建筑工程承包合同 (1)

建筑工程承包合同甲方：从化市温泉镇南平村委会（以下简称为甲方）乙方： 广州市浩格投资有限公司 （以下简称为乙方）甲、乙双方本着自愿、公平、公正、互惠、互利的原则，甲方将从化市温泉镇南平村原旧小学学校围墙、场内排水工程项目发包给乙方承建施工，总价为 187000.00 元（人民币大写：壹拾捌万柒仟元正。根据中华人民共和国建设工程施工合同法有关规定，结合本工程项目的具体情况，经双方协商，签订本合同。1、 工程概况：1、 工程名称： 学校围墙2、 建设地点： 从化市温泉镇南平村原旧小学2、 承包范围：学校范围内围墙及场内排水工程（按甲方提供的施工图纸为准） 。3、合同工期：该项工程承包工期定为 30 工作日天 。在合同正式签订后，甲方用书面发出开工指令日起计算。从 2011 年 月 日起至 2011 年 月 日止。在履行合同施工过程中，若由于甲方原因，停水、停电、雨天、政府规定的节假期等不可抗拒的因素，甲、乙双方书面条签证，工期顺延。4、 承包形式：1、 甲方将合同内的工程项目以包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工的形式发包给乙方。2、 本合同内的工程项目包括一切装饰工程所发生使用袋装水泥引致当地政府部门责令停工处罚、误工费用等全由甲方负责。5、工程单价：1、 按施工图包干价为 187000 元施工至完成。2、 上述单价均已包含材料费、人工费、机械费、管理费、利润等费用在内，双方不得以任何理由要求调整。3、 本合同所有工程项目未按政府部门报建，所发生的费用、税金等均由甲方负责承担。4、 乙方施工用水、电费用由乙方自行负责。6、 双方责任：（1） 甲方责任：1、 开工前五天完成“三通一平”后，移交施工场地给乙方施工放线，同时在合同签订时，提供给乙方提交施工图纸 3 份，向乙方明确施工技术要求。2、 办理好该项工程（合同内）开工，报建等相关手续。3、 派驻现场施工代表 同志，负责督促工程进度、质量监督及隐蔽工程的验收签证。4、 负责开工前组织有关部门图纸会审、工程验收结算工作。5、 按合同规定及时发放工程进度款。（2）乙方责任：1做好施工前的施工总平面布置、编制施工组织方案及进度计划，递交甲方审批，递交开工报告。2按图施工、规范施工和文明施工，做好施工日记以务查验。3提供施工所用材料样品给甲方审核、确认。4听从甲方驻现场代表的指挥，配备好各种所需要的机械设备、脚手架、模板、做好施工现场的防雨及排水工作。5 做好施工现场材料供应、采购、保管使用工作，并向甲方递交出厂合格证书及质检部门认定证书。6工程竣工验收前，做好自检工作，不合格工程及时返工完善。7负责建筑余泥平整、清理、废材处理清扫干净交付甲方使用。8、 乙方必须遵守建设工程安全生产有关管理规定，严格按安全生 产标准要求组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患至零。9、 必须按规定设立安全员，教育、督促、检查每个施工环节。8、工程验收1、每项隐蔽工程验收，乙方必须书面或请示组织通知甲方现场监理人员验收确认合格，并签名后才能下一道工序，如未经甲方验收而擅自下道工序，所造成的一切损失，由乙方自行负责，2、甲方必须在接到书面通知后 24 小时内到现场验收并签名确认，如甲方有意拖延时间或超出协议认可时间内不作现场验收，乙方则视甲方验收合格通过。3、经甲方验收部分工程不合格或部分工程未完善的，乙方需立即完善，如不完善，由此而造成的工期延误等所发生的一切费用均由乙方承担。九、工程结算1、 本工程经双方共同协商确认，按图纸完成总价为 187000 元（大写人民币壹拾捌万柒仟元正）结算。十、付款方式1、本工程开工，乙方人员后 2 天，甲方预付工程总额的 30%给乙方作前期运作资金，余下部分在扣除 5%保修金，其余到工程完成后 5天内付清。2、 本合同所有工程款均以现金方式支付。十一、违约责任1、 合同双方之任何一方不能履行本合同的各项条款，均属违约，所造成的经济损失由违约方承担。2、 甲方在未完善领取施工许可证，未具各政府有关文件规定的报建手续，而要求乙方进场施工所引发政部门造成处罚、停工、停建的全部责任和所发生的一切费用全由甲方负责，并一次性赔偿支付给乙方。3、 如任何一方违反本合同规定，双方不能达成协议，可向当场人民政府，广州市人民法院提起诉讼。十二、合同期限与份数1、 本工程