人为乙方驻工地代表，协调解决乙方责任范围内的各项事宜；负责按有关要求组织施工，按期、按质、按量完成施工任务。2、服从甲方统一管理，在施工中遵守甲方的工地管理制度。3、严格执行有关施工规范、安全操作规程、防火安全规定和环境

4、保护规定，严格按照图纸施工，做好各项质量检查记录。第七条：质保期质保期一年，在质保期内乙方对工程出现的任何质量问题负责，甲方通知后 2 天内乙方派专人到达现场维修施工，对于人为损坏及使用不当造成的破坏不承担保修责任。第八条：安全责任1、乙方在施工过程中发生的非甲方原因造成的安全事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。第九条：违约责任1、合同签定后，双方应严格遵守各项约定条款。若有一方违约，则违约方除赔偿对方由此造成的经济损失外，还须向对方支付工程总造价的10%违约金。2、本合同履行过程中、发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。若协商未果，则提请有关部门调解、仲裁。若仍不能解决问题时，则向工程所在地法院起诉。第十条：附件本合同一式两份， 甲乙双方各执一份。 经双方签字、 盖章后生效 ,工程竣工验收及结清余款后自动终止。甲方（盖章