模拟试题汇总 水利监理工程师考试资料

1目录科目1建设监理基本知识及相关法规模拟试题2科目1建设监理基本知识及相关法规模拟题参考答案21科目2建设项目合同管理模拟试题22科目2建设项目合同管理模拟试题参考答案41科目3目标控制模拟试题42科目3目标控制模拟试题参考答案62科目4案例模拟试题63科目4案例模拟试题参考答案682科目1建设监理基本知识及相关法规模拟试题一单选题（共80题，每小题05分，共40分）1在监理实施过程中，由于监理工程师的工作过失，导致承包单位经济损失，承包单位应直接向提出索赔要求。A监理单位B监理机构C监理工程师D项目法人2建设监理的行为主体是具有相应资质的（）。A施工单位B监理单位C总监理工程师D监理工程师3水利工程建设监理合同的组成文件有监理委托函或中标函；通用合同条款；12专用合同条款；监理合同书；监理招标书（或委托书）；监理投标书（或监理大纲）3456；监理实施过程中双方共同签署的补充文件。其解释顺序为（）。7AB41732561324567CD417235641237564监理单位是施工承包合同之外的第三方，意味着工程建设监理具有（）。A强制性B独立性C服务性D科学性5监理单位投标文件的核心是（）。A监理大纲B监理规划C监理细则D监理业绩6按有关规定，监理单位完成监理业务后，应向项目法人提交（）。A工程竣工图纸B监理档案资料C施工管理工作报告D建设管理工作报告7水利工程甲级建设监理单位（）开展监理业务。A可以对各类各等级水利工程建设项目B可以对各类工程建设项目C只能对大中型水利工程建设项目D可以跨行业8）是围绕工程项目投资、进度、质量目标，进行研究确定、分解综合、安排计划、风险管理、制定措施等项工作的集合。A目标规划B组织协调C动态控制D主动控制9建设监理实施细则一般采取（）方式进行编制。A分专业，不分阶段B按进度分阶段，分专业C分阶段，不分专业D完全按照施工规范310建设监理单位具有（）性质，A事业单位B企业C政府机关D社团组织11我国监理工程师不得在（）兼职。A咨询单位B政府机关C监理企业D设计单位12水利工程建设监理单位实行资质（）制度。A审查B审批C审核D备案13监理规划的编制应由（）主持。A总监理工程师B监理工程师C监理员D监理单位技术负责人14监理规划应由（）最终批准后方可实施。A项目法人B专业监理工程师C总监理工程师D监理单位的法定代表人15所谓建设程序是指（）进行基本建设必须遵循的阶段及先后顺序。A由项目法人制定的B根据项目需要制定的C由行政性法规、规章规定的D根据项目的工作内容制定的16（）是指一名主管人员直接管辖的下属人员的数量。A管理层次B管理跨度C管理机构D管理组织17监理机构中,监理工程师的具体职责权限由授予。A监理单位法定代表人B监理单位技术负责人C总监理工程师D项目法人代表18工程建设合同约定的质量目标国家强制性质量标准的要求。A必须高于B应当高于C应当等于D不得低于19具有相关联的职能系统和子项目系统的监理组织形式为监理组织形式。A矩阵型B直线型C直线职能型D职能型20在项目竣工验收阶段，监理机构应（）。A作为被验单位参加竣工B组织竣工验收C作为竣工验收委员单位参加竣工验收D不参加竣工验收21水利工程建设监理工程师实行（）管理制度。A考核B注册C登记D备案422水利工程建设监理单位的资质等级由（）审批。A水利部B水利工程协会C监理协会D水利学会23水利工程建设监理工程师是指经注册（）的工程建设监理人员。A取得监理工程师资格证书B取得监理工程师岗位证书C取得监理工程师培训证书D取得监理员资格证书24水利工程建设监理工程师主要依据（）对工程建设进行投资进度和质量目标控制。A设计合同B咨询合同C施工合同D相关计划25监理工程师在实施目标控制时应明确工程项目的投资，进度和质量是（）。A相互对立的B互不相关的C对立、统一的D相互统一26按照建设工程质量管理条例规定，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。A监理工程师B项目法人代表C承包单位项目经理D设计单位代表27按有关规定的精神，在监理工作过程中，应当负责与建设工程有关的外部关系的组织协调工作。A监理单位B承包单位C项目法人D项目法人与监理单位共同28水利工程建设监理实行（）。A监理工程师负责制B总监理工程师负责制C专业监理工程师负责制D岗位责任制29工程项目监理机构中的监理人员，一般是指从事工程建设监理的总监理工程师、监理工程师和（）。A咨询顾问B技术负责人C监理员D其他工作人员30建设监理规划是（）。A工程项目监理机构开展项目监理工作的指导性文件B监理单位开展业务的纲领性文件C实施监理的可操作性业务文件D监理机构的工作制度31建立有效的项目监理组织，首要的工作是（）。A明确监理工作内容B明确监理工作目标C明确监理组织模式D明确总监理工程师532（）模式发包的工程有时也称“交钥匙工程”。A平行承发包B设计/施工总承包C工程项目总承包D工程项目总承包管理33建设监理工程师是一种（）。A行政职务B专业职称C岗位职务D技术职称34被动控制也可以表述为。A前馈控制B反馈控制C开环控制D事前控制35水利工程建设监理单位资质等级分为（）。A一级、二级和三级B甲级、乙级和丙级C甲级、乙级、丙级和丁级D一级、二级、三级和四级36监理规划是项目法人对（）实行监督管理的依据之一。A监理单位B设计单位C施工单位D监理工程师37一个组织内的管理跨度和管理层次（）。A成正比关系B成反比关系C一致D不相同38监理单位在监理投标过程中，编写的监理规划性文件是。A监理大纲B监理实施细则C监理规划D监理报告39按我国的监理制度，监理单位的服务对象是（）。A施工单位B设计单位C项目法人D质量监督机构40取得监理工程师资格证书并经（）后，才能以监理工程师的名义从事建设监理业务。A登记B注册C考核D备案41中华人民共和国招标投标法规定，招标投标活动应当遵循（）和诚实信用的原则A公开独立自主B公开公平公正C公开自愿公开D守法自愿公平42中华人民共和国招标投标法规定，依法必须进行招标的项目其招标投标活动（）的限制。A不受地区或者部门B受地区或者部门C受行业D受区域43中华人民共和国招标投标法规定，应由（）依法对招标投标活动实施监督。A监理单位B有关行政监督部门C司法部门D招标代理机构44依中华人民共和国招标投标法规定，工程施工招标，自中标通知书发出之日起（）日内，招标人和中标人应当订立书面工程承包合同。6A20B14C28D3045根据招标投标法规定，施工招标采用邀请招标方式时，被邀请的投标人应当是（）个以上。A2B3C4D546水利工程建设项目施工监理规范规定，监理机构可采用平行检测方法对承包单位的检验结果进行复核。平行检测的费用由（）承担。A承包单位B项目法人C监理单位D质量监督机构47招标人在中标通知书中写明的合同价是（）。A中标人投标书中标明的报价B评标价C标底价D招标人与中标人协商确定的价48投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分（）工作进行分包的，应当在投标文件中载明。A关键性B非主体、关键性C非主体、非关键性D主体、非关键性49为了项目管理的需要，建设项目可按（）的顺序逐级分解。A单位工程、单元工程、分部工程B单位工程、分部工程、单项工程C单位工程、分部工程、单元工程D分项工程、分部工程、单元工程50按水利工程建设程序管理规定的要求，水利工程建设程序的最后一个阶段为（）。A竣工验收B生产准备C生产运行D项目后评价51（）是工程项目完成建设目标的标志，是全面考核建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤。A生产准备B建设实施C后评价D竣工验收52施工详图必须经过（）审核后再交给承包商。A项目法人B监理单位C设计单位D质量监督单位53凡是（）的单位，均可称为监理单位。A经监理资质管理部门审查批准B取得监理资质证书，具有法人资格C从事工程建设监督管理活动D从事工程建设招标代理活动54原则上，项目施工监理招标应在相应的工程施工、设备和材料招标活动（）完成。7A完成前B开始前C完成后D开始后55水利工程施工监理项目的工程款支付证书应由（）签发。A总监理工程师B副总监理工程师C专业监理工程师D监理员56施工阶段的现场组织协调工作主要由（）负责。A政府机构B项目法人C建设单位D监理单位57按照建设工程项目目标划分，信息的分类有（）。A项目内部信息和外部信息B生产性、技术性、经济性和资源性信息C固定信息和流动信息D投资控制、进度控制、质量控制信息及合同管理信息58建设工程质量管理条例规定，工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金（）的罚款。A25以下B30以下C30以上50以下D25以上50以下59建设工程质量管理条例规定，工程监理单位应当依照法律法规以及有关技术标准设计文件和建设工程承包合同，代表项目法人对施工质量实施监理，并对施工质量承担（）责任。A部分B一定C监理D全部60项目监理招标一般不宜分标。如若分标，各监理标的监理合同估算价应当在万元人民币以上。A60B50C30D2061项目监理招标宜在相应的工程勘察、设计、施工、设备和材料招标活动完成A结束后B开始前C过程中D批准后62水利工程建设项目建设监理招标，联合体参加资格预审并获通过的，其组成的任何变化都必须在提交（）截止之日前征得招标人的同意。A招标文件B投标文件C监理大纲D监理规划63水利工程建设项目建设监理招标，投标人应当对递交的资格预审文件、投标文件中有关资料的（）负责。A公正性B独立性C真实性D协调性64水利工程建设项目建设监理招标，（）不得向他人转让中标项目，也不得将中标项8目肢解后向他人转让。A评标人B招标人C投标人D中标人65水利工程建设项目建设监理招标，招标人与中标人签订合同后（）工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A10个B15个C5个D20个66中华人民共和国水法规定，水资源属于国家所有。水资源的所有权由（）代表国家行使。A各省水行政部门B水利部C国务院D国家发展和改革委员会67水利水电土建工程施工合同条件规定，由于项目法人的责任发生暂停施工时，若监理人未及时下达暂停施工指示，承包单位可向其提出暂停施工的书面请求，监理人在接到请求后的（）小时内，应予以答复。A28B48C12D7268依据水利工程建设监理合同规定，在合同实施过程中，在不做出紧急处理即可能导致人身设备或工程事故的情况下可先口头或电话通知，事后应在（）内补做书面通知。A24小时B48小时C12小时D36小时69中华人民共和国水法规定，禁止（）建设妨碍行洪的建筑物构筑物。A在流域管理范围内B在河道管理范围内C在堤围外侧50M范围内D在滞洪区内70中华人民共和国水法规定，在河道管理范围内采砂，影响河势稳定或者危及堤防安全的，有关（）应当划定禁采区和规定禁采期，并予以公告。A县级以上人民政府水行政主管部门B地市级以上人民政府水行政主管部门C省级以上人民政府水行政主管部门D流域机构71依据水利工程建设监理合同规定，实施监理的工程项目，项目法人对工程项目实施的意见和决策，应（）向承包单位下达实施。A通过项目监理机构B通过项目法人代表直接C通过项目法人有关职能部门D通过设计代表72在监理实施过程中，监理单位更换（）须事先经项目法人同意。A专业监理工程师B监理员9C总监理工程师D副总监理工程师73依水利工程建设监理合同规定，由于承包单位违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故，监理人（）。A不承担责任B承担连带责任C承担全部责任D承担部分责任74中华人民共和国水土保持法规定，建设项目中的水土保持设施，必须与（）实行“三同时”制度。A主体工程B附属工程C施工开始D资金筹措75中华人民共和国水土保持法规定，在水土流失地区建设的水土保持设施和种植的林草，由（）有关部门检查验收。A县级以上人民政府组织B地市级以上人民政府组织C县级以上水土保持部门组织D县级以上水行政主管部门76中华人民共和国环境保护法规定，国务院（）根据国家环境质量标准和国家经济技术条件，制定国家污染物排放标准。A环境保护行政主管部门B建设行政主管部门C水行政主管部门D国家发展和改革委员会77中华人民共和国环境保护法规定，建设项目的防止污染设施没有建成或者没有达到国家规定的要求，投入生产或者使用的，由批准该建设项目的环境影响报告书的环境保护行政主管部门（）。A责令停止建设或者使用，可以并处罚款B责令停止生产或者使用，可以并处罚款C责令限期整改D承担责任78中华人民共和国防洪法规定，在江河湖泊上建设防洪工程和其他水工程水电站等，应当符合防洪规划的要求；水库应当按照（）的要求留足防洪库容。A防洪规划B防洪计划C大坝安全D兴利79中华人民共和国防洪法规定，防治江河洪水，应当保护、扩大流域林草植被，涵养水源，加强（）。A流域环境保护综合治理B流域水土保持综合治理C水质污染防治D土地开发80中华人民共和国防洪法规定，河道、湖泊管理实行按水系（）相结合的原则，加强防护，确保畅通。A统一协调和分级管理B分级管理10C统一管理和分级管理D统一协调和统一管理二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，错选，本题不得分；每小题1分，共60分）1在实施建设监理的工程项目中，监理单位应当（）。A成为项目法人的全权代表B公正地维护项目法人合法权益C维护社会公众利益D公正地维护被监理单位合法权益E竭诚为项目法人提供技术服务2水利工程建设监理工程师要具有（）等素质。A丰富的工程建设实践经验B较高的专业技术知识C较强的市场经营能力D熟知工程建设的法律法规E良好的职业道德3直线职能制监理组织模式的主要优点有（）。A具有较大的机动性和适应性B权力集中C职责分明D决策迅速E处理专业化问题能力强4建设监理单位的特性包括（）A科学性B独立性C强制性D公正性E服务性5水利工程建设监理的主要内容包括（）。A进行建设工程合同管理B组织施工、材料设备招标C控制工程建设的投资、进度和质量D编制项目建议书E协调施工合同双方的合同关系6水利工程建设项目施工监理应以下列（）文件为依据。A国家和水利部有关工程建设的法律法规和规章B水利行业工程建设有关技术标准及其强制性条文C经批准的工程建设项目设计文件及其他相关文件D设计任务书E监理合同施工合同等合同文件117监理单位开展监理工作，应遵守下列（）规定。A严格遵守国家法律法规规章和政策，维护国家利益社会公共利益和工程建设当事人各方合法权益B禁止转让、违法分包监理业务C可以聘用无监理岗位证书的人员从事监理业务D禁止采取不正当竞争手段获取监理业务E不得与所承担监理项目的承包单位设备和材料供货人发生经营性隶属关系8监理人员应遵守以下（）规则。A不得出卖、出借、转让、涂改、伪造资格证书或岗位证书B提高监理服务意识，增强责任感，加强与工程建设有关各方的协作，积极、主动开展工作，尽职尽责，公正廉洁C未经许可，不得泄露与本工程有关的技术和商务秘密，并应妥善做好项目法人所提供的工程建设文件资料的保存回收及保密工作D监理人员只能同时在一个监理单位注册E未经注册单位同意可以承担其他监理单位的监理业务9总监理工程师应负责全面履行监理合同中所约定的监理单位的职责。主要职责应包括（）。A主持审核承包单位提出的分包项目和分包人，报项目法人批准B组织审核付款申请，签发各类付款证书C审批承包单位提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划、资金流计划D组织或授权监理工程师组织设计交底；签发施工图纸E收集、汇总、整理监理资料，参与编写监理月报，必须填写监理日志10监理工程师应按照总监理工程师所授予的职责权限开展监理工作，主要职责应包括以下（）各项。A参与编制监理规划，编制监理实施细则B预审承包单位提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划C预审或经授权签发施工图纸D签发变更和索赔有关文件E审批分部工程开工申请报告11监理员应按被授予的职责权限开展监理工作，其主要职责应包括以下（）各项。A检查并记录现场施工程序、施工方法等实施过程情况B检查和统计计日工情况。核实工程计量结果C提出变更索赔及质量和安全事故处理等方面的初步意见D检查承包单位的施工日志和试验室记录12E核实承包单位质量评定的相关原始记录12水利工程施工监理的工作方法包括（）。A现场记录B发布文件C旁站监理D跟踪检测与平行检测E“三检制”13水利工程施工监理的工作制度包括（）。A技术文件审核审批制度B设计文件审批制度。C工程质量检验制度。D工程计量付款签证制度。E会议制度与工作报告制度。14公开开标体现了招标活动的公平、公开和公正和诚实信用原则，开标后，任何投标人不得（）。A再增加优惠条件B对投标书内容进行书面澄清C对投标书内容作任何解释D更改投标书的报价E撤消投标书15监理机构应对承包单位从事（）等岗位和施工设备操作等需要持证上岗人员的资格进行验证和认可。A施工B安全C质检D材料E企业管理16施工进度计划审查的主要内容包括（）。A施工进度计划与合同工期和阶段性目标的响应性B关键路线安排和施工进度计划实施过程的合理性C施工进度计划的经济性D施工进度计划与合同工期和阶段性目标的符合性E材料构配件工程设备供应计划与施工进度计划的衔接关系17工程投资控制的主要监理工作应包括以下（）各项。A审批承包单位提交的资金流计划B审核工程付款申请，签发付款证书C根据监理合同约定进行价格调整13D根据授权处理合同索赔中的费用问题E审核最终付款申请，签发最终付款证书18可支付的工程量应同时符合以下（）条件。A经监理机构签认，并符合施工合同约定或项目法人同意的工程变更项目的工程量以及计日工；B工程量清单中单价项目的估算工程量C经质量检验合格的工程量；D承包单位自行进行的计量E承包单位实际完成的并按施工合同有关计量规定计量的工程量。19监理机构应定期主持召开由参建各方负责人参加的会议，会上应通报（）以及明确会后应完成的任务。A工程进展情况B检查上次监理例会中有关决定的执行情况C分析当前存在的问题D提出问题的解决方案或建议E承包单位的人员配备情况20监理机构应根据需要，主持召开监理专题会议，研究解决施工中出现的涉及（）索赔争议等方面的专门问题。A施工质量B施工方案C施工进度D工程变更E诉讼21监理工作报告制度是指监理机构应及时向项目法人（）A提交监理月报或监理专题报告B提交施工月报C在工程验收时，提交监理工作报告D在工程验收时，提交建设管理工作报告E在监理工作结束后，提交监理工作总结报告22施工准备的监理工作，应检查开工前承包单位的下列（）施工准备情况。A承包单位派驻现场的主要管理技术人员数量及资格是否与施工合同文件一致B承包单位进场施工设备的数量和规格性能是否符合施工合同约定要求C承包单位施工人员福利条件D承包单位试验室应具备的条件是否符合有关规定要求E承包单位的质量保证体系23下列各项（）是水利工程建设监理合同文件的组成部分。A监理合同书14B监理实施过程中双方共同签署的补充文件C监理委托函或中标函D通用合同条款、专用合同条款E技术条款24工程价款月支付申请应包括以下（）等内容。A本月已完成并经监理机构签认的工程项目应付金额B经监理机构签认的当月计日工的应付金额C工程材料预付款金额和价格调整金额D工程预付款和工程材料预付款扣回金额E备用金额25监理机构应及时审核承包单位在收到保修责任终止证书后提交的最终付款申请及结清单，签发最终付款证书，报发包人批准。审核内容为（）。A承包单位按施工合同约定和经监理机构批准已完成的全部工程金额B承包单位认为还应得到的其他金额C承包单位在完工付款申请中遗漏的金额D发包人认为还应支付或扣除的其他金额E经监理机构签认的当月计日工的应付金额26监理机构可根据工程的需要并经项目法人同意，指示承包单位实施下列（）各种类型的变更。A増加或减少施工合同中的任何一项工作内容B改变施工合同中任何一项工作的标准或性质C改变工程建筑物的形式基线标高位置或尺寸D改变施工合同中任何一项工程经批准的施工计划施工方案E建设资金来源发生变化27监理机构对工程变更建议书审查应符合下列（）要求。A变更后不降低工程质量标准，不影响工程完建后的功能和使用寿命B工程变更在施工技术上可行、可靠C项目法人、设计单位、施工单位是否同意D工程变更引起的费用及工期变化经济合理E工程变更应尽量避免对后续施工产生不良影响28监理机构在收到承包单位的中期索赔申请报告或最终索赔申请报告后，应进行以下（）工作。A依据施工合同约定，对索赔的有效性、合理性进行分析和评价B对索赔支持性资料的真实性逐一进行分析和审核15C对索赔的计算依据、计算方法、计算过程、计算结果及其合理性逐项进行审查D对于由施工合同双方共同责任造成的经济损失或工期延误，应通过协商一致，公平合理地确定双方分担的比例E必要时要求承包单位再提供进一步的支持性资料29监理规划的主要内容有（）。A工程项目概况B监理工程范围和监理工作目标C监理方法、措施D项目监理组织机构E施工组织设计30工程建设监理与政府质量监督的主要区别是（）。A工作性质不同B工作范围和深度不同C工作方法不同D工作手段不同E工作依据全然不同31监理单位必须严格执行国家有关（）和强制性标准，并接受各级水行政主管部门的监督管理。A法律B行政法规C规章D规范性文件E强制性要求32监理单位应当依照（），对工程施工质量实施监理，并对工程施工质量承担监理责任。A法律、法规、规章B设计合同文件C工程建设强制性标准以及有关技术标准D设计文件E工程建设承包合同33未经监理工程师签字，（）不得在工程上使用或者安装。A建筑材料B建筑构配件C生活设施D所有施工用房E工程设备34建设项目管理是指在建设项目生命周期内所进行的（）等管理活动，其目的是在一定的约束条件下最优地实现建设的预期目标。A计划B组织C协调D控制E调解35项目法人不得擅自更改总监理工程师指令，不得干涉监理人员（）地开展工程建设监理工作。A公正B合法C独立D科学E自主1636下列哪些属于施工阶段实施建设监理程序的内容（）。A组建项目监理机构。B编制工程建设监理大纲C按工程建设进度计划，分专业编制工程建设监理实施细则D按照建设监理规划和监理实施细则开展监理工作E建设监理业务完成后，向项目法人提交工程建设监理工作报告和档案资料。37水利工程建设监理人员实行的制度是（）A监理员实行从业资格管理制度B监理工程师实行岗位资格管理制度C监理工程师实行执业资格注册管理制度D总监理工程师实行注册管理制度E总监理工程师实行岗位资格管理制度38招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括（）等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。A招标项目的技术要求B投标人的所在区域C投标人资格审查的标准D对投标报价要求E评标标准39水利工程施工监理规范规定，监理机构应按照有关工程建设标准和强制性条文及施工合同约定，对所有施工质量活动及与质量活动相关的（）进行监督和控制，按照事前审批，事中监督和事后检验等监理工作环节控制工程质量。A人员B材料C工程设备和施工设备D生活条件和设施E施工方法和施工环境40水利工程施工监理规范规定，监理机构应严格旁站监理工作,特别注重对易引起（）等工程部位的质量控制。A渗透B冻融C冲刷D汽蚀E外部41水利工程施工监理规范规定，监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核，检测的数量为（）。A平行检测的检测数量,混凝土试样不应少于承包人检测数量的3B平行检测的检测数量,土方试样不应少于承包人检测数量的5C平行、跟踪检测数量,混凝土、土方试样不应少于检测数量的10D跟踪检测的检测数量,混凝土是啊也能够不应少于检测数量的7E跟踪检测的检测数量,土方试样不应少于承包人检测数量的101742水利工程施工监理规范规定，监理机构对施工进度计划审查的主要内容有（）。A在施工进度计划中与有无项目漏项或重复的情况B关键路线安排和施工进度计划实施过程的合理性C施工进度计划中各项目之间逻辑关系的正确性与施工方案的可行性D人力,材料,施工设备等资源配置计划和施工强度的合理性E施工进度计划与合同工期和阶段性目标的响应性与符合性43水利工程施工监理规范规定，完工支付监理机构审核内容包括（）。A到移交证书上注明的完工日期止，承包人按施工合同约定累计完成的工程金额B承包人认为还应得到的其他金额C发包人认为还应支付或扣除的其他金额D承包人实际费用支出E承包人实际所获得的利润44水利工程施工监理规范规定，因不可抗力致使施工合同解除的支付。监理机构应根据施工合同约定，就承包人应得到但未支付的下列（）工程价款和费用签发付款证书。A已实施的永久工程合同金额B工程量清单中列有的，已实施的临时工程合同金额和计日工金额C为合同项目施工合理采购、制备的材料、构配件、工程设备的费用D承包人依据有关规定,约定应得到的其他费用E未完工程部分相应的承包人的计划利润45水利工程施工监理规范规定，监理机构如对进场（）的质量有异议时,可指示承包人进行重新检验必要时,监理机构应进行平行检验。A交通工具B材料C构配件D工程设备E办公条件46水利工程建设监理实行（）的制度。A统一管理和分级管理相结合B统一由行业自律组织管理C行政管理和行业自律相结合D各级水行政主管部门分别管理E统一管理和行政管理相结合47申请水利工程建设监理工程师执业资格的人员，有（）情形之一的，不予注册。18A不具备完全民事行为能力的B同时在两个以上含两个监理单位申请注册执业的C在申请注册过程中弄虚作假的D为国家公务员或依照公务员管理的现职工作人员的E年龄不超过65周岁的；48有（）情形之一的，国务院水行政主管部门应当撤销已批准的监理工程师注册资格。A违反水利工程建设监理工程师注册管理办法规定的程序准予注册的B6个月内未从事监理工作的C不具备水利工程建设监理工程师注册管理办法注册条件准予注册的D超过注册证书有效期而未延续注册的E以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的49主体工程开工前，项目施工准备工作主要内容有（）。A报批设计文件B施工现场的征地、拆迁C完成施工用水、电、通信、路和场地平整D必须的生产、生活临时建筑工程E选定建设监理单位和施工承包队伍50根据水利工程建设程序管理规定，要按照“政府监督、（）”的要求，建立健全质量管理体系。A项目法人负责B委托监理C社会监理D企业保证E设计单位保证51水利工程建设项目有关评标标准和方法的要求是（）。A评标标准和方法应当在招标文件中载明，在评标时不得另行制定或修改、补充任何评标标准和方法B评标标准分为技术标准、财务标准和商务标准C招标人在一个项目中，对所有投标人评标标准和方法必须相同D评标方法可采用综合评分法、综合最低评标价法、合理最低投标价法、综合评议法及两阶段评标法E施工招标标底必须符合规定52监理日志一般可以记录（）等。A当日材料、构配件、设备、人员变化情况B工程款支付情况分析C施工程序执行情况分析D协调情况E工程量审核情况53监理例会会议纪要的主要内容包括（）等。A会议地点及时间19B会议主持人及与会人员姓名、单位、职务C本月施工基本情况D施工过程出现的问题及其处理情况和建议E会议主要内容、议决事项及其负责落实单位、负责人和时限要求54以下（）工作内容不属于水利工程建设项目施工准备工作阶段监理工作的基本内容。A审核承包人递交的合同项目开工申请报告B检查承包人派驻现场的主要管理、技术人员的数量与资质是否与投标文件一致C组织工程基础开挖处理隐蔽工程联合验收D进行工序质量检验E检查承包人的试验室的条件是否符合有关规定要求55中华人民共和国水法规定，在水工程保护范围内，禁止从事影响水工程运行和危害水工程安全的（）等活动。A爆破B打井C采石D维护E取土56中华人民共和国安全生产法规定生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列（）职责。A建立组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程B健全本单位安全生产责任制C保证本单位安全生产投入的有效实施D督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患E组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案57建设工程安全生产管理条例规定工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，（）。A应当要求施工单位整改B情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工C应当要求设计单位整改D及时报告项目法人E及时报告水利部58依据建设工程安全生产管理条例规定，判断下列哪些说法是正确的。（）A施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员B建设工程实行总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责C总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工D专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查20E专职施工安全生产管理人员的配备方案由监理单位制定59中华人民共和国中华人民共和国水土保持法规定建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程（）。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。A同时设计B同时勘测C同时施工D同时开工E同时投产使用60中华人民共和国环境保护法规定产生环境污染和其他公害的单位采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的（）等。A废气、废水、废渣、粉尘B恶臭气体C气体D放射性物质E噪声振动、电磁波辐射2122科目1建设监理基本知识及相关法规模拟题参考答案一单选题（共80题，每小题05分，共40分）1D2B3A4B5A6B7A8A9B10B11B12B13A14A15C16B17C18D19A20A21B22A23B24C25C26A27C28B29C30A31B32C33C34B35B36A37B38A39C40B41B42A43B44D45B46B47A48C49C50D51D52B53B54B55A56D57D58D59C60A61B62B63C64D65C66C67B68B69B70A71A72C73A74A75A76A77B78A79B80C二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，错选，本题不得分；每小题1分，共60分）1BCDE、2ABDE、3BCDE、4ABDE、5ACE、6ABCE、7ABDE、8ABCD、9ABCD、10ABCE11ABDE、12ABCD、13ACDE、14ADE、15ABCD、16ABDE、17ABDE、18ACE、19ABCD、20ABCD21ACE、22ABDE、23ABCD、24ABCD、25ABD、26ABCD、27ABDE、28ABCDE、29ABCD、30ABCD31ABCD、32ACDE、33ABE、34ABCD、35ABCDE、36ACDE、37ACE、38ACDE、39ABCE、40ABCD、41ABDE、42ABCDE、43ABC、44ABCD、45BCD、46AC、47ABCD、48ACE、49BCDE、50ACD51ACDE、52ACD、53ABE、54CD、55ABCE、56ABCDE、57ABD、58ABCD、59ACE、60ABDE23科目2建设项目合同管理模拟试题一单选题（共80题，每小题05分，共40分）1一方当事人要求变更合同，经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（）。A有过错的一方承担B对方当事人承担C双方平均分担D提出变更方承担2合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（）的协议。A各自经济责任关系B民事权利义务关系C相互经济利益关系D各自经济义务关系3当事人订立合同，应当具有相应的（）。A民事权利能力B民事权利能力和民事行为能力C民事行为能力D民事责任能力4当事人依法可以委托（）订立合同。A代理人B代位人C保证人D要约人5（）是希望和他人订立合同的意思表示。A要约B要约邀请C承诺D要约引诱6（）是希望他人向自己发出要约的意思表示。A要约B要约邀请C承诺D契约7要约可以撤回。撤回要约的通知应当在（）或者与要约同时到达受要约人。A要约到达受要约人之后B要约到达受要约人之前C要约到达要约人之时D承诺通知到达之前8要约可以撤销。撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。A受要约人发出承诺通知之前B受要约人发出要约通知之前C要约人发出承诺通知之前D要约人发出撤回通知之前9承诺是（）同意要约的意思表示。A要约人B受要约人24C要约邀请人D当事人10承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当或者与承诺通知同时到达要约人。A在承诺通知到达要约人之前B在承诺通知到达要约人之后C在承诺通知到达受要约人之时D在承诺通知到达受要约人之后11受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为（）。A要约B新要约C承诺D要约邀请12承诺的内容应当与要约的内容一致，受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为。A要约B新要约C要约邀请D要约引诱13承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外，该承诺有效，合同的内容（）。A以要约的内容为准B以承诺的内容为准C以要约或承诺的内容为准D以要约邀请的内容为准14法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，（）。A对方不接受的，该合同成立B对方接受的，该合同成立C对方接受的，该合同不成立D对方拒绝的，该合同成立15对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出（）的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。A有利于提供格式条款一方B不利于提供格式条款一方C不利于提供格式条款双方D不利于双方当事人16当事人在过程中假借订立合同，恶意进行磋商，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。A订立合同B履行合同C变更合同D终止合同17当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。（）的合同，自条件成就时失效。A附解除条件B附转让条件C附变更条件D附生效条件18行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，（）有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。25A相对人B行为人C被代理人D保证人19因重大误解订立的合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构（）。A变更或者解除B变更或者撤销C变更或者终止D解除或者中止20在订立合同时显失公平的，（）有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。A当事人一方B担保人一方C当事人之外的第三方D保证人一方21一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求（）变更或者撤销。A人民法院或者行政机关B人民法院或者仲裁机构C人民法院或者公证机关D人民政府或者鉴证机关22无效的合同或者被撤销的合同（）法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。A自始没有B自发现时没有C自人民法院确认无效时没有D自仲裁机构确认无效时23当事人互负债务，（）的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。A没有先后履行顺序B有先后履行顺序C明确先后履行顺序D债务债权同归一人24债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物（）。A留置B提存C质押D抵押25因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以（）的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。A自己的名义代位行使债权人B自己的名义代位行使债务人C自己的名义代位行使第三人D第三人的名义代位行使债务人26因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销（）的行为。A债权人B债务人26C第三人D担保人27撤销权的行使范围（）为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。A以债务人的债权B以债权人的债权C以债权人的债务D以第三人的权益28（）后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。A要约生效后B合同生效C合同终止D合同解除29债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让（）。A对债权人不发生效力B对债务人不发生效力C对让与人不发生效力D对第三人不发生效力30当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织（）。A行使合同权利，履行合同义务B行使合同权力，履行合同义务C行使合同权利，履行合同附随义务D行使合同主债权，履行合同从债务31当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务（）。A享有连带债务，承担连带债权B享有连带债权，承担连带债务C享有附带债权，承担连带债务D享有主债权，承担从债务32因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以（）。A转让合同B解除合同C中止合同D分包合同33合同的权利义务终止，不影响合同中（）的效力。A结算和清理条款B变更和解除条款C权利和义务条款D转让和分包的条款34债权人下落不明，难以履行债务的，。A债务人可以将标的物提存B债权人可以将标的物提存C第三人可以将标的物提存D继承人可以将标的物提存35建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用（）订立委托监理合同。A书面形式B口头形式C登记形式D批准形式36按照合同法规定，隐蔽工程在隐蔽以前，（）检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。27A承包人应当通知设计人B承包人应当通知发包人C发包人应当通知监理人D项目质量监督机构37当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，（）。A应当赔偿损失B不应当赔偿损失C应当部分赔偿损失D不必赔偿损失38当事人（）发生不可抗力的，不能免除责任。A迟延履行前B迟延履行后C全面履行后D履行过程中39当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，（）要求赔偿。A不得就扩大的损失B可以就扩大的损失C应该就扩大的损失D应当就全部损失40当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向（）承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。A债权人B对方当事人C债务人D第三人41若合同无效，则（）。A整体无效B部分无效CA或BD都不对42合同法律关系（），是参加合同法律关系，享有相应权利承担相应义务的当事人。A主体B客体C内容D事实43法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（）。A自然人B公民C领导者D组织44在工程建设中涉及的代理主要是（）。A委托代理B法定代理C指定代理D再代理45工程建设合同纠纷的仲裁由（）的仲裁委员会仲裁。A工程所在地B建设单位所在地C施工单位所在地D双方选定2846承诺生效。A到达要约人时B自受要约人发出时C自承诺人发出承诺时D自合同成立时47某合同中规定违约金为20万元，该合同在履行过程中，因一方当事人违约给对方造成的直接损失达27万元，则除违约金外，违约方还应向对方支付赔偿金。A20万元B27万元C7万元D0万元48甲乙丙三方在场，甲向乙提出要约，乙未答复，丙提出完全同意，则丙的行为是。A承诺B新要约C要约邀请D新承诺49为某施工企业法定代表人，在企业合法经营范围内就一项施工任务与某水电站项目的发包人签订了承包合同。事后，该施工企业通知该项目发包人根据公司章程规定，甲某无权独立对外签订施工合同。但在此之前，该项目发包人不知道而且不可能知道施工企业的这项规定，则签订的合同（）。A有效B在该施工企业追认的情况下有效C无效D部分有效50违约当事人在承担给付违约金责任的同时，对方仍然要求继续履行，违约方应（）。A继续履行B拒绝继续履行C要求变更合同标的D要求变更合同违约责任条款51不属于施工承包合同文件。A可行性研究报告B规范C工程施工合同条款D投标报价书52标准合同条款的第二部分是（）。A通用条款B专用条款C技术条款D一般条款53FIDIC土木工程施工合同条件主要适用（）。A总价合同B单价合同C成本加酬金合同D混合价合同54水利水电工程施工合同条件规定，由指定分包商的原因造成的其分包项目质量问题，则。A由总承包人向发包人负责B由分包人直接向发包人负责29C由分包人和总承包人一起向发包人负责D分包人承担主要责任，总承包人承担连带责任55分包商在施工现场的协调管理工作，应由负责。A发包人B工程师C总承包人D分包商56涉及第三人的担保形式是（）。A定金B质押C保证D留置57发包人要求承包人按照合同规定投保了工程险，工程的风险（）A全部转移给保险公司B部分转移给保险公司C全部转移给了承包人D免除了发包人的全部工程风险58合同中属于主合同的是（）。A施工承包合同B分包合同C保险合同D担保合同59不转移财产的占有，以该财产作为债权的担保，这种担保的形式是（）。A定金B留置C抵押D质押60承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（）。A费用和工期损失全部由业主承担B费用和工期损失全部由承包商承担C费用由承包商承担，工期给予顺延D工期不予顺延，但费用由业主给予补偿61在施工过程