2015年浙江省水利监理员模拟试题包含答案.doc

浙江省水利工程建设监理员上岗资格统一考试模拟题一、单项选择题（本题型共80题。备选项中只有一个是正确的，请从每题备选项中选出正确的选项，选对一项得0.5分。本题型40分）1水利工程施工监理规范（SL288-2014）的适应范围为（ C ）。A项目前期阶段监理 B勘察设计阶段监理C工程施工、保修阶段监理 D勘察设计和工程施工阶段监理2建设监理是指具有相应资质的工程监理单位，受项目法人的委托，依照相关合同对承包单位的建设行为进行的（ A ）活动。A专业化服务 B技术服务C技术监督 D技术指导3建设监理的被监理的行为主体是（ C ）。A项目经理 B监理单位C与项目法人签订了施工合同的施工单位 D项目法人4水利建设工程安全施工必须坚持 ( C )的方针。A“安全生产，人人有责” B“管生产必须管安全”C“安全第一，预防为主” D“百年大计，质量第一”5水利工程建设监理单位只能在核定的（ C ）内从事监理活动。A业务等级 B资质范围 C业务范围 D工程范围6所谓建设程序是指（ C ）进行基本建设必须遵循的阶段及先后顺序。A由项目法人制定的 B根据项目需要制定的C由行政性法规、规章规定的 D根据项目的工作内容制定的7水利工程甲级建设监理单位（ A ）开展监理业务。A可以对各类各等级水利工程建设项目B可以对各类工程建设项目C只能对大中型水利工程建设项目D可以跨行业8我国监理工程师不得在（ B ）兼职。A咨询单位 B政府机关 C监理企业 D设计单位9监理规划的编制应由（ A ）主持。A总监理工程师 B监理工程师C监理员 D监理单位技术负责人10监理机构中,监理工程师的具体职责权限由( C )授予。A监理单位法定代表人 B监理单位技术负责人C总监理工程师 D项目法人代表11质量管理体系持续改进的PDCA循环过程方法中的“C”表示（ A ）。A检查 B计划 C处理 D实施12根据水利工程施工监理合同示范文本（GF20070211），监理合同的组成文件有：中标通知书；通用合同条款；专用合同条款；监理合同书；投标报价书；监理大纲；双方确认需进入合同的其他文件。其解释顺序为( C )。A- B-C- D-13工程项目监理机构中的监理人员，一般是指从事工程建设监理的总监理工程师、监理工程师和（ C ）。A咨询顾问 B技术负责人 C监理员 D其他工作人员14混凝土立方体抗压强度试验试件的标准尺寸是（ A ）。A150mm150mm150mm B100mm100mm100mmC200mm200mm200mm D70.7mm70.7mm70.7mm15在土石坝的坝面作业中，堆石料最适合的质量检查方法为（ C ）。A含水量测定 B干容重测定C灌水法测定 D干密度测定16监理单位实施建设监理，需要（ B ）。A建设行政主管部门批准 B项目法人委托和授权C质量监督机构委托和授权 D施工企业的委托和授权17（ C ）模式发包的工程有时也称“交钥匙工程”。A平行承发包 B设计/施工总承包C工程项目总承包 D工程项目总承包管理18一个组织内的管理跨度和管理层次（ B ）。A成正比关系 B成反比关系 C一致 D不相同19监理单位在监理投标过程中，编写的监理规划性文件是( A )。A监理大纲 B监理实施细则 C监理规划 D监理报告20中华人民共和国招标投标法规定，招标投标活动应当遵循（ B ）和诚实信用的原则A公开、独立、自主 B公开、公平、公正C公开、自愿、公开 D守法、自愿、公平21根据水利工程施工监理规范（SL288-2014）的规定，下列不属于施工监理主要工作方法的是（ C ）。A现场记录 B旁站监理 C巡视监督 D平行检测22根据有关规定，下列不属于水利工程建设项目施工准备阶段监理工作的基本内容的是（ C ）。A检查开工前由发包人准备的施工条件情况B检查开工前承包人的施工准备情况C开工条件的控制D施工图纸的核查与签发23（ A ）可以减少抽样检验中的两类风险。A合理选择抽样方案 B减少样本容量C增加不合格率 D提高判别标准24工程建设合同约定的质量目标（ D ）国家标准。A必须高于 B应当高于 C应当等于 D不得低于25招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ C ）前以书面形式通知所有招标文件收受人。A二十五日 B二十日 C十五日 D三十日26合同生效应当具备的条件不包括（ D ）。A当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B意思表示真实C不违反法律或者社会公共利益D必须采用一定的合同形式27工程建设合同纠纷的仲裁由（ D ）的仲裁委员会仲裁。A工程所在地 B建设单位所在地C施工单位所在地 D双方选定28按索赔所依据的理由分类，索赔可分为（ D ）。A工期索赔和费用索赔 B单项索赔和总索赔C业主的索赔和承包商的索赔 D合同内索赔、合同外索赔和道义索赔29根据我国合同法的有关规定，下列（ A ）情形的要约可以撤销。A撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人B要约人确定了承诺期限C要约人明示要约不可撤销D受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作30监理工程师在实施目标控制时应明确工程项目的资金、进度和质量是（ C ）。A相互对立的 B互不相关的C对立、统一的 D相互统一31在承包人对原材料、中间产品和工程质量自检的同时，监理机构按照监理合同约定独立进行抽样检测，核验承包人的检测结果。此类检测活动称为（ B ）。A跟踪检测 B平行检测 C重新检验 D交替检验32项目法人应在（ B ）正式组建。A项目建议书批准后 B可行性研究报告批准后C初步设计批准后 D建设准备阶段33施工详图必须经过（ B ）审核后再交给承包商。A项目法人 B监理单位C设计单位 D质量监督单位34在利用直方图对质量数据进行分析时，出现双峰型直方图的原因是（ D ）。A分组太细 B人为剔除了不合格品C分组太粗 D数据来自不同的工序条件35根据水工混凝土施工规范（SL677-2014），拌和混凝土所用的水，在水质改变或对水质有怀疑时，应进行水泥胶砂强度对比试验，如果水样制成的水泥胶砂28天龄期强度，低于原合格水源制成的水泥胶砂28天强度的( D )时，该水不能继续使用。A70% B75% C85% D90%36（ B ）是组织存在的前提。A组织机构 B组织目标C组织成员 D分工与合作37根据建设工程质量管理条例规定，工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金（ D ）的罚款。A25%以下 B30%以下C30%以上50%以下 D25%以上50%以下38对不同料场的砂、石进行抽样检验时，宜采用（B ）。A单纯随机抽样 B分层取样 C系统取样 D两级取样39根据水利工程建设重大质量与安全事故应急预案（水建管2006202号）规定，一次死亡10人以上、30人以下（不含本数，下同），或重伤50人以上、100人以下的事故，属于（ B ）级质量与安全事故。A BC D40建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程（ A ）合同。A勘察、设计、施工 B监理、设计、施工C勘察、设计、监理 D 设计、材料采购41总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向（ B ）。A承包人承担连带责任 B发包人承担连带责任C分包人承担连带责任 D监理人承担连带责任42在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由（ C ）承担。A发包人 B工程师 C承包人 D监理单位43水利水电工程标准施工招标文件（水建管2009629号）规定，工程量清单中的工程量是（ A ），不作为最终结算工程量。A用于投标报价的估算工程量 B预算工程量C合同的准确工程量 D设计计算书的工程量44根据标准施工招标文件（2007版）的规定，在约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的（ A ），并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。A质量保证金余额 B质量保证金全部金额C备用金金额 D赔偿金45水利水电工程施工质量检验与评定规程（SL176-2007）的适用范围，下列说法错误的是（ B ）。A适用于大、中型水利水电工程B小型工程应遵照执行C适用于坝高30m以上的水利枢纽工程D适用于4级以上的堤防工程46价值工程活动的核心是对产品进行（ B ）分析。A多方案 B功能C成本 D不确定性47关于水利工程质量保修，下列说法不正确的是( D )。A水利工程保修期从工程移交证书写明的工程完工日期起B保修期内的质量问题由原施工单位承担保修C特殊要求的工程，其保修期可以在合同中另行约定D保修期内出现质量问题，处理费用由原施工单位承担48根据标准施工招标文件（2007版）的约定，在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无法预见的地质条件变化，导致工程延误和费用增加。则承包商可索赔( B )。A工期、成本和利润B工期、成本，不能索赔利润C成本、利润，不能索赔工期D工期，不能索赔成本和利润49某双代号网络图有A、B、C、D、E五项工作，A、B完成后D才能开始，B、C完成后E开始。试选择正确的图形（ D ）。50水利工程质量评定的基础是（ D ）。A水利工程项目 B分部工程 C单位工程 D单元工程51在质量见证点施工前，承包人应事先通知监理人到现场见证，若监理人在约定时间未到场的情况下，则（ C ）。A承包人和监理人重新约定见证点监督时间B承包人暂停施工，等待监理人到场后再施工C承包人认为监理人已默许，故有权按原计划进行施工D承包人按原计划施工后，再让监理人检查认可52对工程造成延误较短工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有一定影响的水利工程质量事故是( B )。A重大事故 B较大事故C一般事故 D特大事故53材料强度测定值分别为21.0、23.4、19.2、19.6、20.4、21.6（单位：MPa），则该材料的中位数为（ C ）。A19.4MPa B20.2MPa C20.7MPa D20.9MPa54可行性研究报告阶段编制的是 ，初步设计阶段编制的是 ，技术设计阶段编制的是 ，施工图设计阶段编制的是 。下列叙述正确的是（ A ）。A估算，概算，修正概算，施工图预算B概算，估算，修正概算，施工图预算C概算，修正概算，估算，施工图预算D估算，施工图预算，概算，修正概算55建设项目从正式开工到全部建成投产或交付使用所经历的时间称为（ C ）。A合同工期 B计算工期C建设工期 D计划工期56下列说法错误的是（ D ）。A横道图所能表达的信息量较少，不能表示活动的重要性B横道图不能确定计划的关键工作、关键路线与时差C横道图简单、明了D横道图能清楚表达工序（工作）之间的逻辑关系57所谓网络的逻辑关系，是指一项工作与其他有关的工作之间相互联系与制约的关系，也就是各项工作在工艺上、组织上所要求的顺序关系。下列不属于组织关系的是（ C ）。A劳动力调配要求 B施工用材料调配要求C工艺技术过程要求 D施工用机械设备调配要求58某工作的最早开始时间为第10天,最早完成时间为第20天,工作总时差为7天,自由时差为4天,在不影响总工期的前提下,该工作最迟开始时间为第( D )天。A14 B4 C15 D1759在施工网络进度计划中，自由时差是指在不影响( A )的前提下，该工作所具有的机动时间。A其紧后工作最早开始 B其紧后工作最迟开始C其紧前工作最早完成 D工程工期60在施工网络进度计划中，工作总时差是指在不影响( B )的条件下，一项工作所具有的机动时间。A紧前工作 B工程计划工期C其紧前工作最早完成 D其紧后工作最早开始61某工作的最早开始时间为第6天,最早完成时间为第16天,该工作的总时差为4天,自由时差为2天。实施中某时刻检查发现该工作拖后9天完成,其它工作均按计划进行,则该工期将( C )。A不变 B延长2天 C延长5天 D延长9天62在工程网络计划中，若某工作的（ C ）最小，则该工作必为关键工作A自由时差 B持续时间 C总时差 D时间间隔63某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（ B ）条。A2 B3 C4 D564在施工过程中，发生下列哪种情况使施工进度拖后而造成工期延误时，承包人不能要求发包人延长合同工期（ D ）。A增加合同中关键工作的工程量超过合同规定的百分比B异常恶劣的气候条件C发包人未能按时提供施工图纸D承包人接到开工通知后未按要求及时进点组织施工65双代号网络图中，虚工作(虚箭线)表示工作之间的( C )。A时间间歇 B搭接关系 C逻辑关系 D自由时差66在双代号时标网络计划中，若某工作箭线上有波形线长度2天，则该工作（ D ）。A总时差为2天 B总时差为零C限停时间为2天 D自由时差为2天67在建设项目财务评价中，项目在计算期内净现值为零时的折现率为（ C ）。A静态收益率 B动态收益率C内部收益率 D基准折现率68某分部工程时标网络计划如下图所示，当计划执行到第三天结束时检查，实际进度前锋线如图所示，检查结果表明（ C ）。A工作A、B不影响工期，工作C影响工期1天B工作A、B、C均不影响工期C工作A进度正常，工作C不影响工期，工作B影响工期1天D工作A进度正常，工作B、C各影响工期1天69建设工程投资的静态投资部分不包括（ B ）。A基本预备费 B建设期融资利息C设备工器具购置费 D建筑安装工程费70水利工程设计概（估）算编制规定(水总2014429号)，建筑及安装工程费中的夜间施工增加费属于（ D ）。A直接费 B间接费 C现场经费 D其他直接费71某工程项目，建设期初投资100万元，其他各年的投资、收益和年运行费如下表所示，该项目的静态投资回收期为（ B ）年。年 序123456789101120投 资（万元）150200400收 益（万元）100150150150150150150150年运行费（万元）2020202020202020A11.15 B9.92 C8.92 D10.9272根据水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准（SL632-2012），对于混凝土工程，单元工程施工质量评定为合格的标准之一是：一般项目，逐项应有（ B ）及以上的检验点合格。A50% B70% C85% D90%73根据堤防工程施工规范（SL260-2014）规定，堤防工程施工严禁在堤身两侧设计规定的（ B ）内取土。A管理范围 B保护范围C堤脚范围 D施工范围74根据水利水电工程标准施工招标文件（水建管2009629号）通用合同条款规定，在月进度付款中按合同规定百分比扣留保留金时，计算额度中（B ）。A包括价格调整金额 B不包括预付款和价格调整金额C包括预付款 D不包括工程变更费用75根据水利水电工程标准施工招标文件（水建管2009629号）的规定，合同工程完工证书颁发后（ A ）天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。A14 B5 C21 D1076按合同规定，应进行计量并给予支付的项目必须是合同中的项目，下列（ B ）是不予以计量的项目。A工程量清单中的项目 B承包人擅自完成的增加项目C经批准的变更项目 D监理人批准的计日工77对于工程量清单中列有但承包人未报价的项目，合同实施中（ B ）支付工程款。A仍应予 B一律不予C应部分 D应视情况78某土方工程的估算工程量为1000m3，单价为10元/m3。合同中规定，当实际工程量超过估算工程量的10%时，单价调整为8元/m3。当实际工程量为1200m3时，结算的工程款应为（ D ）万元。A1.0 B0.8 C0.96 D1.1879在项目竣工验收阶段，监理机构应（ A ）。A作为被验单位参加竣工验收 B组织竣工验收C作为竣工验收委员单位参加竣工验收 D不参加竣工验收80某工程某月实际完成工程价款100万元，价格调整用调值公式。调值公式中的固定系数为0.2。本月参加调价的因素除人工费的价格指数上升了20%外，其他都未发生变化，人工费占合同调值部分的50%，不计其他，本月实际应结算的工程款为（ A ）万元。A108 B114 C106 D104二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意）(本题型共40题。备选项申有两个或两个以上正确，至少有一个错项。请从每题各选项中选出正确的答案，选对一项得025分，若错选本题得0分，答案全部正确每题得10分。总分40分。)81在实施建设监理的工程项目中，监理单位应当（ BCDE ）。A成为项目法人的全权代表B公正地维护项目法人合法权益C维护社会公众利益D公正地维护被监理单位合法权益E竭诚为项目法人提供技术服务82水利工程建设监理的主要内容包括（ACE）。A进行建设工程合同管理B组织施工、材料设备招标C控制工程建设的资金、进度和质量D编制项目建议书E协调施工合同双方的合同关系83.水利工程施工监理的工作制度包括（ACDE）。A技术文件审核、审批制度B设计文件审批制度。C工程质量检验制度。D工程计量付款签证制度。E会议制度与工作报告制度。84监理单位开展监理工作，应遵守下列（ ABDE）规定。A严格遵守国家法律法规规章和政策，维护国家利益社会公共利益和工程建设当事人各方合法权益B禁止转让、违法分包监理业务C可以聘用无监理岗位证书的人员从事监理业务D禁止采取不正当竞争手段获取监理业务E不得与所承担监理项目的承包单位设备和材料供货人发生经营性隶属关系85根据水利工程施工监理规范（SL288-2014）规定，总监理工程师不得将以下（ ABDE）工作授权给副总监理工程师或监理工程师。A主持编制监理规划，审批监理实施细则B签发监理月报、监理专题报告和监理工作报告C收集、汇总、整理监理档案资料，参与编写监理月报、核签或填写监理日志D主持审核承包单位提出的分包项目和分包人E审批承包单位提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划86混凝土浇筑过程中，下列情况合理的是( CDE)。A混凝土和易性较差时，应根据计算，在仓内加适量的水B若仓内的泌水多时，应及时在模板上开孔赶水C应随时清除粘附在模板、钢筋和预埋件表面的砂浆D应有专人做好模板维护，防止模板位移、变形E混凝土和易性较差时，必须采取加强振捣等措施87施工进度计划审查的主要内容包括（ ABDE ）。A施工进度计划与合同工期和阶段性目标的响应性B关键路线安排和施工进度计划实施过程的合理性C施工进度计划的经济性D施工进度计划与合同工期和阶段性目标的符合性E材料构配件工程设备供应计划与施工进度计划的衔接关系88可支付的工程量应同时符合以下（ACE）条件。A经监理机构签认，并符合施工合同约定或项目法人同意的工程变更项目的工程量以及计日工；B工程量清单中单价项目的估算工程量C经质量检验合格的工程量；D承包单位自行进行的计量E承包单位实际完成的并按施工合同有关计量规定计量的工程量。89确定项目监理机构和监理人员时，一般要考虑的因素有（ ABCD ）。A工程建设强度B工程复杂程度C监理合同的规定D监理人员的业务水平E服务对象的管理水平和人员素质90从广义上讲，工程质量包括工程产品质量和工作质量，其中工作质量可以包括( AB )。A社会工作质量 B生产过程质量C单元工程质量 D产品质量E图纸质量91工程建设监理与政府质量监督的主要区别是（ ABCD）。A工作性质不同 B工作范围和深度不同C工作方法不同 D工作手段不同E工作依据全然不同92项目的特性主要体现在（ ABD ）。A一次性 B目标性 C独立性D单件性 E公平性93为便于网络图的绘制，其各项工作之间的逻辑关系可用（AC）来准确表示。A紧前工作 B中间工作C紧后工作 D后续工作E先行工作94建设工程质量管理条例的规定，监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。监理单位应受到以下（ ABC ）处罚。A责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级，直至吊销资质等级证书B有违法所得的，予以没收C造成损失的，承担连带赔偿责任D有违法所得的，予以双倍的罚款E责令改正，处1万元以上5万元以下的罚款，降低资质等级，直至吊销资质等级证书95在施工阶段，监理人进行质量控制的方法有（BCDE）。A编制施工方案 B巡视检验、跟踪检测C平行检测 D旁站监理E发布指令性文件96中华人民共和国安全生产法规定：生产经营单位的从业人员有权了解其（ ABCE），有权对本单位的安全生产工作提出建议。A作业场所存在的危险因素 B工作岗位存在的危险因素C防范措施 D福利待遇E事故应急措施97.根据水利水电工程施工质量检验与评定规程（SL176-2007）的规定，重要隐蔽工程是指主要建筑物的地基开挖、（ABCE）等。A地下洞室开挖 B地基防渗C加固处理 D混凝土内部E排水工程98当事人在订立合同过程中有（ABDE ）情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。A假借订立合同，恶意进行磋商B故意隐瞒与订立合同有关的重要事实C有违背全面履行的原则D提供虚假情况E有其他违背诚实信用原则的行为99监理机构在建设项目施工阶段控制投资的主要工作有（BCDE）。A确定投资额 B控制工程变更费用C控制索赔 D控制工程计量E控制工程款支付100我国工程建设质量管理体系由（ ABD ）组成。A政府部门的工程质量监督体系B承包人的质量保证体系C承包人的质量控制体系D发包人/监理人的质量控制体系E主管部门的审查体系101在工程实体质量中，（ ADE）属于明确需要。A合同中的规定B发包人的期望C公认的和不言而喻的需要D标准规定的E图纸标明的102常用的质量检验方法有（ BCDE ）。A重新检验 B书面检验 C外观检验D理化检验 E无损检验103通常所说的“三检制”是指（BCD）。A监理人的检验 B承包人施工班组的初检C施工队兼职质检员的复检 D承包人专职质检员的终检E发包人的检验104质量控制点的设置对象包括( ABCD )。A关键的工程部位 B关键的工序C关键的工序的关键质量特性 D薄弱环节E重要单位工程105依据水利水电工程施工质量评定规程，水利水电工程项目划分为（ BDE ）。A单项工程 B单位工程C分项工程 D分部工程E单元工程106矩阵制监理组织模式的主要优点有(CDE )。A命令源唯一，权力集中 B决策迅速，隶属关系明确C具有较大的动机性和适用性 D有利于解决复杂难题E加强了各职能部门的横向联系107根据水工混凝土施工规范(SL677-2014)规定，下列说法正确的是(CE ):A骨料的最大粒径：不应超过钢筋最小净间距的1/2、构件断面最小尺寸的1/4、素混凝土板厚的1/2。B当粗骨料最大粒径为40mm时，分成525mm和2540mm两级；C当粗骨料最大粒径为80mm时，分成520、2040mm和4080mm三级；D应严格控制各级骨料的超、逊径含量。以原孔筛检验，其控制标准，超径5%，逊径8%。E应严格控制各级骨料的超、逊径含量。当以超、逊径筛检验时，其控制标准：超径为零，逊径2%。108水利工程质量事故，依据事故造成的（ ACE）进行分类。A直接经济损失 B间接经济损失C处理所需时间 D对承包人利润的影响E处理后对工程的寿命和功能的影响109水利工程质量评定中的中间产品包括（ABE）。A碎石：粗骨料 B混凝土预制构件C机电产品 D金属结构产品E砂：细骨料110工程项目施工进度计划常用的表示方法有( ABCD )。A横道图 B工程进度曲线 C施工进度控制曲线 D网络图E前锋线图111工程网络计划的关键路线是指（ACE ）。A长度最长的路线B全部由关键工作组成的路线C时标网络计划中没有波形线的路线D双代号网络计划中全部由关键节点组成的路线E相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的路线112用于比较实际进度与计划进度的前锋线，明显地反映出检查日有关工作实际进度的情况是（ABC）。A当工作实际进度点位置与检查日时间坐标相同时，则该工作实际进度与计划进度一致B工作实际进度点位置在检查日时间坐标左侧时，则该工作实际进度拖后，拖后时间为二者之差C工作实际进度点位置在检查日时间坐标右侧时，则该工作实际进度超前，超前时间为二者之差D工作实际进度点位置在检查日时间坐标左侧时，则该工作实际进度超前，超前时间为二者之差E工作实际进度点位置在检查日时间坐标右侧时，则该工作实际进度拖后，拖后时间为二者之差113已知下列双代号网络图，工作A的紧后工作是（ BDE ）。FA工作I B工作B C工作C D工作D E工作G114在施工过程中，发生下列（ ABC ）情况之一，而造成工期延误时，承包人可要求发包人延长合同规定的工期。A增加合同中任何一项的工作内容B增加额外的工程项目C异常恶劣的气候条件D承包人的施工机械设备出故障E由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工115在网络计划的工期优化过程中,为了有效地缩短工期,应选择( BDE )作为压缩对象。A缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作B缩短持续时间对质量和安全影响不大的关键工作C有充足备用资源的工作D有充足备用资源的关键工作E缩短持续时间所需增加费用最少的关键工作116某分部工程时标网络计划如下图所示，第七天结束时,检查的实际进度执行情况如图中前锋线所示，检查结果表明（ BDE ）。 A工作D实际进度比计划进度拖后3天，将使总工期延长3天B工作C正常C工作B实际进度比计划进度拖后2天，将使总工期延长2天D工作D实际进度比计划进度拖后3天，将使总工期延长2天E工作B实际进度比计划进度拖延2天，将使总工期延长1天。117监理机构在建设项目施工阶段控制投资的主要工作有（BCDE）。A确定投资额 B控制工程变更费用C控制索赔 D控制工程计量E控制工程款支付118建设项目财务评价中的盈利能力分析指标包括(ACE)。A财务内部收益率 B利息备付率C投资回收期 D借款偿还期E财务净现值119工程项目质量评定优良的标准是（ABCE）。A单位工程质量全部合格B工程施工期、试运行期各单位工程观测资料分析成果符合国家、兴业标准与合同约定标准规定C其中有70%以上的单位工程优良D外观质量得分率达到85%以上E主要单位工程全部为优良120施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程等一些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（AB）签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。A施工单位技术负责人 B总监理工程师C专职安全生产管理人员 D项目负责人E施工员三、请根据背景材料，按要求作答（本题型共4题。其中单选题每题1分，多选题每题2分。本题型6分）背景资料某施工单位承包了一供水工程项目，合同条件采用水利水电土建工程施工合同条件。在合同实施中，由承包人采购使用的砂子不合格影响混凝土工程质量，监理人立即发出通知，要求承包人停止使用不合格的砂子，并要求提出补救措施。问题单项选择题121承包人接到监理人的警告通知后，认为混凝土试样的平均强度指标达到了合同要求，只是保证率比规范要求低，由于工期紧，更换砂场费用高又对工期影响大，申请继续使用。监理人是否应予同意？ （ B ）A同意 B不同意122最终，承包人提出了更换砂场的方案，并对已完成的不合格的工程部位提出了处理方案并得到了监理人的同意。但同时承包人提出由此造成的工期延误和费用损失应由得到补偿，其理由是：承包人原有使用的砂子已按合用规定进行了检验并且得到了监理人同意。承包人的工期延误和费用损失应分别由（ D ）来承担。A监理人、监理人 B监理人、发包人C发包人、承包人 D承包人、承包人多项选择题123按照水利水电施工监理规范（SL288-2014）规定，监理应对混凝土进行平行检测。混凝土试样应不少于承包人检测数量的 ，土方试样应不少于承包人检测数量的 。以下选项正确的是（ CE ）A1% B2% C3% D4% E5%124为了保证工程质量，发包人决定在合同规定的检验基础上，增加混凝土取芯检验，并通过监理人指示承包人。你认为承包人是否有权拒绝进行检验？若检测结果合格，则检验费由谁来承担？ ( AB )A承包人不得拒绝 B费用由发包人承担C承包人可以拒绝 D费用由监理人承担四、请根据背景材料，按要求作答（本题型共6题。其中单选题每题1分。本题型6分）背景资料监理单位承担，某工程的施工阶段监理任务，该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。施工过程中发生了以下事件：事件1：监理工程师在熟悉图纸时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单位研究后，口头同意了总监理工程师的更改方案，总监理工程师随即将更改的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。事件2：施工过程中，专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患。为此，总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位同函称：乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。事件3：监理工程师在巡视时发现，甲施工单位在施工中使用未经报验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。因此，立即向甲施工单位下达了暂停施工的通知（因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施工单位也被迫停工）。同时，指示甲施工单位将该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认，并在合同约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实材料合格，可以使用，总监理工程师随即指令单位恢复了正常施工。事件4：乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求。而甲施工单位称：此次停工系执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。事件5：对于上述施工单位的索赔，建设单位称：本次停工系监理工程师失职造成，且事先未征得建设单位同意。因此，建设单位不承担任何责任，停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。问题单项选择题125事件1中总监理工程师上述行为是否正确。 （ B ）A正确 B错误126事件2中甲施工单位的答复是否正确。 （ B ）A正确 B错误127事件2中总监理工程师同时向甲、乙两施工单位签发整改通知是否正确。 （ B ）A正确 B错误128事件3中，监理工程师签发本次暂停施工通知是否正确？ （ B ）A正确 B错误129事件4中，甲施工单位的说法是否正确？乙施工单位的损失应由谁承担？（ C ）A正确，建设单位 B正确，监理单位C错误，甲施工单位 D错误，建设单位130事件5中，建设单位的说法是否正确？ （ B ）A正确 B错误五、请根据背景材料，按要求作答（本题型共8题。其中单选题每题1分，多选题每题2分。本题型13分）背景材料某水利工程施工单位在某混凝土重力坝施工过程中，采用分缝分块常规混凝土浇筑方法。由于工期紧，浇筑过程中气温较高，为保证混凝土浇筑质量，施工单位积极采取了降低混凝土入仓温度等措施。在某分部工程施工过程中，发现某一单元工程混凝土强度严重不足，施工单位及时组织人员全部进行了返工处理，造成直接经济损失50万元。返工处理后经检验，该单元工程质量符合优良标准，施工单位自评为优良。在该分部工程施工中，由于养护不及时等原因，造成另一单元工程坝体内出现较大裂缝和空洞，还有个别单元工程出现细微裂缝和表面裂缝。在发现问题后，施工企业都及时采取了相应措施进行处理。在该分部工程施工过程中，对5号坝段混凝土某一单元工程模板安装质量检查结果如下：主要检查项目符合质量标准，一般检查项目符合质量标准，且检测点总数中90%符合质量标准。分部工程施工完成后，质检部门及时统计该分部工程的单元