2009年水利工程造价工程师资格考试复习题集【水利部】.doc

第一科目 水利工程造价基础理论与相关法规一、单项选择题 1我国平均年水资源总量较大，但人均水资源量仅为 （ ）。b2200m32南水北调工程最新建设目标：南水北调（ ）分别于2013年和2014年通水。b南水北调东线和中线一期工程3当前，我国水利面临着的主要问题是（ ）。c洪涝灾害、干旱缺水、水环境恶化419581976年是我国历史上概预算管理制度的（ ）。c削弱时期51992年以来，我国水利工程造价管理进入了改革与发展的新时期，它的主要特点是（ ）。a适应社会主义市场经济的工程造价管理体系逐步建立6对工程造价的前期预控主要在（ ）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行。c可行性研究和初步设计阶段7工程造价管理的核心内容是（ ）。b工程造价的确定与控制8工程造价两种含义的主要区别是（ ）。b第一种含义对于投资者是追求投资决策的正确性，第二种含义对于承包商是追求较高的工程造价9总投资与总造价的关系是（ ）。b总投资总造价10承发包工程的承发包价格，即发包方与承包方签订的（ ），它包括生产成本、利润和税金三个部分。a合同价11建设工程造价中不含（ ）。c生产性流通费用12在国家有关部门规定的基本建设程序中，各个步骤（ ）。b次序不能颠倒，但可以进行合理交叉13在国内建设程序中，通过多方案比较，提出评价意见，推荐最佳建设方案的阶段是（ ）。b可行性研究阶段14总投资在2亿元以下的中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告应（ ）。c报国家计委审批15在工程建设中进行征地、拆迁、场地平整，属于（ ）阶段的工作。c建设准备阶段16建设项目实际造价是（ ）。b竣工决算价17在项目建设的各个阶段，需分别编制投资估算、设计概算、施工图预算及竣工决算等，这体现了工程造价的（ ）计价特征。b多次性18（ ）是可行性研究的核心内容和工程项目决策的主要依据。d项目经济评价 19如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算的（ ）以上或其他主要指标需要变更时，要重新报批可行性研究报告。a10%20项目开工时间是指建设项目设计文件中规定的任何一项（ ）第一次破土、正式打桩的时间。d永久性工程 21我国水利工程造价管理的发展过程大致可分为（ ）个阶段。b422现代工程造价管理产生于（ ）。b英国 23以下关于全生命周期与全过程造价管理的说法正确的是（ ）。c两者的主要区别在于时间跨度和指导思想上的不同24下列关于工程项目全要素造价管理的说法正确的是（ ）。a一个工程项目的工期和质量在一定条件下可以转化为工程项目的造价251881年英国皇家测量师协会（rics）成立，它标志着（ ）的正式诞生。c工程造价管理专业26控制工程造价的最有效手段是（ ）。a技术和经济相结合27建筑产品价值构成的变化取决于（ ）。a价值生产和价值实现两个过程28商品的价值用公式可以表示为（ ）。其中：c物质消耗支出；v劳动报酬（工资）支出；m盈利。cc+v+m29建筑产品的价格用公式可以表示为（ ）。a建筑产品=社会平均成本+税金+利润30建筑产品的社会平均成本由（ ）表示。其中：c物质消耗支出；v劳动报酬（工资）支出；m盈利。bc+v31企业对商品定价的基本依据是（ ）。d社会平均成本32下列关于成本的描述错误的是（ ）。d价格形成中的成本包括正常成本和非正常成本33下列各项中不属于建筑产品的生产成本的是（ ）。d税金34建筑产品的差价形式主要有（ ）。b地区差价、质量差价、工期差价35绝大多数情况下，工期提前或推迟引起建筑产品成本的变化是（ ）。a工期提前或推迟都会增加成本 36建筑产品的利润总额等于（ ）。b法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出37在经济萧条阶段，由于投资需求的变动对建筑市场供求均衡的影响，会使建筑产品的均衡价格（ ）。b向较低水平方向变动38如果纸币流通量超过需要量，则商品的价格就会（ ）。a提高39我国工程造价管理体制改革的最终目标是（ ）。c建立以市场形成价格为主的价格机制40建筑市场的区域性体现在（ ）。d建筑产品的规模越大、技术越复杂，建筑市场的区域性就越弱41我国建筑产品供求关系的特点为（ ）。d供给弹性很大、需求弹性很小，需求决定供给42经济学的需求规律反映了价格水平与需求量之间的（ ）。b反比关系43经济学的供给规律反映了价格水平与供给量之间的（ ）。a正比关系44边际成本（mc）用公式表示为（ ）。a边际成本=总成本增值/产量增值45在完全竞争市场中，当平均成本（ac）达到最小时，边际成本（mc）与平均成本（ac）的关系为（ ）。cmcac46边际收益（mr）用公式表示为（ ）。c边际收益=总收益增值/产量增值47在完全竞争市场中，企业获得最大利润的条件是（ ）。其中：mc边际成本；mr边际收益。amcmr48实施建筑工程招投标制度，（ ）。d加剧了降低个别劳动消耗水平的竞争49建筑工程招标者和投标者共同拥有的信息是（ ）。c概预算定额50可调价的总价合同与固定总价合同的不同之处是（ ）。c业主承担通货膨胀风险，而在固定总价合同中，该风险由承包商承担51当边际成本（mc）大于边际收益（mr）时，企业会（ ）。b减少产量52关于货币价值量对商品价格形成的影响，正确的表述是（ ）。b在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格下降53我国建筑产品的浮动价格采用的浮动形式是（ ）。d以国家规定的价格为中准价，允许在中准价上下一定范围内浮动54在一定生产规模下不随产量变动而变动的费用是（ ）。b固定成本55下列价格形式中一般只能用于以人工费为主的工作，如清理场地及实物工程量难以计量的零星工作的是（ ）。d成本价格56如果建筑市场的供给弹性表现出明显的方向性，建筑市场将（ ）。a容易形成买方市场 57联合承包对供求关系的影响正确的是（ ）。c联合承包只是建筑市场生产要素的重新组合，因而不会改变市场供求总量58当“市场失灵”现象存在时，政府应（ ）。c由政府部门制定有关政策法令，实施禁止垄断、维护市场有效竞争的措施，以保证竞争性市场在资源配置方面的效率59下列符合纯粹公共品的特性的是（ ）。b边际成本为零60水电站项目的外部性体现在（ ）。d下游农业受到影响61竞争性项目的运动是由（ ）来支配的。d投资利润率62政府通过运用财政政策维持总供求的平衡，当总需求超过总供给时，会采取（ ）。c减少财政支出或增加税收63国防、外交、行政管理、公检法、社会福利救济等公共支出的供给由（ ）。b政府全额负责64混合性公共品的供给方式是（ ）。d市场为主，政府为辅65区分私有品、混合公共品、公共品的标志是（ ）。a使用或收益的竞争性与排他性66竞争性建设项目的目标是（ ）。c项目效益67下列不属于混合公共品的是（ ）。d国防68由于公益性项目产出的公共品性和外部性强的特点决定了这类项目的外部收益（ ）。a很大69属于公益性建设项目间接收益的是（ ）。c灌溉工程促进食品加工业70建筑物的美学价值属于（ ）。b无形收益71水利工程常采用的经济评价方法是（ ）。a成本-效益法72下列关于成本效益分析法说法正确的是（ ）。d忽视了项目对社会分配的影响73可持续发展理论是以生态经济系统为分析对象，追求（ ）。c生态经济效益最大化74对于只有社会效益且产品不能进入市场的公用项目，应采用（ ）。c最低费用法75在识别和计量项目的成本与收益时，最终落脚点总是分析预测项目本身所引起的成本收益变化上，并把与项目无关的因素剔除。这是项目成本、收益识别与计量的（ ）。c增量原则 76从宏观角度对公益性项目的经济评价方法是（ ）。a机会成本法77成本-效益分析法最关键的环节是（ ）。b确定贴现率78公益性项目决策目标是（ ）。a社会效益最大化79公用事业项目效率不高的原因之一是公用事业项目产出的（ ）。a外部性80在完全信息的“囚徒困境”博弈模型中，供应商和采购实体的均衡解是（ ）。d（不合谋，不合谋）81在政府采购运行机制中，财政部门应（ ）。d对采购过程中的争议进行仲裁82项目法人责任制的优点是（ ）。a趋利避害83属于我国现行的监理制的特点的是（ ）。b监理由业主选择但属于独立的第三方84监理工程师的职责应是（ ）。b管理咨询85市场有时不能发挥其产生经济效率的作用，这类问题被称为（ ）。a市场欠缺86下列关于”项目”的论述中错误的是（ ）。c项目产品就是项目的目标87项目的特征很多，其中（ ）不属于项目的特征。b重复性88下列关于项目管理的论述中，不正确的是（ ）。a项目管理是业主在项目的整个生命周期内实施的管理活动89项目管理通过（ ）过程得以完成。b启动、计划、执行、控制和收尾90中观项目管理主要涉及（ ）等内容。b制定行业的投资战略和投资规划91工程项目的生命周期可分为四个阶段，它们是指（ ）。a启动阶段、计划阶段、执行阶段和收尾阶段92下列关于建设项目论述中错误的是（ ）。b可以将属于一个总体设计的工程按施工单位不同划分为几个建设项目93大、中型水利水电工程项目划分为（ ）。c单位工程、分部工程、单元工程94更新改造项目划分为限额以上和限额以下两种，这是按照（ ）进行分类的。c投资额95工程项目管理的目标体系包括质量、进度和成本目标，它们的关系是（ ）。d既对立又统一的96为满足社会化生产的需要，满足工程项目管理工作通用性，在工程项目管理中，应（ ）。b推行标准化和规范化管理97项目管理的核心任务是（ ）。c目标控制98项目管理最基本的方法论是（ ）。b项目目标的动态控制99业主的项目管理可以委托监理单位来实施，这是工程项目管理（ ）。c专业化、社会化100为了实现项目的目标，项目组织制定对所要做的工作安排，并对资源进行配置，这是指项目组织的（ ）职能。a计划101为了实现项目的目标，项目组织中所有的成员都按项目要求划分，在没有职能部门经理参与的情况下，完全由项目经理管理一个特定的项目团队，这种项目组织形式是指（ ）。b项目式组织102下列关于项目组织形式论述正确的是（ ）。d项目式组织的最大特点是纵向信息传递迅速103下列关于矩阵式组织的论述正确的是（ ）。c强矩阵组织类似于项目式组织，职能部门经理只是配合项目经理工作104在平衡矩阵组织中，项目经理的主要工作是对项目的（ ）进行有效管理。a时间和成本105下列组织结构形式中，最容易形成多头领导，造成管理混乱的是（ ）型。b职能 106在我国，建设项目的项目经理是指（ ）。c施工企业法定代表人在项目上的全权委托代理人107针对传统管理方式不足，在项目初始阶段就雇用具有施工经验的人员参与项目的实施，以便向设计人员提供施工方面的建议并负责施工过程的管理，这是工程项目的（ ）。bcm方式108在工程项目的实施中，业主只签订一份包括设计和cm服务的管理服务合同，即由同一实体提供设计和施工管理服务，这种项目管理方式是指（ ）。c设计-管理方式109工程建设合同约定的质量目标（ ）国家强制性质量标准的要求。d不得低于110在下列表述中提出了对工程项目计划的要求，其错误的是（ ）。b计划的详细程度是越详细越好111工程项目计划往往是建立在对将来合理的预测基础上的，所以计划的人为因素较强，因此，在计划的实施中，会出现计划与实际不符，这就要经常对计划进行调整，使项目实施始终适应新的情况。这是指工程项目计划的（ ）。c弹性要求112工程项目计划作为一个阶段，它应位于（ ）。b项目批准之后，项目施工之前113制定项目的工期计划，质量标准计划和成本计划是按（ ）分类的计划内容。a项目目标114在工程项目进度计划中，需要对年度施工的项目所确定的投资额、年末形象进度，建设条件落实情况等进行说明的计划是（ ）。b年度计划项目表115审核工程项目结算书，公正地处理索赔，这是项目投资控制中（ ）阶段的控制内容。c事后控制 116在工程项目目标控制中采用（ ）法有助于工程成本的控制和资源的优化配置。a网络计划117在下列控制图形和曲线中，能够用于表示建设项目成本计划的是（ ）。bs型曲线118既可以用于工程进度控制又可以用于工程造价控制的方法是（ ）。b香蕉曲线119典型的用于质量控制的方法是（ ）。c控制图法120在工程项目目标控制的方法中，直方图法的作用在于（ ）。d了解质量特征的分布规律121在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性，创造性，这是项目目标控制的（ ）之一。a组织措施122下列属于建设工程目标控制经济措施的是（ ）。d投资偏差分析123属于工程项目目标控制组织措施的是（ ）。a确定职责及考核标准124对施工组织设计进行审查是工程项目目标控制的（ ）。b技术措施125对设计变更进行技术经济分析是工程项目目标控制的（ ）。c经济措施126属于工程项目目标控制合同措施的是（ ）。b确定对目标控制有利的承发包模式127根据水利建设项目的功能和作用不同将水利建设项目分为（ ）。a甲类和乙类128下列关于我国现行的水利建设项目管理体制的论述，不正确的是（ ）。d水利建设项目法人只是项目的建设单位129水利建设项目的项目法人在（ ）正式成立。b可行性研究报告批准后130水利建设项目法人的项目总经理的聘任与解聘由（ ）负责。a项目董事会131在项目法人责任制中，（ ）负责对项目董事会成员进行考核。d各投资方132风险是一种客观存在的、损失的产生（ ）的状态。d不确定性133按照风险涉及的当事人划分，对于发包人而言，管理体制、法规不健全属于（ ）。c人为风险134对于咨询单位来说，投资估算不准属于（ ）。d职业责任风险135风险管理的目标是选择最经济和有效的方法，使（ ）最小。c风险成本136能起到中断风险源，使其不致发生或遏制其发展的风险控制措施是（ ）。a风险回避137通过增加风险单位以达到共同分担风险目的的风险控制措施是（ ）。d风险分散138属于风险财务转移措施的是（ ）。c保险139承诺是（ ）同意要约的意思表示。b受要约人140 发包人可以与总承包人订立（ ），也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。b建设工程合同 141建设工程合同应当采用（ ）。b书面形式142 发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程施工肢解成若干部分发包给几个（ ）。a承包人143 总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向（ ）。b发包人承担连带责任144（ ）不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。b承包人145列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量（ ）的依据，不能直接用于施工。a变更146因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人（ ）增付费用。a实际消耗的工作量147承包人施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。监理人与承包人协商并进行施工效率对比后，确认承包人成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包人在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项节约了2万元。监理人就此项索赔应批准的补偿额应为（ ）万元。b 10148由于发包人提供的设计图纸错误导致分包人工程返工，为此分包人向承包人提出索赔。承包人（ ）。c不予支付，以自己的名义向监理人提交索赔报告149合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用（ ）方式。a 固定总价合同150对于工程内容和技术经济指标尚未完全确定，而又急于上马的工程或完全崭新的工程，或施工中风险很大的工程可采用的合同形式是（ ）。c成本加酬金合同151从承包方角度出发，为了尽量减少其合同风险，应采用（ ）合同形式。a成本加酬金152在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指（ ）。b将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做153当采用最高限额成本加固定最大酬金合同价方式，如果实际成本在最低成本和报价成本之间，则承包商能得到（ ）。b成本和酬金154水利水电土建工程施工合同条件规定，工程量清单中开列的工程量是（ ），不是承包人为履行合同应当完成的和用于结算的工程量。a合同的估算工程量155水利水电土建工程施工合同条件规定，（ ）的工程量应是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。 c结算156水利水电土建工程施工合同条件规定，（ ）指协议书中写明的合同总金额。b合同价格157水利水电土建工程施工合同条件规定，承包人应将工程量清单中的总价承包项目进行分解，并在签订协议书后的28天内将该项目的分解表提交（ ）审批。a监理人158水利水电土建工程施工合同条件规定，监理人在收到月进度付款申请单后的（ ）天内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，提出他认为应当到期支付给承包人的金额。a14 159水利水电土建工程施工合同条件规定，发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后（ ）天。b28160水利水电土建工程施工合同条件规定，（ ）指由发包人在工程量清单中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的金额。a备用金161水利水电土建工程施工合同条件规定，监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与（ ）修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。c承包人协商162水利水电土建工程施工合同条件规定，承包人向监理人提交（ ）申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。b最终付款 163水利水电土建工程施工合同条件规定，颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（ ）%退还承包人。c50164水利水电土建工程施工合同条件规定，若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的（ ）。a保留金余额165水利水电工程施工合同条件要求承包人提交的进度计划的内容和期限规定在（ ）。 c技术条款中166水利水电工程施工合同条件规定，承包人递交了（ ）后，已无权提出任何进一步的索赔要求。a最终付款申请167 fidic工程设备和设计-建造合同条件适用于（ ）形式。a总价合同168fidic土木工程施工合同条件主要适用（ ）。 b单价合同 169fidic土木工程施工合同条件规定，用从（ ）之日止的持续时间与合同工期比较，判断承包人的施工是提前还是延误竣工。d 开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工170按照fidic土木工程施工合同条件的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地质条件变化，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（ ）。b工期、成本，但不包括利润 171下列属于fidic合同条件关于“纠纷的解决”的程序是（ ）。c友好协商172fidic合同条件由通用合同条件和专用合同条件两部分构成，下列说法不正确的是（ ）。cfidic通用合同条件可以变动，工程建设项目只要属于土木工程施工都可适用173组成fidic合同文件的以下组成部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，下列具有第一优先解释顺序的文件是（ ）。b合同协议书174合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在经济运行过程中形成的（ ）关系。d权利与义务175参加合同法律关系，依法享有相应权利，承担相应义务的当事人指的是（ ）。a合同法律关系主体176代理是代理人在代理权限内，以（ ）的名义实施的, 其民事责任由被代理人承担的法律行为。b被代理人177对于无权代理行为，被代理人行使（ ）后，代理行为有效。b追认权178当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当（ ）。b抵作价款或者收回 179当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务（ ）。b享有连带债权，承担连带债务180甲公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立乙公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是（ ）。c应当由甲公司和乙公司承担连带责任181权利人在法定期间不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权利的法律制度是指 （ ）。a诉讼时效182诉讼时效的中断是指因提起诉讼，当事人一方提出要求或（ ）而中断。c同意履行义务183中华人民共和国水法所称水资源，包括（ ）。a地表水和地下水184中华人民共和国水法规定，水资源属于国家所有。水资源的所有权由（ ）代表国家行使。c国务院185中华人民共和国水法规定，国家对水资源依法实行（ ）。c有偿使用制度186中华人民共和国水法规定，国家对用水实行（ ）的制度。c总量控制和定额管理相结合187中华人民共和国水法规定，使用水工程供应的水，应当按照国家规定向（ ）缴纳水费。a供水单位188 根据经济社会发展需要和水资源开发利用现状编制的开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的总体部署称为（ ）。c 综合规划 189 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（ ）的协议。b民事权利义务关系190在下列合同中，（ ）合同是可变更的合同。c因重大误解而订立的191无效合同（ ）。d从订立时起无效192合同无效、被撤销或者终止的，（ ）独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。b不影响合同中193合同的权利义务终止后，当事人应当遵循（ ）原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。b诚实信用194按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则（ ）。c无论上涨还是下降均按新价格执行195某工程签定的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（ ）。d通知发包人自提196某合同中规定违约金为20万元，该合同在履行过程中，因一方当事人违约给对方造成的直接损失达27万元，则除违约金外，违约方还应向对方支付赔偿金（ ）。 c7万元 197甲公司因乙公司不履行合同而遭受50万元损失，于是，将乙公司提供的抵押物依法变卖，价款为90万元。乙公司除欠甲公司的债务外，还有债务共100万元。则甲公司有权得到（ ）万元补偿。b 50 198一个合同被法院确认为可撤销合同，甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75的过错责任，则损失的承担应为（ ）。b甲方赔偿乙方1万元损失199（ ）是指当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决。c仲裁200作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（ ）。c向人民法院申请执行201如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，事后也未能达成仲裁协议，则只能通过（ ）作为解决争议的最终方式。a诉讼202中华人民共和国招标投标法规定，招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在（ ）如实载明。a招标文件中203中华人民共和国招标投标法规定，公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请（ ）或者其他组织投标。a不特定的法人204中华人民共和国招标投标法规定，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请（ ）投标。b特定的法人或者其他组织205依照中华人民共和国招标投标法规定，依法必须招标的项目，投标人少于（ ）个的，招标人应当重新招标。a3 206投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分（ ）工作进行分包的，应当在投标文件中载明。c非主体、非关键性207（ ）可以组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标。b两个以上法人或者其他组织208招标投标法规定，投标人不得以低于成本的报价竞标，这里“成本”指（ ）。c投标企业的个别成本209依据招标投标法规定，依法必须进行招标的项目其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的（ ）。b三分之二210评标时的评标价，是指（ ）。c以价格为单位对各投标书的投标报价及相关价格因素的评价值211国家对水工程建设移民实行开发性移民方针的原则是（ ）。b 前期补偿、补助与后期扶持相结合212根据土地管理法的规定，工程建设征用耕地的土地补偿费和安置补助费之和,一般为该耕地被征收前3年平均年产值的（ ）倍。d 16213 根据土地管理法的规定，工程建设征用耕地的土地补偿费，一般为该耕地被征用前3年平均年产值的（ ）倍。c 6至10214根据土地管理法的规定，工程建设征用耕地时，每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的（ ）倍。b 4至6215根据土地管理法的规定，工程建设征用耕地的安置补助费，按照（ ）计算。a 需要安置的农业人口数 216根据土地管理法的规定，工程建设征用耕地时，若支付的土地补偿费和安置补助费,不能使需要安置的农民不能保持原有生活水平的，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以增加安置补助费，但是，土地补偿费和安置补助费总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的（ ）倍。c 30217中华人民共和国建筑法规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有（ ），并具备国家规定的其他竣工条件。c完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书218中华人民共和国建筑法规定建筑活动基本要求是建筑活动应当（ ），符合国家的建筑工程安全标准。b确保建筑工程质量和安全219中华人民共和国水土保持法规定，从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，必须采取措施保护（ ），并负责治理因生产建设活动造成的水土流失a水土资源220中华人民共和国水土保持法规定，国务院（ ）主管全国的水土保持工作。b水行政主管部门221从事可能引起水土流失的开发建设项目，其环境影响报告书中必须有水行政主管部门同意的（ ）。a水土保持方案222中华人民共和国防洪法规定，开发利用和保护水资源，应当服从防洪总体安排，实行（ ）的原则。a兴利与除害相结合223中华人民共和国防洪法规定，在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站等，应当符合防洪规划的要求；水库应当按照（ ）的要求留足防洪库容。a防洪规划224建设项目可行性研究报告按照国家规定的基本建设程序报请批准时，应当附具有关水行政主管部门审查批准的（ ）。d 洪水影响评价报告225根据水污染防治法，企业事业单位向水体排放污染物的，按照国家规定缴纳（ ）。d排污费226根据水污染防治法,排污费和超标准排污费必须用于（ ），不得挪作他用。c污染的防治227中华人民共和国环境保护法规定，国务院（ ）根据国家环境质量标准和国家经济、技术条件，制定国家污染物排放标准。a环境保护行政主管部门228中华人民共和国环境保护法规定，建设项目中防治污染的设施，必须与（ ）实行“三同时”制度。a主体工程229中华人民共和国环境保护法规定，建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目产生的污染和对环境的影响作出评价，规定防治措施，经项目主管部门预审并依照规定的程序报环境保护行政主管部门（ ）。a批准230根据价格法，政府指导价、政府定价的定价权限和具体适用范围，以中央和地方的（ ）为依据。a定价目录231根据建设工程安全生产管理条例，（ ）因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项保护措施。b施工单位232政府采购法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用（ ）资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。b财政性233根据政府采购法，集中采购机构是（ ）根据采购人的委托办理采购事宜。b非营利事业法人234建设工程价款结算暂行办法所称建设工程价款结算，是指对建设工程的（ ）合同价款进行约定和依据合同约定进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的活动。c发承包235根据建设工程价款结算暂行办法，承包人应当在合同规定的调整情况发生后，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。发包人收到承包人通知后（ ）天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。b 14 二、多项选择题（备选答案中至少有两个是正确的）1水利已经成为我国经济社会发展中具有（ ）的重大问题。a基础性b全局性d战略性2到2030年，我国人口将达到16亿，（ ）需求将大大增加，造成水资源紧缺。a城市生活用水d工业用水3当前水利工程建设投资渠道已形成多元化格局，主要有（ ）。a各级政府财政投入b社会集资，股份制及银行贷款c利用外资e民营集团投资4水利工程造价与国际接轨，必须使水利工程造价管理的（ ）尽快融入世界经济。a观念 b方法 c手段 d资料 e费用5在有关工程造价的基本概念中，下列说法正确的有（ ）。a工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同 b工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价c实现工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制d生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分e建设项目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者，后者补充前者6生产性建设项目总投资由（ ）组成。a固定资产投资 b静态投资 c工程投资 d动态投资 e流动资产投资7工程造价具有（ ）特点。a个别性、差异性 b动态性 c概括性 d准确性 e层次性8项目建议书的主要作用是为了推荐一个拟进行建设项目的初步说明，论述项目的（ ）。a技术的先进性 b工艺的安全性 c建设的必要性 d条件的可行性 e获利的可能性9建设项目进行竣工验收的主要作用有（ ）。a检验设计和工程质量，保证项目按设计要求的技术经济指标正常生产 b有关部门和单位总结经验教训 c建设单位向生产单位移交所有固定资产，存在的问题由生产单位解决d建设单位对验收合格的项目及时移交固定资产，使其由建设系统转入生产系统e组建生产单位，解散建设单位10有效控制工程造价的原则有（ ）。a精打细算 b技术与经济相结合 c以设计阶段为重点的建设全过程造价控制d推行建设监理制 e动态地、主动地控制工程造价11建设工程进行多次计价，它们之间的关系是（ ）。a投资估算控制设计概算 b设计概算控制施工图预算c设计概算是对投资估算的落实d投资估算作为工程造价的目标限额，应比设计概算更为准确e在正常情况下投资估算应小于设计概算12工程造价控制全过程中，有效控制工程造价的关健是（ ）。a决策阶段做好投资估算 b设计阶段强调限额设计c施工阶段高度重视施工招标 d加强投资跟踪管理与事前控制 e建设准备阶段做好各项工作13工程造价管理的核心内容是（ ）。a工程造价的合理确定 b工程造价的有效控制 c推行限额设计 d做好招标投标工作e竣工结算14全面造价管理就是有效地使用专业知识和专门技术去计划和控制（ ）。a人员 b资源 c造价 d盈利 e风险15全面造价管理由（ ）方面构成一个完整的方法与理论体系。a全过程造价管理 b全要素造价管理 c全风险造价管理 d全团队造价管理 e全生命周期造价管理16全面造价管理四个方面是一个有机的集成体。因此（ ）。a基于项目活动与过程的全过程造价管理方法是全面造价管理方法论的基础和出发点b全要素造价管理方法是针对工程项目各项活动与过程中的工期、造价、质量要素的c全风险造价管理的方法，最主要的是针对各项活动与过程中的工期、造价和质量要素所引起的变化d全团队造价管理方法可以独立使用，与其他造价管理方法没有联系e全团队造价管理方法可以独立使用，或者与任何一种方法联合使用，也可以与其他三种方法共同使用17影响工程项目造价的基本要素有（ ）。a工期 b材料 c设备 d质量 e投资18国际上通用的工程造价管理的专业协会的职责包括（ ）。a制定职业规范和行业标准 b代表业主进行招标和项目管理工作c协助有关部门建立和完善有关工程造价管理的法律、法规和制度d开展工程造价信息咨询和信息服务工作e建立造价工程师及相关机构的资质管理和认可19劳动者在运用生产资料进行商品生产过程中，除转移了生产资料的价值以外，还创造了新的价值。这部分新价值包括（ ）。a个人报酬 b盈利 c交换价值 d使用价值 e有形资产20下列关于盈利的说法不正确的有（ ）。a价格形成中的盈利是剩余价值的货币表现 b价格形成中的盈利是劳动者为自己劳动及社会劳动创造价值的货币表现c价格形成中的盈利等于企业利润d价格形成中的盈利等于企业利润和税金之和e制定商品价格时要计算实际盈利21建筑产品的生产成本包括（ ）。a直接成本 b利润 c税金 d间接成本 e风险成本22建筑产品估价的依据是（ ）。a以往经验 b工程技术文件 c工程估价数据 d市场信息与环境条件 e行业利润23下列属于宏观经济因素的有（ ）。a经济周期 b产业政策 c区域政策 d财政政策 e价值规律24下列属于微观经济因素的有（ ）。a产业政策 b价值规律 c财政政策 d供求规律 e货币流通规律25西方经济学家把经济周期分为（ ）。a成熟阶段 b繁荣阶段 c衰退阶段 d萧条阶段 e复苏阶段26影响建筑产品价格的一般经济规律有（ ）。a价值规律 b供求规律 c投资资金运动规律 d货币流通规律 e剩余价值规律27科技进步对建筑产品价值的影响体现在（ ）。a采用新型材料，提高使用价值 b使生产活动单一化、专业化c采用新设计，降低建造成本 d采用新型设备，降低原材料消耗e采用新的施工工艺，加快施工进度28建筑市场对于需求者的风险主要表现为（ ）。a价格与质量的矛盾 b价格与交货时间的矛盾 c预付工程款的风险d机械设备毁坏 e恶劣的天气29下列各项属于建筑市场需求特点的是（ ）。a鲜明的个别性 b明显的区域性 c需求弹性大 d需求的间断性e具有相当程度的计划性30下列各项属于建筑市场供给特点的是（ ）。a供给内容是生产能力 b供给弹性大 c供给弹性小 d供给被动地适应需求e供给方式多31在微观经济学中，总成本是生产某特定产量所需要的成本总额，它包括（ ）。a直接成本 b间接成本 c边际成本 d固定成本 e可变成本32完全竞争市场的假定条件是（ ）。a价格既定 b产品同质 c要素自由流动 d信息不对称 e信息充分33垄断