工程项目管理_题库

第页共93页课程名称工程项目管理一、判断题共220小题）1、A。每个项目都必须具备下列三个特征，缺一不可项目的一次性；项目目标的明确性；项目作为管理对象的整体性。2、A。工程项目周期是指从工程项目的提出，到整个工程项目建成竣工验收交付生产或使用为止所经历的时间。3、A。项目经理授权的大小应与其承担的责任的大小相适应，这是保证项目经理管好项目的基本条件。4、B项目管理是以分工为纬组成的网络体系，企业管理则是以时间为经贯穿起来的系统过程。5、A工程项目档案应按完整化、规范化、标准化的要求整理编制。6、A。工程图样一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图。7、A。工程项目档案是指在整个工程项目建设过程中直接形成的具有归档价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录。8、B。在工程项目建设完成后，对于没有及时保存的档案资料，可以根据相关人员的观点、印象补充整理。9、B。在工程项目建设的过程中形成的所有技术资料都应该作为档案资料整理保存。10、A。有关工程项目的照片、录音、录象、名人题字等都作为档案存档。11、A。建设工程项目档案一般不少于两套，一套由建设单位保管，一套移交当地城建档案馆12、A。建筑工程项目管理组织设第页共93页置的原则之一是从“一切为了确保建筑工程项目目标实现”这一根本目的出发，因目标而设事，因事而设人、设机构、分层次，因事而定岗定责，因责而授权。13A。就建筑施工企业来说，项目经理是企业法人代表在施工项目中派出的全权代表。14、B。项目经理在解决矛盾时要抓住关键，项目经理可充当“消防员”的角色。15、A。项目经理既必须是复合型管理人才，又必须是一个专家。16、A。施工合同是建设项目的主要合同，是控制工程建设质量、进度、投资的主要依据。17、A。立项阶段是基本建设项目最初的决策阶段。18、A。施工合同是建设项目的主要合同，是控制工程建设质量、进度、投资的主要依据。19、B。监理单位可以自由、不受其他单位约束的任意开展工作。20、A。建设项目立项阶段，业主的主要工作是组织编制项目建议书和项目可行性研究报告21、B。在建设项目可行性研究结束后，要组织地质勘察单位、环境保护部门作项目的建设场地地震安全评价和建设项目环境影响评价。22、B。招标人组织投标人进行现场考察时，考察费用由招标人负责。23、B。召开标前会议时，会议结束后，招标人应将会议记录以口头的形式通知给每一位投标人。24、B。综合评分法是评标价最低的为最优。25、A。施工企业只有接到招标人发出的投标通知书或邀请书后，才具有参第页共93页加该项目投标竞争的资格，才可购买标书。26、B。当发现标书中工程量清单与图纸有较大差异时，投标人在计算投标价时以图纸中的工程量为准。27、B。召开开标会时，投标人如果因故不能参加开标会，可以以书面形式向招标单位负责人请假。28、A。只有有效合同才受到法律保护。29、A。无效合同的确认权归合同管理机关和人民法院。30、B。对于可撤销合同，合同双方都有权提出变更和撤销。31、B。当债务部分转移时，原债务人即将原合同中的义务和责任转移给了第三人。32、B。图样会审由项目经理主持，由建设单位、监理单位、设计单位和施工单位参加。33、A。采用现场载荷试验确定单桩极限承载力，在同一条件下试桩数量不宜小于总数的1，且不宜少于3根。34、A。凡未经隐蔽工程验收或验收不合格的工程，不得进行下道工序的施工。35、A。在不均匀或软弱地基上建造较重要的建筑物要进行沉降观测。36、B。技术交底就是口头向有关人员说明情况。37、B。在施工过程中发生的质量、安全等事故不属于施工日志记录的范围。38、A。当怀疑是因基础质量问题时，可以进行基础开挖了解基础的实际做法。39、B。对于有出厂合格证的水泥，进场后不必进行复试试验。第页共93页40、A。对符合竣工验收条件的工程，建设单位应组织勘察、设计、施工、监理等单位和有关方面的专家组成验收组进行验收。41、A。合同的权利和义务终止，并不影响合同中结算和清理条款的效力。42、B。在固定单价合同中，承包商要承担报价风险和工程量变化的风险。43、B。在勘察、设计合同中，合同委托人可以将承办人的勘察成果和设计文件转让给第三方重复使用。44、B。在施工过程中，发生重大伤亡及其他安全事故，承包人能够自行处理的可以不用上报。45、B。因不可抗力事件而造成的人员伤亡，都应由发包方负责并承担相应费用。46、B。机构和技术要求相同的群体工程，承包人应自行完成1/3以上的单位工程。47、B。工程分包后，承包人的责任和义务也相应转移给分包人。48、B。发包人可以将工程款直接支付给分包人，不需经过承包人同意。49、B。施工中承包人提出的合理化建议，如果涉及到对图纸或者施工组织设计的变更及对原材料、设备的换用，可以直接变更或换用。50、B。在FIDIC土木工程施工合同条件中，合同价格即为承包商完成施工任务应得的结算款额。51、B。在FIDIC土木工程施工合同条件中，工程师可以进行合同内没有规定的检查和试验，所发生的费用由承包商承担。52、A。在FIDIC土木工程施工合同条件中规定，从开工之日起到颁发工程移交证书之日止，承包商负有照管工程的责任。第页共93页53、A。工程项目经验收组验收，应分别由验收组成员单位负责人签字。54、A。完成工程设计和合同约定的各项内容，并满足使用要求是提出竣工验收申请的主要条件之一。55、B。工程完工后，施工单位应直接向政府质量管理部门提出竣工验收申请。56、B。所有工程完工后，都要按照有关要求重新编制竣工图。57、A。在施工阶段，监理人员不仅要进行合同管理、信息管理、进度控制和投资控制，而且对施工全过程中各道工序进行严格的质量控制。58、A。为加强对材料质量的控制，未经监理工程师检验认可的材料，以及没有出厂合格证的材料，均不得在施工中使用。59、A。保证项目任何一项都要达到有关标准的要求，对不合格者必须处理至符合要求，方可进行下一分项工程的施工。60A。允许偏差的项目是指操作中容易或必然产生一定偏差的项目。61、A。每个项目都必须具备下列三个特征，缺一不可项目的一次性；项目目标的明确性；项目作为管理对象的整体性。62、A。项目经理授权的大小应与其承担的责任的大小相适应，这是保证项目经理管好项目的基本条件。63、A。建筑工程项目管理组织设置的原则之一是从“一切为了确保建筑工程项目目标实现”这一根本目的出发，因目标而设事，因事而设人、设机构、分层次，因事而定岗定责，因责而授权。64、A。就建筑施工企业来说，项目经理是企业法人代表在施工项目中派出的全权代表。65、A。项目经理既必须是复合型管理人才，又必须是一个专家。第页共93页66、B。在国际上，项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人。67、B。项目经理是项目组织系统中的管理者，具有人事权、财权、物资采购权。68、A。工程项目的特性包括惟一性、一次性、目标性和系统性。69、A。可行性研究阶段不属于项目的实施阶段的工作内容。70、B。矩阵组织结构适用于小的组织系统的项目管理。71、B。工程项目施工应建立以项目总工程师为首的生产经营管理系统。72、B。管理层次与管理跨度之间的关系为跨度越小层次越少，跨度越大层次越大。73、B。施工方项目管理的核心任务是对项目的进度目标、质量目标、投资目标进行有效的控制。74、A。工程项目周期是指从工程项目的提出，到整个工程项目建成竣工验收交付生产或使用为止所经历的时间。75、A。偏差分析、动态调整和优化控制是项目进度控制中最困难、最关键的控制要素。76、B。阶段性设计进度计划主要用来控制自设计准备开始至施工图设计完成的总设计时间。77、B。施工进度计划主要包括施工总进度计划、单位工程施工进度计划、分部分项工程施工进度计划，他们之间的关系是低层次的计划为高层次计划的依据，高层次计划是低层次计划的具体化。78、B。用横道图编制施工计划，指导施工的实施已是人们常用的，很熟悉的方法。匀速横道图比较法适用于所有施工情况。79、B。在项目的实施中进度控制的理想状况是任意时刻按实际进度描绘第页共93页的点应落在香蕉型曲线的区域外。80、B。工序质量只对本道工序的质量起作用，不会影响其他工序的质量。81、B。各类建筑物在规定的荷载作用下，只要满足结构强度并确保有一定的安全系数即可。82、A。在施工阶段，监理人员不仅要进行合同管理、信息管理、进度控制和投资控制，而且对施工全过程中各道工序进行严格的质量控制。83、A。为加强对材料质量的控制，未经监理工程师检验认可的材料，以及没有出厂合格证的材料，均不得在施工中使用。84、A。保证项目任何一项都要达到有关标准的要求，对不合格者必须处理至符合要求，方可进行下一分项工程的施工。85、A。允许偏差的项目是指操作中容易或必然产生一定偏差的项目。86、A。在施工阶段，监理人员不仅要进行合同管理、信息管理、进度控制和投资控制，而且对施工全过程中各道工序进行严格的质量控制。87、A。为加强对材料质量的控制，未经监理工程师检验认可的材料，以及没有出厂合格证的材料，均不得在施工中使用。88、A。工程质量管理系统包括计划、执行、处理、检查。89、A。质量控制的系统过程指的是事前控制、事中控制和事后控制。90B。全面质量控制指的是工序质量控制、分项工程质量控制、分部工程质量控制及单位工程质量控制。91、B。施工质量的基础及施工顺利进行的关键指的是单位工程质量。92、B。关于质量控制是指质量管理。93、B。因果分析图法又称头脑风暴法。第页共93页94、B。施工质量计划是由建设单位和施工单位共同编制的。95、B。按质量计划制定施工项目实施规划工作属于事前控制的内容。96、A。全质量控制指的是建设工程项目各参与主体的工程质量与工作质量的全面控制。97、A。当有两个以上的设计单位进行项目设计时，建设单位应委托其中一个设计单位进行总包，并签订总包合同，总包单位和分包单位签订分包合同。98、A。只有施工图预算造价满足施工图设计造价限额时，施工图才能定案。99、B。成本控制与计划管理、成本与进度之间没有任何关系。100、B。在FIDIC土木工程施工合同条件中，工程师可以进行合同内没有规定的检查和试验，所发生的费用由承包商承担。101、A。在FIDIC土木工程施工合同条件中规定，从开工之日起到颁发工程移交证书之日止，承包商负有照管工程的责任。102、B。招标人组织投标人进行现场考察时，考察费用由招标人负责。103、B。用横道图编制施工计划，指导施工的实施已是人们常用的，很熟悉的方法。匀速横道图比较法适用于所有施工情况。104、B。在项目的实施中进度控制的理想状况是任意时刻按实际进度描绘的点应落在香蕉型曲线的区域外。105、A。允许偏差的项目是指操作中容易或必然产生一定偏差的项目。106、A。工程项目进度管理包括其进度计划的制定和控制两部分。107、B。在工程项目进度管理时，计划不变是相对的，变是绝对的；平衡是绝对的，不平衡是相对的。第页共93页108、B。项目经理应根据工程开工工作准备情况及时下达开工令。109、B。关键线路是有关键工作组成的，所以关键工作一定只在关键线路上。110、B。关键线路上总的持续时间最长，所以关键线路只有一条。111、A。在某工程网络计划中，工作M的总时差为2天，监理工程师在该计划执行一段时间后检查实际进展情况，发现工作M的总时差变为3天，说明工作M实际进度影响工期3天。12、B。在下列所述线路中，双代号网络计划中没有虚箭线的线路必为关键线路。113、A。在下列所述线路中，双代号网络计划中工作持续时间最长的线路必为关键线路。114、A。双代号网络图由工作、节点、线路三个基本要素组成。115、B。对由于承包商的原因所导致的工期延误，可采取取消承包人的经营资格执照的制约手段。116、A。当某项工作进度出现偏差，为了不使总工期及后续工作受影响，在该工作为非关键工作，此偏差未超过该工作的总时差但超过了自由时差情况下需要调整进度计划。117、A。改变施工方法属于进度纠偏的技术措施。118、A在网络计划中，自由时差和总时差都是可以利用的机动时间，若计算工期等于计划工期，那么自由时差不超过总时差。119B。在网络计划的执行过程中，若发现某工作进度拖延，而已超过该工作的自由时差，但并未超过其总时差，则对总工期及后续工作均有影响。第页共93页120A。在下列实际进度与计划进度比较方法中，可判定某项工作进度偏差并能预测该偏差对工程总工期影响程度的方法是前锋线比较法。121、B。国家监察是以国家的名义，运用国家赋予的权力，依据国家的法规、标准监察企业极其主管部门执行国家安全方针、政策和法规的情况，它可以代替行业管理部门的日常管理和安全检查。122、A。企业行政主管部门要根据“管生产必须管安全”的原则，对本行业的安全生产工作进行管理。123、A。在安全生产责任制中，群众监督主要由工会实施。124、B。成本控制与计划管理、成本与进度之间没有任何关系。125、A。偏差分析、动态调整和优化控制是项目进度控制中最困难、最关键的控制要素。126、A。工程项目成本控制的目的是实现“项目目标管理责任书”中的责任目标。127、B。成本计划一经批准即可作为控制的依据，不得再做更改。128、A。成本分析的目的是为以后的成本预测和降低成本服务。129、A。施工成本分析的依据有会计核算、业务核算和统计核算。130、B。使用曲线法进行施工成本分析，其曲线有累计成本曲线和资源需求计划曲线。131、B。施工成本计划可以按照企业组织结构进行编制。132、A。施工成本控制的基本方法包括曲线法、成本分析法、横道图法和表格法。133、B。对某施工成本进行预测得到的成本估算可以用作该施工项目成第页共93页本决策和成本考核的依据。134、B。施工项目成本管理的措施主要包括组织措施行政措施技术措施和信息措施。135、A。工程施工成本计划可以按施工成本组成、子项目组成或工程进度等进行编制，三种编制方法可以结合起来使用。136、A。建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费。137、B。某大学新校区建设施工，拟按子项目组成编制施工成本计划，则首先要把项目总施工成本分解到各分项工程中。138、A。某施工项目拟编制施工成本计划，可以作为编制依据的是施工预算。139、A。施工成本管理合同措施的主要内容之一是处理合同执行过程中的索赔问题，以控制施工成本。140、B。通过进度与成本同步跟踪的横道图，要求实现以计划进度控制实际进度，以实际成本控制计划成本。141、B。施工成本预测是在工程的施工以前，运用一定的方法估算计划与实际成本之间的可能差异。142、NA。通常说的成本模型包括“成本时间曲线”和“累计成本时间曲线”。143、A。不同领域的项目具有不同的风险，有不同风险的规律性和行业特点。144、A。不熟悉情况是不可能进行有效的风险管理的。145、B。风险管理的目的，是消灭风险。第页共93页146、B。对风险要十分精确地进行估价和计划。147、A。风险一经发生则应积极地采取措施，降低损失，防止损失的蔓延。148A当有两个以上的设计单位进行项目设计时，建设单位应委托其中一个设计单位进行总包，并签订总包合同，总包单位和分包单位签订分包合同。149、B。在固定单价合同中，承包商要承担报价风险和工程量变化的风险。150、B。在勘察、设计合同中，合同委托人可以将承办人的勘察成果和设计文件转让给第三方重复使用。151、B。在施工过程中，发生重大伤亡及其他安全事故，承包人能够自行处理的可以不用上报。152、B。工程分包后，承包人的责任和义务也相应转移给分包人。153、B。发包人可以将工程款直接支付给分包人，不需经过承包人同意。154、A。施工企业只有接到招标人发出的投标通知书或邀请书后，才具有参加该项目投标竞争的资格，才可购买标书。155B。当发现标书中工程量清单与图纸有较大差异时，投标人在计算投标价时以图纸中的工程量为准。156、B。召开开标会时，投标人如果因故不能参加开标会，可以以书面形式向招标单位负责人请假。157、A。只有有效合同才受到法律保护。158、A。一个工程只能编制一个标底价。第页共93页159、A。投标文件未按规定标志、密封、盖章的应视为废标。160、B。投标报价低于标底的，应视为废标。161、A。符合招标公告要求的施工单位都可以报名并索取资格审查文件。招标人不应以任何借口拒绝符合条件的投标人报名。162、B。开标会由投标人组织并主持。163、B。标底由投标人编制。164、A。投标指承包商根据业主的要求或以招标文件为依据，在规定的时间内向招标单位递交投标文件及报价，争取工程承包权的活动。165、B。投标人不满足招标工程所需要的资质条件时，可越级或挂靠承包工程。166、B。组建联营体会降低承包商的实力。167、B。法人就是法定代表人。168、A。合同法律关系的主体可以是自然人、法人和其他组织。169、B。合同法规定，建设工程材料买卖合同应当采用口头形式。170、B。合同法规定，建设工程施工合同应当采用口头形式。171、A。缺陷责任期就是国内施工文本所指的工程保修期。172、A。工程签证是工程承发包双方在合同履行过程中，对各种合同外费用、顺延工期、损失赔偿等事项达成的意思表示一致的协议，经双方签字盖章后具有法律效力。173、B。索赔是单向的，只能是承包商向业主索赔。174、A。索赔是双向的，不仅承包商可以向业主索赔，业主同样也可以向承包商索赔。175、A。现场签证是记录现场情况的第一手资料，通过对现场签证的分第页共93页析、审核，可为索赔提供依据，并据以准确的计算索赔费用。176A工程签证从其性质上来看，应视为是对原工程承发包合同的补充协议，是工程款结算时的合法依据。177、B。若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。178、B。在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张撤销合同，无须通知对方，然后要求对方赔偿损失。179、B。依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可发出终止合同通知，通知发出14天后合同即行终止。180、B。依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可发出终止合同通知，通知发出14天后合同即行终止。181、B。施工合同文本规定，承包人有权自主决定分包所承包的部分工程。182、B。由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于正常工作。183、B。对邀请招标，投标单位的资格审查在购买招标文件时进行。184、A。在建设工程实施阶段，监理工程师进度控制的任务包括审查工程项目建设总进度计划。185、B。在基本建设项目的建设准备阶段的工作内容中，应完成施工用的“三通一平”，是通水、通电、通气、平整场地。第页共93页186、A。FIDIC合同条件规定，承包商的义务包括对工程质量负责、在缺陷责任期内负责。187、B。按照建设工程施工合同通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由承包人人承担的包括由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害。188、B。承包人的违约一般不包括因承包人的原因工程质量达不到协议书约定的质量标准。189、A。FIDIC土木工程施工合同条件规定，业主有权将工程部分项目交由指定分包商实施。190、A。招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要是竞争的激烈程度相对较差等。191、B。工程项目建设，采用议标方式选择施工单位适用于世界银行贷款。192、B。FIDIC合同条件规定，工程完满地通过缺陷责任期考验后，将由业主签发解除缺陷责任证书。193、A。委托了监理的工程项目必须有总监理工程师签发开工令之后才能开工。194、B。某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由发包人负责，并承担检验费用。195、B在过程施工中，经工程师检验合格后覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由发包人承担。196、B。与邀请招标相比，公开招标的最大优点是节省招标费用。197、B。FIDIC合同条件规定，解除缺陷责任书应由业主签发。第页共93页198、A。办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作不属于承包人的工作。199、A。在不可抗力情况下，第三方人员的伤亡由甲方承担费用。200、A。由于施工质量原因造成工作返修,责任由施工单位无偿返修并承担经济责任。201A总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题应由总包单位与分包单位承担连带责任。202、B。设计合同生效后，委托方应向承包方支付设计费15作为定金。203、A。监理合同中业主的权利为对其他合同承包单位的选定权、委托监理工程重大事项的决定权、对监理单位履行合同的监督和控制权等。204、B。中标通知书不是施工合同履行中对双方具有法律约束力的文件。205、B。建筑工程施工许可证的申请者是承包商。206、A。FIDC的通用合同规定，由于工程延期所增加的费用将由业主承担。207、B。设计单位提出的某专业工程变更应由业主签发工程变更单。208、B。评标由建设行政主管部门组建的评标委员会负责。209、B。监理合同内容般不包括业主责任。210、A。承包方向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表。211、B。监埋单位在进行质量管理时，只对分部、分项工程进行验收。212、A。发包人可以分别与勘查人、设计人、施工人订立勘查、设计、施工合同。第页共93页213、B。承包人可以将其承包的全部建设工程转包给第三人。214、A。委托方应当将勘察或设计业务委托给具有相应的工程勘察资质证书的单位。215、A。工程建设监理实行总监理工程师负责制。216、B采用邀请招标的，招标人应向5个以上具备承担招标工程能力的、资信良好的施工单位发出投标邀请书。217、B。在建设工程施工合同中，工程师是指项目经理。218、A归还工作用品是监理合同中监理的义务。219、A由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害,按照建设工程施工合同通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担。220B业主可随意指定一家施工单位中标。二、多项选择题共120小题）1、工程项目档案在整理编制时必须做到（ABCD）。A、及时B、准确C、系统D、科学2、以下对工程建设项目档案的作用描述正确的是（ABC）。A、是进行工程改建、扩建的依据B、是认定工程质量等级的技术依据C、是进行工程结算的依据D、是进行工程项目策划的依据3、工程建设项目档案按照项目建设的过程可分为（ACD）。A、施工前期档案B、设计图纸C、竣工验收阶段档案D、施工过程中档案4、工程建设项目档案按照保存期限可分为（ABD）档案。A、永久B、长期C、中期D、短期5、建设项目可行性研究是通过对与项目有关的工程、技术、经济等方面进行的（ABD），可行性研究是一种科学分析方法。第页共93页A、调查B、研究C、决策D、分析6、工程项目档案是指在整个工程项目建设过程包括（ABCD）。A立项B审批C验收D备案7、建设项目建议书的编制主要是通过粗略的考察和分析提出项目的设想和对投资机会的评估，主要表现在以下几个方面（ABCD）。A、论证重点B、宏观信息C、估算误差D、最终结论8、建设工程设计可分为（ABD）三个阶段。A、场地选择B、初步设计C、结构设计D、施工图设计9、设计变更是补充图样不足、处理施工过程中遇到的（ACD）等方面的在不可能修改图样情况下的文件记录。A、做法变更B、重新设计C、材料代换D、质量问题10、核对（BCD）和暖卫、电气设备图等是否齐全是图样会审的重点内容。A新蓝图B基础图C建筑图D结构图11、在以下内容中，属于技术交底的是（ABD）。A、图样交底B、施工组织设计交底C、施工进度交底D、设计变更交底12、隐蔽工程检查记录内容及数据应做到（ABCD），并经过参加检查的有关人员复查盖章认证。A、简明B、齐全C、准确D、可靠13、在施工过程中，上道工序操作完成后，将被下道工序所掩盖，通常将这类工程称为隐蔽工程。以下属于隐蔽工程的是（ABCD）A、地基验槽B、预制桩桩基工程C、沉降缝D、构造筋第页共93页14、工程项目档案是指在整个工程项目建设过程包括（ABCD）。A立项B审批C验收D备案15、工程施工全部完成后，经过（ABCD）单位共同检查合格后，施工单位应及时向建筑工程质量监督站呈报竣工验收报告，申请竣工核验，评定工程质量。A建设B施工C设计D监理16、以下属于竣工验收报告内容的是（ACD）。A、竣工验收时间B、竣工验收地点C、竣工验收程序D、竣工验收结论17、建设项目管理的内涵是自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制使项目（ACD）的三大目标得以实现。A、费用B、协调C、质量D、进度18、关于矩阵组织结构的描述正确的是（BD）。A、指令源是唯一的B、指令源有两个C、指令路径太长D、适用于大的组织系统19、项目管理基本的组织工具有（BCD）。A、责权利关系图B、组织结构图C、任务分工表D、管理职能分工表20、在一个建设项目实施过程中，属于工作流程组织范畴的有（ACD）。A、管理工作的流程B、技术工艺流程C、设计工作的流程D、物质采购工作的流程21、施工单位项目管理任务分工表可以用于确定（AD）的任务分工。A、项目经理B、企业内部各部门C、项目各参与方D、项目主管工作部门或主管人员第页共93页22、下列（AC）的项目管理都属于施工方的项目管理。A、施工总承包B、施工设备供货方C、施工分包方D、建设项目总承包方23、我国在2008年以后，BC施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任。A、所有工程项目B、大型工程项目C、中型工程项目D、小型工程项目24、项目的实施阶段包括（ABC）。A、施工阶段B、设计阶段C、保修期D、可行性研究阶段25、项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力ABD。A、选择施工作业队伍B、进行合理的经济分配C、代表本企业与业主签署承包合同D、指挥工程项目建设的生产经营活动26、工程项目的特性包括（ABD）。A、惟一性B、一次性C、可逆转性D、目标性27、工程项目目标应满足的基本条件包括（ABCD）等。A、目标是现实的B、目标是具体的C、目标是可授权的D、目标具有时间性28、建设项目质量是指具有（ABCD）等特性之和。A、满足法律法规的要求B、满足技术标准的要求C、满足合同规定的要求D、满足项目客观存在的要求29、建设项目质量管理的原则包含（ABCD）。A、质量第一、用户至上的原则B、以预防为主的思想C、恪守职业道德、第页共93页严格质量责任的原则D、以人为核心的原则30、混凝土强度不合格，用因果分析图法分析，可以从（ABCD）等方面出发逐层分析。A人工、施工方法B机械设备C材料D施工环境31、质量控制的系统过程指的是ABC。A、事前控制B、事中控制C、事后控制D、全过程质量管理32、三全管理来自于全面质量管理的TQC的思想，它指生产企业的质量管理应该是ABD的。A、全员参与B、全面质量C、全天候D、全过程33、工程项目的施工环境包括ACD。A、自然环境B、市场环境C、劳动作业环境D、管理环境34、质量控制是在明确的质量目标条件下，通过行动方案和资源配置的ABD来实现预期目标的过程。A、计划B、实施C、控制D、检查35、工程施工质量控制目标一般按照（AC）进行分解。A工作质量B分部工程质量C产品质量D分项工程质量36、工程质量控制的过程包括（ABD）。A计划B执行C监督D处理37、工程项目质量验证方法可分为（ABCD）。A、自检B、互检C、交接检D、预检38、设备工程进度控制的具体措施包括ABCD。A、组织措施B、技术措施C、合同措施D、经济措施39、在某单位工程双代号时标网络计划中ACD。第页共93页A、工作箭线左端节点所对应的时标值为该工作的最早开始时间B、工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间C、终点节点所对应的时标值为该网络计划的计算工期D、波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔40、当某项工作进度出现偏差，为了不使总工期及后续工作受影响，在ABC情况下需要调整进度计划。A、该工作为关键工作B、该工作为非关键工作，此偏差超过了该工作的总时差C、该工作为非关键工作，此偏差未超过该工作的总时差但超过了自由时差D、该工作为非关键工作，此偏差未超过该工作的总时差也未超过自由时差41、在工程施工过程中，承包单位提出工程延期的条件是ABD。A、监理工程师发出变更指令而导致工程量增加B、对合格单体设备的拆开检查C、施工方案失当D、异常恶劣的气候条件42、在下列所述线路中，BD必为关键线路。A、双代号网络计划中没有虚箭线的线路B、时标网络计划中没有波形线的线路C、双代号网络计划工作数量最多的线路D、双代号网络计划中工作持续时间最长的线路43、对由于承包商的原因所导致的工期延误，可采取的制约手段包括ABC。A、停止付款签证B、误期损害赔偿C、终止对承包单位的雇用D、取消承包人的经营资格执照44、设备监理工程师审核总承包商提交的设备采购计划时应注意的内容是第页共93页ABC。A、设备采购清单中有否遗漏B、对设备采购进度计划重点审核C、其他各类采购文件的审核均应在合同规定的时间内完成D、技术性说明文件是否详细45、某网络计划的计算工期为TC，计划工期为TP，网络计划终点节点N的最早时间为ETN，终点节点的最迟时间为LTN，则下列等式成立的是AD。A、TCETNB、TPETNC、LTNTCD、LTNTP46、建设工程项目进度计划的技术措施，主要涉及（ABCD）。A、设计合同B、承发包模式C、合同结构D、施工技术47、双代号网络图的基本构成要素有ABD。A、工作B、节点C、虚工作D、线路48、下列关于双代号网络图的表述中，正确的是（ABC）。A、双代号网络图由工作、节点、线路三个基本要素组成B、节点只标志工作的开始和结束的瞬问，起联接工作的作用C、起点节点没有内向箭线D、终点节点没有内向箭线49、工程项目总进度计划编制的依据包括（ABCD）。A、施工总方案B、资源供应条件C、定额资料D、合同文件50、属于进度纠偏的组织措施是（ABD）。A、调整进度管理办法B、调整工作流程组织C、改变施工方法D、强化合同管理51、施工项目成本管理的措施主要包括ACD。第页共93页A、组织措施B、行政措施C、技术措施D、经济措施52、属于工程投资控制纠偏的技术措施的是CD。A、调整投资控制方法B、调整工作流程组织C、优化施工方法D、调整或修改设计53、投资的计划值和实际值是相对的，相对于工程款支付，ABC可作为投资的计划值。A、工程概算B、工程预算C、工程合同价D、工程决算54、投资的计划值和实际值是相对的，相对于工程合同价，AB可作为投资的计划值。A、工程概算B、工程预算C、工程款支付D、工程决算55、在施工过程中投资的计划值与实际值的比较包括ABCD的比较。A、工程合同价与工程概算B、工程合同价与工程款的支付C、工程决算与工程预算D、工程决算与工程合同价56、某施工项目，拟对施工成本进行预测，预测得到的成本估算可以用作该施工项目AB的依据。A、成本决策B、成本计划C、控制成本D、核算成本57、施工成本控制可分为BCD等控制内容和工作。A、程序控制B、事前控制C、事中控制D、事后控制58、施工成本控制的基本方法包括ABCD等。A、曲线法B、成本分析法C、横道图法D、表格法59、常用的成本偏差分析方法有（BD）。A、横道图法B、因素替换法C、判断法D、树枝图法第页共93页60、施工成本计划可以按照BCD等方法进行编制。A、企业组织结构B、项目部职能部门、施工队伍C、施工阶段D、子项目组成61、施工成本控制的依据包括ABCDA、工程承包合同B、施工成本计划C、进度报告D、工程变更62、施工成本分析的依据有（AB）。A、会计核算B、业务核算C、财务核算D、费用核算63、某工程发生费用偏差，在引起偏差的原因中，属于业主原因的有（BD）。A、施工方案不当B、建设手续不全C、图纸提供不及时D、未及时提供场地64、使用曲线法进行施工成本分析，其曲线有（BCD）。A、累计成本曲线B、已完工程实际成本曲线C、已完工作计划成本曲线D、拟完工程计划成本曲线65按承包工程范围分类为ABC。A、建设项目总承包B、建设安装工程总承包C、专业工程承包D、联合承包66、国外工程承包方式按工程造价分类为ABC。A、固定总价承包B、计量定价承包C、成本加酬金承包D、联合承包67、以下选项属于、建设工程承包承包范围的是ABCD。A、可行性研究B、编制设计任务书C、生产职工培训D、勘察设计68、工程按承包内容和范围分类分为ABCD第页共93页A、建设项目承包B、阶段承包C、专项承包D、统包69、工程按承包合同类型和计价方法分类为ABCD。A、固定总价合同承包B、计量定价合同承包C、单价合同承包D、统包合同承包70、工程按承包商所处地位分类为ABCD。A、总承包B、分承包C、直接承包D、联合承包71、国际承包业务保险的种类包括ABCD。A、工程保险B、人员保险C、货运和汽车保险D、第三方保险72、国际招标工程的招标文件，其内容一般包括（ABCD）。A、投标须知B、技术规范C、工程量清单D、设计图样资料73、以下选项属于国际投标须知内容的是ABC。A、投标人须知B、投标方式C、合同条款与投标书D、材料供应方式74、以下选项属于国内招标文件内容的是ABCD。A、招标书B、工程设计资料C、投标须知D、标底75、国内招标文件中能向投标人公开的文件包括ABC。A、招标书B、工程设计资料C、投标须知D、标底76、以下选项属于建设工程施工合同的特点的为（ABC）。A、合同标的的特殊性B、合同履行期限的长期性C、合同内容的复杂性D、合同的目的性77、以下选项属于建设工程施工合同范本的组成内容的为ABCD。A、协议书B、通用条款C、专用条款D、三个标准化附件78、建设工程施工合同管理涉及的有关各方为ABC。A、发包人B、承包人C、发包人委托的监理D、承包人派驻代表第页共93页79、以下选项属于、监理合同中业主的义务的是ABCD。A、做好工程的外部协调工作B、选定合适的常驻代表C、免费提供约定的设施D、将监理单位的权利及职能分工及时通知第三方80、以下选项属于监理合同中业主的权利的是ABC。A、对其他合同承包单位的选定权B、委托监理工程重大事项的决定权C、对监理单位履行合同的监督和控制权D、监理的任免权81、以下选项属于国内招标投标一般程序内容的是ABCD。A、编制招标文件B、召开招标会议C、开标D、评标82、国际招标投标的程序内容包括ABCD。A、承包商的资格预审B、现场勘察C、开标D、评标83、以下选项属于勘察合同委托任务的工作范围的是AB。A、工程勘察任务B、技术要求C、合同工期D、勘察费用84、FIDIC合同条件规定，承包商的义务包括ABCD。A、对工程质量负责、在缺陷责任期内负责B、管理工程现场C、执行工程师颁布的各项指令D、对施工现场的安全负责85、以下选项属于监理合同中监理的义务的是ABCD。、按合同约定,尽职的提供监理服务B、公正的维护各方的合法权益C、做好工程资料的保密工作D、归还工作用品86、国外承包工程的保函种类包括ABCD。A、投标保函B、履约保函C、工程维修保函D、预付款保函87、国内公司到国外承包工程的步骤及要求包括（ABC）。A、承包公司注册B、选择代理人C、资格预审D、获得贷款88、以下选项属于选定的国外工程代理人为企业提供的服务内容的是ABCD。第页共93页A、提供当地市场行情B、协助委托人参加资格预审和获取招标文件C、在当地法律或规章制度方面提供咨询服务D、促进委托人和当地以及商界的友好关系89、下列哪些项目必须进行招标ABCD。A、大型基础设施和公用事业等、部分使用国有资金投资的项目C、国家融资的项目D、由国外援助资金的项目90、工程招标的方式在我国合法存在的为AB。A、公开招标B、邀请招标C、定向招标D、议标91、招标书包括内容为ABCD。A、工程综合声明B、工程质量C、工期要求D、奖惩办法92、以下选项属于设计合同中设计人的责任的是ABCD。A、保证设计质量B、配合施工C、设计交底D、解决施工中的设计问题93、设计人的违约责任ABC。A、设计错误B、设计人延误完成设计任务C、因设计原因要求解除合同D、不可抗力因素的影响94、可以顺延工期的条件为ABCD。A、设计变更和工程量增加B、不可抗力C、发包人不能按期支付工程款D、发包人不能按约定提供开工条件95、FIDIC合同中的业主的义务为ABCD。A、应在合理的时间内向承包商提供施工场地B、应在合同规定的时间内向承包商付款C、向承包商提供图样D、协助承包商做好有关工作第页共93页96、FIDIC合同条件规定，监理的义务包括ABCD。A、认真执行合同B、评价承包商的工作建议C、批准已完成工作的测量值及其校核D、协调施工有关事宜97、FIDIC合同条件规定，监理的权利包括ABCD。A、质量管理B、进度管理C、费用管理D、合同管理98、按照建设工程施工合同通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括ABC。A、工程本身的损害B、由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害C、由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害D、承包方人员伤亡99、在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则BC。A、影响正常施工的费用由承包人承担B、影响正常施工的费用由发包人承担C、工期给予顺延D、工期不予顺延100、某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则AD。A、承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担B、承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担C、如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任D、如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任101、按照建设工程施工合同通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由承包人人承担的包括CD。A、工程本身的损害B、由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害第页共93页C、承包方人员伤亡D、承包人停工损失102、按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有ACD。A、办理土地征用B、提供保证施工安全需要的围栏设施C、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作D、提供施工现场的地下管线资料103、按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于承包人应完成的工作有BC。A、办理土地征用B、向工程师提供工程进度计划C、提供保证施工安全需要的围栏设施D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作104、按照建设工程施工合同通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括ABCDA、招标文件B、投标书C、工程量清单D、中标通知书105、建设工程设计合同示范文本中，发包人委托的设计任务可以包括BD。A、项目建议书B、初步设计C、技术设计D、施工图设计106、在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有ABD。A、委托人违约应承担违约责任B、监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限C、监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任D、监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任107、建设工程委托监理合同示范文本规定，监理人的主要义务包括ABCD。第页共93页A、依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益B、归还工作用品C、选派合格的监理人员及总监理工程师D、不得泄露与工程有关的保密资料108、某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则AC。A、参加现场考察投标人的费用自行承担B、参加现场考察投标人的费用由招标人承担C、未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任D、未参加现场考察的投标人将被取消投标资格109、在建设工程施工合同中，工程师是指BD。A、监理单位B、监理单位委派的总监理工程师C、项目经理D、发包人指定的履行合同的负责人110、在建筑工程施工合同的执行中，如遇隐蔽工程重新检验应按ACD原则执行。A、当工程师提出对已隐蔽工程重新检验，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在检验后覆盖或修复B、若工程师已参加验收又提出重新检验，属于刁难行为，承包人可以不予配合C、如重新检验工程合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款D、如重新检验工程不合格，承包人承担此发生的全部费用111、在FIDC合同条件下，AB是工程师的职权。A、批准使用暂定金额B、处理授权范围内的索赔C、批准或拒绝工程转包D、要求承包商缩短合同工期112、属于非法分包工程的情况包括ACD第页共93页A、将承包的全部工程分包给其他单位实施B、按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位C、将工程的主要部分交给其他单位实施D、承接分包工程后进行再分包113、在不可抗力情况下，由甲方承担费用的是ABCA、工程本身的损坏B、第三方人员的伤亡C、运到施工现场用于施工的材料D、停工损失114、按我国建设工程施工合同示范文本规定,在施工过程中，承包人不可以向发包人要求索赔的情况有BD。A、发包人要求赶工B、分包单位违约C、工程量增加D、承包人机械损坏115按照FIDIC土木工程施工合同条件规定,属于承包商权利或义务的是BCDA、按规定时间向业主递交支付证书B、提交进度计划和现金流量估算表C、保护工程师提供的坐标点和水准点D、保障业主在工程现场免于遭受人身或财产的损害116、按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括（ACD）。A、中标函B、投标保函C、监理合同标准条件D、监理委托函117、。按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括AD。A、投标书及其附件B、招标阶段对投标人质疑的书面解答C、资格审查文件D、工程报价单118、建设工程设计合同履行中，因故发生变更或违约时，关于设计费的正确处理方法是（ACD）。第页共93页A、委托人因故要求修改设计的，需增付相应设计费B、委托人因故要求中途停止设计时，承包人不退还已多付的设计费C、委托人因故要求中途停止设计的，承包人需要退还已多付的设计费D、因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的，应增付设计119、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有AB等。A、选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B、竞争的激烈程度相对较差C、招标时间长D、招标费用高120、施工合同示范文本规定，在施工中由于（ABCD）原因，造成工期延误，经甲方代表确认，竣工日期可以顺延。A、不可抗力事件的发生B、工程量的变化C、一周内，非乙方原因造成停工累计超过8小时D、工程设计变更三、单项选择题共414小题）1、工程项目档案应按照完整化、规范化、（D）的要求整理编制。A、制度化B、具体化C、系统化D、标准化2、案卷文字材料要按事项、专业顺序排列，以下具体描述正确的是（B）。A、同一事项的请示在前、批复在后B、同一