起诉装修公司.doc

1、精品文档起诉状原告人： xx身份证号： xxxxxxxxxxxxxxx被告人： xxxx 建筑装饰工程有限公司地址：鞍山市铁西区朗庭国际商铺 代表人 xx诉讼请求：1. 要求被告人偿还原告代为垫付资金 5740 元2. 要求被告人偿还原告前期支付用于 xxxxx4-1-402 装修的费用中被告未施工款项，合计金额 8422.8 元.3. 要求被告人支付违约金： 1806 元4. 诉讼费用由被告承担事实与理由：原告与被告于 2017 年 8 月 26 日签定家庭装修施工合同，原告分别于 2017 年 8 月 28 日支付 27950 元、 2017 年 10 月 5 日支付 13760元给被告用

2、于 xxxxx4-1-402 工地的装修。2017 年 8 月 26 日被告开始对原告的位于xxxxxx4-1-402房屋进行装修 . 装修期间被告对装修工程监理不到，导致力工多次返工，对装修工程造成严重拖延，木工偷工减料，无故延误工期。10月 22日木工完工，开始预约刮大白，但直到10 月 31 日还未开工，最后联系东鸣装修公司老板xxx，说给找人协调，后监理xxx 又说我家可以自己找人刮大白，工钱他们公司给付；要不就要再等一星期，等他们公司有人了再干， 我问他这料钱和工钱怎么算，监理 xxx 说他们公司经理说了人工 4240 元、料钱他们只出1300 元，等大白活完事了， xxx.精品文档

3、给大白工工钱，或直接把钱给我，让我给大白工钱，料钱也到时候一起给。后来我又和 xxx 公司经理 xxx 确认，都认可 . 我就自己找了工人，自己买料开始干活了。 2017 年 12 月 5 号我再次联系监理 xxx ，告诉他我家可以干下一项工种了， 就是石膏线，还有大白工人干完活了，需要 xx 支付我事先说好的大白人工， 料钱，搬运费共计 5740 元.监理说好的，他马上联系。第二天我又问 xxx 哪天给我干活， xxx 说得等他的经理 xxx 找人才能干。说人都是他找的，可能忙。我又开始等，到了 12 月 8 日我又联系 xxx 告诉他我家沙发到了，可石膏线没上没法放，让他 9 号去安石膏线

4、，他又说得等经理xxx 同意，现在不能干。我又问了鞍山经理xxx，刘总说问问情况，就一直没有结果 .我于 12 月 11 日去鞍山 xx 问情况，接待我的是xxx ，他说我家装修钱超了，所以干不了，我很纳闷，合同是你们预算的，老板xx 签的，我没有加任何项目， 你的工钱超了和我业主有何关系？我开始追要我先期垫付的大白等费用5740 元。 xxx 说等等，现在没钱，我说那先给我干活，我家工期都超半个月了，还有那么多活没干，刘总也说等等。直到现在， xx 既没给我 5740 元。也不给我干活 . 按照合同约定，被告拖延工期7 天以上可以解除合同，我现在要求解除合同，同时xx 装修公司支付我前期垫付5740 元、我已付的但未施工的资金8422.8 元、违约金 1806 元( 每日合同金额千分之2 共 21 天) 、支付一切诉讼相关费用 .我要求依法维护我